設備監理師之設備監理合同押題練習參考A卷附答案

單選題（共100題）1、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，工程師應在收到承包商要求索賠的最終詳細報告后()內作出回應，表示批準或不批準并附具體意見。A.14天B.21天C.28天D.42天【答案】D2、當事人依法經過協商，可以變更合同，當事人對合同變更的內容約定不明確的()。A.按變更的內容確定B.由仲裁機構裁決決定合同內容C.推定為未變更D.重新確定合同內容【答案】C3、津濱工程公司是設立在天津市濱海新區的建筑施工企業，是中央管理的建筑施工企業下屬的建筑施工企業。津濱工程公司辦理安全生產許可證時，應當向()提出申請。A.國務院建設行政主管部門B.國務院負責安全生產監督管理的部門C.天津市人民政府建設行政主管部門D.天津市人民政府責安全生產監督管理的部門【答案】C4、設備工程合同管理的根本任務是()。A.設備工程合同的簽訂、履行、保修B.設備工程合同約定的設計、制造、安裝C.設備工程合同質量、進度、投資控制D.與業主簽訂委托監理合同【答案】C5、FIDIC新黃皮書規定，如果修補任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時，工程師可在修補缺陷或損害后()天內要求重新進行合同中提出的任何試驗，包括竣工試驗和(或)竣工后試驗。A.7B.14C.21D.28【答案】D6、某施工合同履行中，發包人派駐施工現場的代表甲平時很少參與管理，都由發包人的員工乙對承包人完成的工程量確認并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發包人法定代表人的書面授權。工程竣工結算時，甲對乙確認的其中幾項進度款提出異議。此時，對已支付的工程款()。A.經乙簽字的均無效，全部由甲重新確認B.經甲確認的有效，甲不予確認的無效C.經乙簽字的全部有效D.合同約定的全部設計費【答案】C7、根據《招標投標法實施條例》，招標人可以采用邀請招標方式的情形是()。A.主要工藝、技術采用特定專有技術B.需要向原中標人采購工程、貨物或者服務，否則將影響施工或者功能配套要求C.采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大D.國有資金投資占控股或者主導地位【答案】C8、FIDIC新黃皮書規定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內，向業主發出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B9、下列產品中需要依照《產品質量法》予以規范的是()。A.農產品質量B.建筑工程質量C.建筑材料質量D.軍工產品質量【答案】C10、按照《擔保法》的規定，下列財產中可以作為抵押物的是()。A.抵押人依法有權處分的國有土地使用權B.抵押人的宅基地使用權C.抵押人擁有的股票D.學校設施【答案】A11、下列屬于民事法律關系客體中行為的是()。A.貨幣B.計算機軟件C.勘察設計單位為委托人完成勘察設計任務D.專利權【答案】C12、承包商執行工程師恢復施工的指示后，對暫停期間設備工程發生的任何損害，正確的處理方法是()。A.承包商應負責修復并承擔由此產生的費用B.承包商應負責修復，由此產生的費用由責任方承擔C.責任方應負責修復并承擔由此產生的費用D.責任方應負責修復，由此產生的費用由承包商承擔【答案】B13、工程師將其權利委托給其助手時，授權委托書的生效時間是()。A.工程師向助手簽發授權委托書時B.業主和承包商收到授權委托書副本時C.工程師向助手簽發授權委托書后第14天D.業主和承包商收到授權委托書副本后第14天【答案】B14、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務，受托人應向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責任。委托人的這一權利為()。A.代理權B.介入權C.追認權D.代位權【答案】B15、合同履行中行使先履行抗辯權的方式是()。A.不履行合同B.終止履行合同C.中止履行合同D.要求對方履行合同【答案】C16、某建筑設計院超越資質等級承攬設計任務，且設計中未按照工程建設強制性標準進行設計，建設行政主管部門查證后對其作出吊銷資質證書的處罰，設計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B.設計院應在知道處罰之日起2個月內提起訴訟C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進行調解D.人民法院對該案件應當公開宣告判決【答案】D17、在市場經濟條件下，()是民法的主要調整對象。A.財產關系B.人身關系C.支配關系D.生產關系【答案】A18、下列關于訴訟時效的表述中，正確的是()。A.訴訟時效期間從權利人的權利被侵害之日起算B.權利人提起訴訟是訴訟時效中止的法定事由之一C.只有在訴訟時效期間的最后6個月內發生訴訟時效中止的法定事由，才能中止時效的進行D.訴訟時效中止的法定事由發生后，已經過去的時效期間統歸無效【答案】C19、無權代理屬于()行為。A.無效B.可變更的C.可撤銷的D.效力待定的【答案】D20、根據世界銀行《生產設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》，招標文件包括()。A.招標程序、業主要求以及合同條件和合同格式B.投標人須知、招標資料表和投標保函C.投標人須知、業主要求和設計文件D.招標程序、招標資料表、合同條件和進度計劃【答案】A21、質量技術監督部門對許可證獲準企業進行監督檢查的方式不包括()。A.日常監督檢查B.定期監督檢查C.產品質量監督抽查D.產品自查自檢【答案】D22、工程師管理合同過程中，無權處理的事項是()。A.指示承包商調查引發工程質量缺陷的原因B.撤銷對承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中業主的職責D.為了檢驗承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】C23、因產品缺陷導致損害的受害人依法提出賠償請求時，該產品責任法律關系的外部責任主體是()。A.產品的生產者和運輸者B.產品的銷售者和運輸者C.產品的生產者和銷售者D.產品的倉儲者和銷售者【答案】C24、某建設項目在施工招標中，投標人按照招標文件的要求提交了投標保證金。招標人最遲在()日內，予以退還投標保證金。A.開標后30B.完成評標后15C.發出中標通知書30D.簽訂施工合同5【答案】D25、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當地同行業的標準B.高于當地同行業的標準C.低于本國同行業的標準D.高于本國同行業的標準【答案】A26、因產品缺陷導致損害的受害人依法提出賠償請求時，該產品責任法律關系的外部責任主體是()。A.產品的生產者和運輸者B.產品的銷售者和運輸者C.產品的生產者和銷售者D.產品的倉儲者和銷售者【答案】C27、對招標文件的響應存在細微偏差的投標書，()。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可B.不予淘汰，在評標結束前予以澄清、補正即可C.不予淘汰，允許投標人重新報價D.初評階段予以淘汰【答案】B28、如果規定必須在工程接收之前完成對業主的人員進行工程操作和維修方面的培訓，則完成培訓是()的構成條件之一。A.進行工程竣工試驗B.工程接收C.進行工程竣工后試驗D.簽發履約證書【答案】B29、根據《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權利人喪失()。A.實體民事權利B.勝訴權C.起訴權D.抗辯權【答案】B30、對于無權代理行為，被代理人可以根據無權代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認權或者拒絕權B.催告權或者撤銷權C.追認權或者撤銷權D.同意權或者拒絕權【答案】A31、下列關于仲裁審理的說法，正確的是()。A.仲裁應當開庭審理，當事人也可以協議書面審理B.仲裁應當書面審理，當事人也可以協議開庭審理C.仲裁開庭審理的，應當公開審理情況D.仲裁開庭審理的，一次開庭必須查明全部案件事實【答案】A32、根據《合同法》規定，甲方違約，乙方采取適當措施減少了損失，為此多支出了合理費用，該費用應當由()承擔。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例【答案】B33、下列關于設備承攬合同的說法，正確的是()。A.設備承攬合同的標的是特定的工作成果B.設備承攬合同是要式合同C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同D.共同承攬的，定作人應當分別與各承攬人簽訂承攬合同【答案】A34、世達公司投資的某工程項目依法應進行招標投標。世達公司的下列行為中，不符合招標投標法規定的是()。A.世達公司委托某工程咨詢公司編制了標底B.世達公司自行選擇了招標代理機構C.世達公司的招標文件中寫明了評標的標準D.世達公司的招標文件中寫明了評標委員會專家名單【答案】D35、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D36、下列關于聯營體的說法，錯誤的是()。A.聯營體的各成員在履行合同上對業主負有連帶責任B.聯營體的牽頭方應由聯營體各方認可C.如果承包商是依法組建的聯營體，應向工程師通知誰是聯營體的牽頭方D.未經業主的同意，承包商不得改變其聯營體的法律地位【答案】C37、設備采購合同中，買受人逾期付款，應依照()的計算方法，支付逾期付款利息。A.合同約定B.買受人提供C.銀行延期付款規定D.法律規定【答案】A38、對于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當事人已經取得的非法所得的是()。A.承包人越級承攬工程B.承包人超越范圍承攬工程C.承包人向評標委員行賄中標D.承包人將主體結構的施工進行分包【答案】D39、設備工程合同履行過程中，合同實施情況跟蹤的對象不包括()。A.具體合同事件B.設備工程進度情況C.工程資金使用情況D.合同管理人員管理情況【答案】D40、有關組織或機構編制的合同條件范本，一般分為通用條件和專用條件，其中專用合同條件構成是()。A.履約保證和合同格式B.合同格式和合同數據C.合同格式和對擬招標合同的特殊條款規定D.合同數據和對擬招標合同的特殊條款規定【答案】D41、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，無論工程師采取何種方式提出變更，應在()之前。A.開工日期B.簽發付款證書C.簽發接收證書D.簽發履約證書【答案】C42、FIDIC新黃皮書規定，工程師簽發履約證書的期限是()的28天內。A.通過竣工試驗后B.完成缺陷修補工作后C.缺陷通知期期滿后D.承包商提交最終報表前【答案】C43、根據《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列投標文件中，開標時應當作為廢標處理的是()。A.逾期送達的投標文件B.沒有送到指定地點的投標文件C.關鍵內容字跡模糊、無法辨認的投標文件D.未通過資格預審的申請人提交的投標文件【答案】C44、FIDIC新黃皮書規定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內，向業主發出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B45、根據《合同法》規定，按合同的約定，應當先履行義務的一方當事人有確切證據證明對方經營狀況嚴重惡化時，可以()。A.行使同時履行抗辯權B.變更合同C.行使撤銷權D.中止履行合同【答案】D46、具有民事權利能力和民事行為能力，依法獨立享有民事權利和承擔民事義務的企業是()。A.個人獨資企業B.合伙企業C.私營企業D.法人企業【答案】D47、下列關于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進行調解【答案】D48、如果承包商隱蔽已經完成的工作前未通知工程師進行檢驗，則當工程師提出剝露檢驗要求時，承擔由于檢驗所產生的費用的是()。A.業主B.承包商C.工程師D.如果檢驗的結果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業主承擔全部費用，否則，將由承包商承擔全部費用【答案】B49、勞動爭議仲裁時效期間為()。A.60天B.6個月C.1年D.2年【答案】C50、對于無權代理行為，被代理人可以根據無權代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認權或者拒絕權B.催告權或者撤銷權C.追認權或者撤銷權D.同意權或者拒絕權【答案】A51、招標文件要求招標人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標項目估算價的10%B.中標合同金額的10%C.招標項目估算價的5%D.中標合同金額的2%【答案】B52、下列()財產可以抵押。A.土地所有權B.抵押人依法承包但未經發包人同意的荒山的土地使用權C.以公開協商方式取得的土地承包經營權D.有爭議的財產【答案】C53、訴訟時效的中止，只能發生在訴訟時效期間的()。A.最后4個月B.最后6個月C.最后3個月D.最后2個月【答案】B54、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A55、某建設項目設計合同的價格為500萬元，設計單位已接受委托方支付合同價的20%的定金，無正當理由拒不履行合同義務，則委托方有權要求設計單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C56、下列()財產可以抵押。A.土地所有權B.抵押人依法承包但未經發包人同意的荒山的土地使用權C.以公開協商方式取得的土地承包經營權D.有爭議的財產【答案】C57、承包商應在設備工程或單位工程的()之前，按照業主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補。A.竣工時間B.缺陷通知期期滿C.頒發接收證書D.保留金返還【答案】B58、根據業主要求中的規定，對業主的人員進行工程操作和維修方面培訓的當事人是()。A.工程師B.工程師的助理C.承包商D.分包商【答案】C59、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護欄被撞落后長時間未予安裝，施工人員發現后，應立即報告給的管理人員是()。A.班組長B.監理工程師C.本單位負責人D.總監理工程師【答案】C60、某施工合同履行中，發包人派駐施工現場的代表甲平時很少參與管理，都由發包人的員工乙對承包人完成的工程量確認并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發包人法定代表人的書面授權。工程竣工結算時，甲對乙確認的其中幾項進度款提出異議。此時，對已支付的工程款()。A.經乙簽字的均無效，全部由甲重新確認B.經甲確認的有效，甲不予確認的無效C.經乙簽字的全部有效D.合同約定的全部設計費【答案】C61、根據《產品質量法》對產品責任的訴訟時效的規定，我國的產品責任訴訟時效為()年。A.1B.2C.4D.10【答案】B62、買賣合同中標的物毀損、滅失的風險，不屬于買受人承擔的是()。A.因買受人的原因致使標的物不能按照約定的期限交付的B.交由承運人運輸的在途標的物C.因標的物質量不符合要求，買受人拒受或解除合同的D.出賣人完成了標的物交付，但未按約定交付有關單證資料的【答案】C63、建設工程施工總承包企業依法將專業工程分包，關于工程質量責任承擔的說法正確的是()。A.分包工程質量由分包企業負總責B.分包工程質量由分包企業單獨承擔責任C.總承包企業對分包工程質量承擔連帶責任D.分包企業接受總承包企業的質量管理可不承擔責任【答案】C64、大中型工程從發出中標通知書后的()天內，雙方應按照招投標文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A65、在買賣合同中，買受人的義務有()。A.對標的物提供質量保證B.受領標的物C.對標的物提供權利擔保D.提供有關單證和資料【答案】B66、FIDIC新黃皮書規定，承包商在收到()后，應按合同規定的份數和時間向工程師提交最終報表草案并附證明文件。A.接收證書B.履約擔保C.履約證書D.保留金【答案】C67、設備工程安裝合同中的性能驗收()。A.由采購方負責，供貨方參加B.由供貨方負責，采購方參加C.由采購方會同監理人員一并參加D.由供貨方會同監理人員一并參加【答案】A68、某工程施工合同爭議經一審人民法院審理作出判決后，建設單位不服，提起上訴，二審人民法院經審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A69、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內，及時提交索賠報告。A.已經察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現場資料后28天D.發出索賠通知后28天或設備監理工程師指定的期間【答案】D70、FIDIC新黃皮書規定，承包商在收到()后，應按合同規定的份數和時間向工程師提交最終報表草案并附證明文件。A.接收證書B.履約擔保C.履約證書D.保留金【答案】C71、2006年10月20日甲與某農村小學簽訂一份贈與合同，內容是將其父親的一輛汽車贈予小學。12月4日甲的父親死亡，無其他法定繼承人。根據題義，下列表述正確的是()。A.贈與合同無效B.贈與合同可撤銷C.贈與合同效力待定D.贈與合同有效【答案】D72、勞動爭議仲裁時效期間為()。A.60天B.6個月C.1年D.2年【答案】C73、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，仲裁應以()進行。A.英語B.法語C.世界語D.合同規定的交流語言【答案】D74、對于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當事人已經取得的非法所得的是()。A.承包人越級承攬工程B.承包人超越范圍承攬工程C.承包人向評標委員行賄中標D.承包人將主體結構的施工進行分包【答案】D75、在()后，承包商應仔細檢查業主要求和定位放線的基礎資料，并將發現的任何問題通知工程師。A.收到開工通知B.收到中標通知C.進駐現場D.提供設計文件【答案】A76、執行政府指導價的合同，當事人一方逾期提貨時恰遇政府指導價格上漲，應按()執行A.原價格B.新價格C.原價和新價的平均價格D.當地市場價格【答案】B77、代理人在代理權限內作出的意思表示應該是()。A.被代理人的意思表示B.和第三人協商后的意思表示C.代理人獨立的意思表示D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】C78、乙施工企業承包的由甲投資建設的某工程項目，合同約定，竣工驗收合格后15日內甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗收合格，3月3日乙向甲提交工程結算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關于延期結算利息的計付日的確定，()是正確的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B79、如果業主不合理地拖延竣工后試驗，由此產生的損失，承包商有權索賠()。A.竣工時間及相關費用B.相關費用并加合理利潤C.竣工時間、相關費用并加合理利潤D.缺陷通知期及相關費用【答案】B80、某廠開發一種新型節能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃氣罐發生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個最能支持某廠立場()。A.該爐具尚未投入流通B.該戶居民如何得到爐具的事實不清C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應由其自負D.該戶居民應向提供給其爐具的人索賠【答案】A81、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，給承包商在履約過程中可能造成的人員傷亡或物質財產損失辦理責任險時，保險的有效期的終止日是()。A.工程竣工之日B.竣工時間屆滿之日C.簽發接收證書日D.簽發履約證書日【答案】D82、與邀請招標相比，公開招標的特有程序是()。A.開標B.組織現場踏勘C.發出投標邀請書D.發布招標公告【答案】D83、承包商編制的質量管理計劃，在得到()的批準后，將此類文件提交給工程師參考。A.業主B.承包商項目經理C.承包商D.工程師代表【答案】B84、施工單位對建設行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應當受理的是()。A.對施工現場侵權賠償糾紛進行的調解B.撤銷施工單位資質證書的決定C.因工作人員違法頒發資質證書而給與的行政處分D.關于資質證書頒發的條件不符合法律規定【答案】B85、基準點、基準線和基準標高等原始數據使用前，應當采取合理措施驗證其準確性的責任方是()。A.工程師B.業主C.承包商D.分包商【答案】C86、檢核表的核心思想是()。A.確定事件的邏輯關系B.持續改進C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全過程【答案】B87、甲、乙兩家企業欲進行零配件的交易，為了規避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.有效C.可變更D.效力待定【答案】A88、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內，及時提交索賠報告。A.已經察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現場資料后28天D.發出索賠通知后28天或設備監理工程師指定的期間【答案】D89、如果業主打算更換工程師，應提前()天向承包商通知有關擬替換的工程師信息。A.14B.28C.35D.42【答案】D90、承包商將運達現場的承包商的主要設備移出現場時，應經()同意。A.業主B.工程師C.工程師助理D.項目經理【答案】B91、根據《建設工程質量管理條例》的規定，施工人員對鋼筋混凝土梁中用到的鋼筋取樣時，應當在()。A.建設單位的監督下取樣，并送交監理人員檢測B.監理人員的監督下取樣，并送交建設單位檢測C.設計單位的監督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測D.建設單位或者監理單位監督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測【答案】D92、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數量和質量符合約定B.視為數量和質量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A93、根據《民法通則》，下列責任形式中，屬于民事責任形式的是()。A.賠禮道歉B.責令停業C.罰款D.具結悔過【答案】A94、恢復地表是承包商的合同義務之一，下列關于地表恢復的說法，正確的是()。A.接收證書的簽發，證明承包商已經完成了對地表的恢復工作B.如果工程師對單位工程簽發了接收證書，即可證明承包商的地表恢復達到合同要求C.承包商的地表恢復工作可以安排在缺陷通知期內完成D.只有完成地表恢復工作，業主方可接收工程【答案】C95、公民、法人或者其他組織對下列()事項不服的，可以依照《行政復議法》申請復議。A.行政立法行為B.國防、外交等國家行為C.對民事糾紛的仲裁、調解或處理D.行政機關就土地、礦產等資源的所有權或者使用權歸屬所做的行政裁決【答案】D96、甲、乙兩家企業欲進行零配件的交易，為了規避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.有效C.可變更D.效力待定【答案】A97、無權代理屬于()行為。A.無效B.可變更的C.可撤銷的D.效力待定的【答案】D98、根據《合同法》規定，甲方違約，乙方采取適當措施減少了損失，為此多支出了合理費用，該費用應當由()承擔。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例【答案】B99、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D100、投標人參加投標的，應當在()送達投標文件。A.投標有效期內B.評標開始之前C.開標時間之前D.中標通知書發出之前【答案】C多選題（共40題）1、設備工程采購的類型包括()。A.工程項目采購B.招標采購C.設計一施工總承包采購D.貨物采購E.咨詢服務采購【答案】AD2、設計人對所承擔設計任務的設備工程，應依照合同規定配合安裝調試或者進行安裝前技術交底，解決裝配中的有關()問題。A.裝配人員的配備B.設計C.設計變更D.其他協助E.修改預算【答案】BC3、業主的設備工程合同總體策劃的內容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個合同的范圍和采購方式D.編制設備工程合同管理計劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD4、下列情形中，屬于行為人意思表示不真實的有()。A.乘人之危簽訂的設備買賣合同B.受欺詐情況下做出的行為C.受脅迫的情況下做出的行為D.誤將贗品作為真品購買E.與他人合伙開設賭場的行為【答案】ABCD5、FIDIC在其1999年版《施工合同條件》中規定，調整某項工作的單價應當滿足的條件有()。A.該項工作的數量超過了工程量清單中工程量的10%B.引起的合同額度變化超過中標合同金額的0.01%C.工程量的數量變化對單位工作量費用的直接影響超過1%D.合同沒有規定此項工作不調價E.實際完成該項工作的工程量與招標文件中的工程量相比超過±(15%～30%)【答案】ABCD6、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，下列關于付款及其程序的說法，正確的有()。A.預付款結算和竣工結算均為期中付款B.工程師應在收到承包商提交的月報表后28天內簽發期中付款證書C.承包商應在收到履約證書后56天內提交最終報表草案D.業主應在收到最終付款證書后56天內付款E.結清證明應在承包商提交最終報表時生效【答案】ABCD7、代理的特征有()。A.代理人在代理權限內獨立地為意思表示B.任何行為均可代理C.代理是代理人代替被代理人為民事法律行為D.代理權是依據法律的直接規定而產生E.代理人應當在代理權范圍內實施代理行為【答案】AC8、業主針對履約保證可提出索賠的情形包括()。A.未能在竣工時間內完成工程B.承包商未能確保履約保證在缺陷通知期期滿前持續有效C.拒絕按照合同向業主支付其應付的金額D.未能在收到業主要求其糾正違約的通知后的合同規定時間內糾正違約E.發生了業主有權終止合同的情形【答案】BCD9、下列流程中，屬于合同管理流程的有()。A.索賠流程B.變更流程C.設備啟動流程D.爭端解決流程E.中間驗收流程【答案】ABD10、根據《侵權責任法》，特殊情形下，銷售者承擔責任的形式有()。A.預防性責任B.進貨檢驗責任C.采取警示、召回措施等責任D.承擔懲罰性賠償責任E.提供產品合法來源證明責任【答案】ACD11、承攬合同是承攬人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人給付報酬的合同，下列合同屬于承攬合同的有()。A.加工合同B.定做合同C.修理合同D.測試合同E.互易合同【答案】ABCD12、承包商的人員實施()行為的，工程師有權要求承包商撤換相應人員。A.質量檢驗員工作不認真，玩忽職守B.作業人員堅持冒險作業C.現場管理人員指揮作業人員裝運臨時工程D.作業組長要求作業人員帶傷帶病堅持工作E.捕殺當地野生保護動物【答案】ABD13、在買賣合同中，雙方當事人就標的物的交付地點沒有約定的，其交付地的確定規則是()。A.由當事人補充協議B.不能達成協議的，按合同有關條款或交易習慣C.標的物需要運輸的，以第一承運人承運地為交付地D.標的物不需要運輸，當事人不知道標的物所在地的，以出賣人訂立合同時的營業地為交付地E.標的物不需要運輸，當事人于合同訂立時都知道標的物所在地的，以標的物所在地為交付地【答案】ABD14、投標人提交的投標文件有下列情形的，招標人不得拒絕接收的有()。A.未經法定代表人簽字B.未送達指定地點C.逾期送達D.未按照招標文件要求密封E.未按招標文件要求編制【答案】A15、設備工程合同談判之前，設備監理工程師應協助業主做好的準備工作有()。A.組建談判小組B.收集信息、制定談判計劃C.安排談判的議程D.培訓談判成員E.制定合同實施計劃【答案】ABCD16、下列關于設備采購合同解除的敘述，正確的有()。A.因主設備不符合約定而解除合同的，解除合同的效力及于輔助設備B.因輔助設備不符合約定而解除合同的，解除合同的效力及于主設備C.因輔助設備不符合約定而解除合同的，解除合同的效力不及于主沒備D.多項設備采購合同，其中一項設備不符合約定的，買受人可以解除合同E.多項設備采購合同，其中一項設備不符合約定的，買受人可以解除該項設備合同【答案】AC17、根據《民法通則》，下列情形中，可以導致訴訟時效中斷的有()。A.權利人向義務人的代理人主張權利B.權利人因病住院治療C.義務人承諾履行義務D.權利人向人民法院起訴E.訴訟時效期間最后6個月內發生地震，導致義務人無法履行義務【答案】ACD18、根據《民法通則》，下列承擔法律責任的方式中，屬于承擔民事責任的方式有()。A.返還財產B.排除妨礙或消除危險C.罰金D.支付違約金E.賠償損失【答案】ABD19、在設備運輸合同中，屬于承運人權利的有()。A.留置運輸的貨物B.貨物的提存權C.接受托運人運送貨物的要求D.處置無人認領的貨物E.有權派人押運貨物【答案】ABD20、專利權的客體包括()。A.計算機軟件B.發明C.實用新型D.工程設計E.外觀設計【答案】BC21、如果工程師發出了暫停指示，承包商在遵守該指示或在復工時招致了費用損失和工期延誤，承包商無權獲得補償的情形有()。A.由于承包商提供的設計存在缺陷造成的暫停B.由于承包商提供的材料存在缺陷造成的暫停C.由于承包商提供的設備存在缺陷造成的暫停D.承包商未能在工程暫停時，按合同規定提供相應的安全保護措施E.承包商已經遵守了地方政府部門制定的程序【答案】ABCD22、下列專項施工方案中，施工單位應當組織專家進行論證、審查的有()。A.起重吊裝工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.拆除、爆破工程E.腳手架工程【答案】BC23、設備采購合同當中，買方因賣方未按合同履行義務而受到損失，欲提起訴訟，則必須滿足的條件有()。A.有具體的訴訟請求B.有事實和理由C.有充分的證據D.沒有超過訴訟時效期間E.屬于受訴法院管轄【答案】AB24、按照勞動保護的相關規定，用人單位應當對()定期進行健康檢查。A.從事危險作業的勞動者B.女職工C.未成年工D.從事特種作業的勞動者E.從事有職業危害作業的勞動者【答案】C25、業主的設備工程合同總體策劃的內容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個合同的范圍和采購方式D.編制設備工程合同管理計劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD26、房地產開發企業以土地使用權出讓方式取得的土地使用權，屬于()。A.自物權B.用益物權C.擔保物權D.動產物權E.不動產物權【答案】B27、業主的設備工程合同總體策劃的內容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個合同的范圍和采購方式D.編制設備工程合同管理計劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD28、買賣合同屬于()。A.雙務合同B.不要式合同C.有償合同D.實踐合同E.諾成合同【答案】ABC29、根據《招標投標法實施條例》，下列情形中