第頁共頁精選承攬合同范本集合九篇精選承攬合同范本集合九篇精選承攬合同范本集合九篇1發包單位(以下簡稱甲方)：承包單位(以下簡稱乙方)：甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原那么，經友好協商，甲方將其金宇時代奧城A地塊根底土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質量驗收統一標準》、《工程建立標準強迫性條文》、《建筑工程平安消費管理條例》及其相關法律法規，并結合本工程的實際情況，遵循平等、自愿、公平和老實信譽的原那么，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，以茲共同遵守。一、乙方的資質1、乙方是經工商行政部門依法注冊和相關行政機構依法核準，并持有合法有效之營業執照、稅務登記和相關施工資質的公司法人。2、乙方保證在簽訂本合同時，向甲方出示上述資質證明文件的原件和提交復印件以供檢驗。復印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。3、在本合同履行期內，上述資質證明文件如有變更，乙方應在變更之日起五個工作日內向甲方交驗變更后的資質證明文件原件和復印件。4、乙方應保證前述資質證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質證明的，應按照本合同的約定承當違約責任，同時甲方有權回絕支付工程款。二、工程概況1、工程名稱：____________工程2、工程地點：三、工程施工承攬工作內容施工圖所示范圍內放線，標高控制，勞動力及技術裝備的組織，土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設施設備，地表清障(青苗費)，場內排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的平安防護隔離設施，工程資料的編制，現場的平安文明施工措施，土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼)，沖洗設備、設施，臨時用水用電，為保證工程質量、進度而作的協調，開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續等工作。注：施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。四、合同工期開工日期：______年______月______日;開工日期：______年______月______日。合同工期總日歷天數______天，每拖延壹天按______元/天處分。五、合同價款本合同采用單價包干合同，包括但不限于乙方完本錢合同第三條約定承攬范圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進、出場費)、管理費、行管罰款、保險費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關系協調費等全部費用組成，如挖土過程中有淤泥其單價為：______元/m;無淤泥其單價為：______元/m。1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。2、如需加班施工所需費用由乙方負責。3、工程方量按實際收方結算。六、工程結算1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核，甲方審核確認后支付已完工程價款的______%;2、工程完工驗收合格后，根據甲、乙雙方現場實際收方工程量辦理結算，結算完畢，移交結算資料后，一次性付至結算金額的______%，剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內付清。3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發票，否那么甲方有權回絕支付，且不視為甲方違約。七、工程質量及技術要求本工程嚴格按照國家現行《土石方工程施工質量驗收標準》、《建筑工程質量檢驗及評定標準》、《建筑地基與根底工程施工質量驗收標準》等進展施工和驗收。同時，本合同約定：1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±10cm，垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責，乙方配合)。如驗收不合格，所產生的返工費用由乙方承當，并承當由此給甲方造成的損失。2、進場施工前，必須提早2天向甲方分別提交：土石方施工方案、平安文明施工方案、施工保險費(含第三者責任險)交繳憑據及質量進度保證措施。3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負責施工及其人工費。4、開工結算資料為壹式3套。八、平安施工乙方應嚴格按照國家有關平安施工標準進展施工，采取嚴格有效的平安防護措施，在施工作業中，乙方發生直接或間接所遇任何與工程相關的自身及第三者的一切平安事故，均由乙方自行承當全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除，缺乏局部甲方有權另行追索。九、履約保證金本工程履約保證金______萬，合同簽訂后3天內轉入甲方指定賬戶，合同即生效，否那么合同無效。(履約保證金無息退還，退還方式：按總工期70天計算，第一階段退款為30天，其余退款按每20天為退款階段，退款時工程量須完成總工程量的三分之______，否那么甲方有權回絕退還履約保證金，未退還的履約保證金在工程款結算完畢后支付時一并支付)。十、合同簽訂后，乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場，工程款結算按已完工程量的______%計算。十一、違約責任本合同工程不允許轉包/分包，假設甲方核實乙方有轉包或分包行為，甲方有權單方面以書面通知的方式終止本合同，乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場，并承當該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除，缺乏局部甲方有權另行追索。十二、本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經雙方簽字蓋章后生效，工程合格交驗結清尾款后自然失效。其它未盡事宜，雙方協商解決。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日精選承攬合同范本集合九篇2合同編號：_____________定作人：________________________承攬人：________________________簽訂地點：______________________簽訂時間：________年____月____日第一條承攬工程、數量、報酬及支付期限工程名稱及內容：計量單位：數量：工作量(工時)：報酬：交付期限：單價：金額：合計人民幣金額(大寫)：(注：空格如不夠用，可以另接)第二條技術標準、質量要求：_____________________________第三條承攬人對質量負責的期限及條件：____________第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、方法及保密要求：___________________________第五條承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法：______________________________第六條定作人(是／否)允許承攬工程中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：____________________第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：________________________________第八條結算方法及期限：_______________________________________第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是／否)可以留置工作成果。第十二條違約責任：______________________________第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按以下第________種方式解決：(一)提交________________仲裁委員會仲裁；(二)依法向人民法院起訴。第十四條其他約定事項：________________________________________定作人定作人(章)：住所：法定代表人：居民身份證號碼：委托代理人：：開戶銀行：賬號：郵政編碼：承攬人承攬人(章)：鑒(公)證意見：鑒(公)證機關(章)經辦人：______年______月______日監制部門：____________印制單位：___________精選承攬合同范本集合九篇3甲方(發包方)：乙方(承包方)：按照《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規，遵循平等、自愿和老實信譽的原那么，雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協議如下：第一條：施工工程名稱.施工內容施工地點施工期限：_____年____月___日起至相應工程完工。第二條施工機械及工程款計算與支付一、機械設備：序號_____、機械名稱、規格_____、型號、數量_____(臺)。二、工程款計價方式：累計簽發的時間，按累計時間乘以單價進展計算，不考慮作業次數。單價為：用挖斗___元/小時，用破碎___元/小時。三、工程款計算方式說明1、甲方在乙方當次臺班完工后，由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認可此人簽發的單據，2、機械設備按實際工作時間進展計量，準確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發單據，簽發單據的時間假設超過1天甲方將不予認可其量。三、支付方式甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款，完成工程進度______%時，甲方按挖機總工時的______%支付乙方款項，完成工程進度______%，甲方按按挖機總工時的______%支付乙方款項，余款待甲方工程建立方結算付款后全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》第三條機械設備的使用和管理一、乙方應當按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本工程施工現場。二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質量等與乙方共同進展驗收并簽署書面確實認書。必須進展安裝、檢驗、檢測合格前方可投入使用的機械設備。三、甲方除承當本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承當。四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員，應當符合國家法規，持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業人員承當機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料，滿足施工工程受檢需要。五、因故障造成機械無法正常運行，乙方應及時進展維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。六、機械設備發惹事故或未遂惡性事故時，乙方應及時組織搶險，防止事態擴大，保護現場，并報告甲方和有關部門，聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承當：1、屬于乙方使用不當或者現場平安措施不當所發生的事故;2、屬于違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;3、屬于機械設備制造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發生故障，平安裝置失效所發生的事故;4、其他非因甲方原因造成的事故。第四條雙方的權利和義務一、甲方的權利和義務1、甲方有權按照該工程的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進展統籌安排，包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內換人，否那么甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。并承當由此給甲方造成的損失。3、假設因乙方機械出現故障無法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權單方解除本合同。4、假設乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續作業，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。二、乙方的權利和義務l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備消費廠家的消費答應證、產品合格證等文件。2、乙方應當提供技術保障，承當機械在施工期間的維修保養義務。3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規章制度。5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。第五條違約責任任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當承當違約責任，向對方支付違約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。一、甲方違約責任甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之______向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。二、乙方違約責任1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的`機械設備型號和規格與合同不符，經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金______元并賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權解除合同。3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違背了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經濟損失。4、除本條前三項約定外，乙方違背本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承當違約責任。5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務協調工程所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;假設乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時，甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承當任何違約責任或經濟損失。第六條不可抗力一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可局部或全部免除責任，但應當及時告知對方，并自不可抗力完畢之日起十五日內向對方當事人提供證明。第七條解決爭議的方式本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成時，向工程所在地人民法院起訴。第八條合同的生效及其他1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽署確認后為本合同的組成局部，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準。3、本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日精選承攬合同范本集合九篇4發包方：______(以下簡稱甲方)承包方：______(以下簡稱乙方)甲方因開發位于復興鎮鑫海鐵廠土石方建立工程需要，經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿根底上按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定達成如下協議內容：一、工程概況1、工程名稱：2、工程地點：3、工程范圍甲方所提供的該工程施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉測量的數量并由雙方簽字認可為準。二、承攬方式1、乙方以大包干形式完成甲方發包土石方工程，未經甲方書面答應乙方不得將所承攬工程轉包別人;否那么，視為乙方根本性違約。2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協調發生的全部費用均由乙方承當;假設乙方因不文明施工內容承當了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業人員及特殊要求應符合相關國家法律法規，乙方承攬施工過程中發生的一切平安事故均由乙方自行承當相應法律及經濟責任。四、工程施工期限1、乙方承攬施工工期為______日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。五、工程價款及支付方法1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方______元整。大寫：______元整(稅費由甲方負責)。2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。六、工程成果及質量1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內平整度需經甲方簽字認;2、乙方所完成工程質量應到達國家質量檢驗評定標準等經，同時承受甲方驗收認可。七、工程量計算方法乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業，乙方作業至甲方規定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。八、工程驗收1、甲方按照《建筑工程施工標準及驗收標準》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。2、乙方完成土石方分項工程應到達國家質量評定標準。九、甲方權利義務1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在______公里以內(3公里外另行計價);2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現場技術指導和工程測量;3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度方案完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業所產生的水、電費由乙方自行承當;5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其才能或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。十、乙方權利義務1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發票。2、自行獨立組織能勝任該工程施工的工程管理班子和操作熟悉的作業人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監視施工過程中的不標準行為，并獨立承當在施工作業過程中所發生一切平安事故及相應責任。3、執行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承當的工程。4、按照甲方要求進展施工并承受甲方的監視檢查并服從甲方統一協調。5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。6、乙方支付民工工資、運輸、機械、等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。十一、違約責任甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承當給對方造成的全部經濟損失。十二、爭議處理甲乙雙方因覆行本合同發生爭議，如協商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。注明：油料如出現國家價在每公升______元左右不另計價，超出另行計價。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日精選承攬合同范本集合九篇5房主人(甲方)：承建人(乙方)：根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規定，結合本本工程詳細情況，為明確乙方在承攬建立甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。一、建筑工程：二、建筑面積：按實際板面計算。三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混構造改為磚木構造，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。五、按梯扶手做成____________。六、單價按實際板面積，每平方米______元人民幣大寫______元整，其中整棟外加______元。七、工期在________年____月____日前完工。八、室內只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的使用部署。九、乙方必須按照平安施工標準和技術要求，采取嚴格的平安防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。甲方簽字：身份證號碼：聯絡：乙方簽字：身份證號碼：聯絡：________年____月____日精選承攬合同范本集合九篇6發包人〔以下簡稱甲方〕：法定代表人：承包人〔以下簡稱乙方〕：代表人：為了全面履行施工合同，加強對工程工程的管理，進步企業經濟效益，增加工程經理及工程相關人員的收入，經甲方研究決定，對該工程工程的管理實行責任承包制。通過對乙方的執業資質、施工業績、管理才能、風險抵押等方面的綜合考評，確定乙方即某工程部為工程工程的承包人。雙方本著公開、公平、平等、自愿、老實信譽的原那么，達成如下協議：一、承包的方式：風險抵押、個人承包乙方同意向甲方交納風險抵押金______萬元，對工程工程的管理負責，以風險抵押的方式承包。二、承包的期限：自______年______月______日至該工程開工交驗〔工程開工結算價款及分包結算價款清算完畢〕。三、承包工程工程概況：1、工程名稱：2、工程地址：3、建立單位：4、設計單位：5、承包范圍：招標文件中規定的內容〔含業主在工程施工過程中因設計變更要求增加或調整的工程內容。〕6、建筑面積：______平方米7、施工工期：總日歷工期：______天，以開、開工報告為準，業主工期假設延期，工期順延；工期與業主合同有關規定不一致的，按業主合同和有關通知執行；超出規定工期、沒按業主和甲方要求時間內進場，那么視為違約。8、分段任務：______年______月______日前完成根底______年______月______日前完成主體構造封頂______年______月______日前完成裝修______年______月______日前交付使用如因建立方和甲方原因影響工期，那么在承包工期根底上順延。四、承包的指標1、本錢指標：本工程承包價款確定為______萬元。承包范圍內總價一次性包死。乙方承包價中含按當地稅務部門規定應當繳納的各種稅、費。2、質量指標：一次驗收合格率______%。3、平安指標：無重傷、死亡事故發生。4、進度指標：滿足總承包合同的要求,5、其他約定：五、甲方的職責和權限1、甲方的職責〔1〕負責組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建立單位、地方社會環境資的聯絡銜接；開工前交施工設計圖紙套及相應的施工技術資料給乙方。〔2〕根據工程需求及乙方懇求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。〔3〕協助乙方組織開工驗收、開工決算和評優申報；〔4〕負責組織工程管理期間和終結時的考核審計；兌現工程承包人經濟收益〔包括薪金〕或施行經濟賠償處分；〔5〕協助乙方選聘工程管理人員，組建工程經理部，配置其他消費要素；2、甲方的權限〔1〕有權對乙方的施工管理工作進展指導、檢查、監視、協調；不定期對工程進度、質量、工程檢〔試〕驗資料、工程資金的使用等.進展監視、檢查。〔2〕除建立單位指定外，有權將工程的工程分包給專業公司；〔3〕乙方違法、不執行國家標準不按標準進展管理施工、違背甲方有關規定的情況下，甲方有權進展糾正，責令停工整改、予以經濟處分、終止承包合同、調整承包人。〔4〕審核乙方編制的施工組織設計、工程進度方案及完成工程量報表。六、乙方的職責和權限1、乙方的職責〔1〕代表企業施行工程管理，遵守國家法律法規，執行強迫性標準，執行企業相關管理制度，積極維護企業合法權益；對所施工的工程自開工準備至開工驗收，施行全過程、全面管理；〔2〕根據國家標準組織編制工程管理施行方案；〔3〕組織施行施工現場的消費要素的配置和管理；〔4〕組織制定和施行工程經理部各項管理制度；〔5〕在企業受權范圍內負責與建立單位、監理單位、地方政府相關部門、企業管理層的工作聯絡和協調，負責勞務分包、協作單位的管理；〔6〕解決施工現場和工程經理部出現的’問題，發現和處理突發事件；〔7〕負責開工驗收和開工結算，提供和準備相關技術經濟資料；〔8〕協助企業進展工程的檢查、鑒定和評優、評獎申報；〔9〕負責員工的各項管理和教育、企業文化和精神文明建立；〔10〕承受上級和地方建立行政主管部門的檢查監視，認真落實整改意見，進步管理程度；承受本企業的檢查監視和考核審計；〔11〕處理工程經理部善后工作和工程質量保修效勞，完成清收工程款等債權債務的清理和移交；〔12〕按照甲方的要求報送完成各種指標的情況；〔13〕按公司規定及時足額交納職工的各種保險等費用；職工發生工傷事故，保險費賠付缺乏局部，按照甲乙方3：7比例分擔；假如乙方沒有交納保險費的，職工發生工傷事故，由乙方全額承當。〔14〕負責工程運轉所需資金的籌措及其他風險控制；〔15〕因質量、工期、平安、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經濟損失等均由乙方承當。如發生仲裁或訴訟，甲方對外承當費用后，甲方有權向乙方追償包括訴訟費、律師費在內的一切費用。2、乙方的權限〔1〕代表甲方施行工程管理，全面履約施工合同，遵守國家法律法規，執行強迫性標準、標準和甲方相關管理制度；〔2〕根據甲方的受權，組建工程經理部，工程經理部全面工作；.甲方工程部印章只能用于與本工程有關的材料采購合同的簽訂、工程文件收發、函件制作活動中，不得用于本工程材料、工程款、民工工資等資金的結算、借支和與本工程無關的活動，不得用于變更業主合同規定，乙方也不得以工程的任何名義擅自對別人作出承諾；否那么；視為乙方違約，并承當由此造成的一切責任和經濟損失。〔3〕確定工程經理部組織架構，班子成員報甲方審查批準后，報送業主、監理單位及有關管理部門備案。未經甲方同意，班子人員不得隨意更換，否那么視為乙方違約；〔4〕有權選擇聘用管理人員和消費工人，乙方聘請的施工人員應當具備相應的資質或資格，并復印其身份證件、證書存檔備查；否那么，視為乙方違約。少數關鍵崗位的管理人員按規定程序可外聘；確定管理人員職責、權限，并組織考核獎懲；〔5〕有權在甲方確定的合格分承包方中選擇勞務隊伍，但必須報發包方備案；乙方無權轉包或分包本合同工程，否那么甲方有權終止本合同，甲方有權要求乙方承當承包總價______%的違約金。發包人：承包人：精選承攬合同范本集合九篇7發包人：______〔以下簡稱甲方〕承包人：______〔以下簡稱乙方〕按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和老實信譽的原那么，雙方就本裝修工程施工事項協商一致，訂立本合同。第一條：工程概況1．工程名稱：2．工程地點：3．工程范圍：室內裝修〔見預算清單〕4．工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承包〔參見附件清單，局部地、墻磚未在預算內〕5．工程造價：〔1〕工程預算總造價為￥______元，大寫人民幣：______元整。〔2〕本工程總造價根據工程設計施工圖紙及設計變更、現場簽證。第二條：工程期限1、經甲、乙雙方商定：本工程合同工期為30天〔日歷〕，詳細開開工時間以甲、乙雙方簽訂的裝修合同為準。2、本工程在施工過程中，如遇甲方原因或不可抗力的情況，可順延工期。第三條：工程施工準備與雙方責任1．甲方責任：〔1〕開工前甲方協商各方面的關系，辦妥進場手續，甲方承當進場手續費用。〔2〕組織好設計交底及圖紙核對會審工作。〔3〕委托白建華為甲方代表，實行工程質量、進度監理，代表甲方處理工程日常事宜。〔4〕做好甲方提供材料及設備的供給，落實建立資金，按期撥付工程預付款，辦理現場簽證，開工驗收。2．乙方責任：〔1〕開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料，編制施工圖預算和施工組織方案，制定施工總方案進度。〔2〕做好施工準備工作，組織好人員及材料設備的進場、采購、供給和管理。〔3〕嚴格按施工圖與說明書施工，確保工程質量，按合同規定的時間如期完工和交付，并承當雙方約定的維修保養協議相關規定。人為損壞的修理由責任方負責，并承當費用。第四條：工程價款及支付1．本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量為根據編制。2．由物業收取的管理配合、裝修押金等相關費用，由甲方支付。3．支付采取按工程進度分段付款方式。〔1〕水電等隱蔽工程完工時付合同價______%，計￥______元〔______元整〕；〔2〕木工及隔斷工程完工時付合同價______%，計￥______元〔______元整〕；〔3〕工程完工并通過甲方驗收合格后，付合同價______%，計￥______〔______元整〕；〔4〕留5%質保金在驗收合格半年后，無質量問題一次性付清。工程變更工程款項于雙方確認，付完此款項方可施工增加工程。第五條：施工質量與設計變更1．堅持按圖施工，發現設計有錯誤或嚴重不合理，乙方應通知甲方后，甲方應在三天內發出變更設計文件。2．遇到重要及復雜的隱蔽工程內容，乙方應通知甲方共同驗收。第六條：工程開工驗收及結算1．乙方在工程開工前書面或口頭通知甲方驗收。2．甲方應在接到驗收通知組織驗收并在驗收后出具工程驗收證明。3．工程未經歷收，甲方提早使用，應視為甲方已確認工程合格，假設使用后發現質量問題，由甲方承當責任。4．乙方于工程開工后，提供一年的免費維修效勞，但不包含人為原因造成的損壞局部。第七條：工程平安消費、文明施工1．乙方必須認真貫徹平安消費、文明施工的規章制度，做好平安消費、文明施工，嚴格遵守平安操作規程。因乙方人員野蠻施工而引起的事故。責任和費用均由乙方負擔。與甲方無關。第八條：工程處分及仲裁1．按本工程合同工期拖延一天，按工程總造價的千分之______進展處分，工期處分待本工程開工后一次結清。假設因一方違約，由違約方承當合同價的______%的違約金。2．甲方拖延結算及付款，按國家現行有關規定執行。第九條：附那么1．本合同未盡事宜，雙方及時協商增補條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。2．本合同一式貳份，雙方各執壹份。3．本合同經雙方簽字蓋章后生效，工程開工驗收交付后保修期滿，工程價款結清自動終止。4．本合同有效附件。〔一〕乙方提供平面圖紙；〔二〕工程預算書；甲方〔蓋章〕：代理人：______年______月______日乙方〔蓋章〕：代理人：______年______月______日精選承攬合同范本集合九篇8簽訂合同單位：______(以下簡稱甲乙方)簽訂條款如下：1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定：2.交貨方法：(1)交貨地點：_________(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。3.付款方法：貨物交貨后，供方伴隨提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。4.驗收方法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。5.附那么：(1)合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。(2)在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同，否那么按違約處以______罰金賠償對方損失。(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。(4)本合同正本兩份，雙方各執一份。(5)貨物運達站________(6)收貨人_________(7)合同糾紛的處理__________甲及代表人：(簽字蓋章)乙及代表人：(簽字蓋章)開戶銀行：________開戶銀行：_______帳號：__________帳號：_________：__________：_________簽訂日期：____年__月__日精選承攬合同范本集合九篇9認立合同雙方：承攬方：定作方：定作方委托承攬方加工____________________________________的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品編號名稱規格單位數量第二條加工成品質量要求：第三條原材料的提供方法及規格、數量、質量：〔1.用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。2.原材料等物品交〔提〕日期計算，雙方協商。第四條技術資料、圖紙由承攬方提供〔1.承攬方在按照定作方的要求進展工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。2.承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方答應不得留存技術資料的復制品。3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方______元〔即總價款的______%〕，在加工量到達%，定作方付給承攬方______元〔即總價款的______%〕，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方______元〔即總價款的______%〕，預留元作為質保金一年后付清。〔價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。第六條驗收標準和方法〔1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或工程，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因此造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和工程質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監視檢驗機構提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點交貨地點為__________________，時間為簽訂合同之日起計算30日。〔1.交〔提〕定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提早或延期交〔提〕定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。〕第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸方法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其它〔如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權懇求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承當違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以懇求返還。等等。〕第十二條承攬方的違約責任一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承當逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交局部按逾期交付處理；少交、遲交局部定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合