監理工程師之土木建筑目標控制模擬考試B卷附答案

單選題（共100題）1、根據《建設工程質量管理條例》,縣級以上人民政府建設行政主管部門和其他有關部門履行監督檢查職責時,其有權采取的措施是()。A.要求被檢查單位提供工程質量保證金B.進入被檢查單位的施工現場進行檢查C.發現有嚴重影響工程質量時,責令停業整頓D.調查建設單位和施工企業之間的銀行往來賬單【答案】B2、采用單位實物工程量的投資乘以實物工程總量估算建筑工程費的方法屬于（）。A.單位生產能力估算法B.指標估算法C.生產能力指數法D.比例估算法【答案】B3、按照《質量管理體系標準》的術語定義，在質量方面指揮和控制組織的協調活動，稱為()A.質量管理B.質量需求C.質量管理體系D.質量組織機構【答案】A4、監理機構在工程質量控制過程中，自始至終要把堅持（）原則作為工程質量控制的基本原則。A.以人為核心B.質量第一C.預防為主D.公平、守法【答案】B5、工程質量事故調查組處理質量事故時，項目監理機構的正確做法是（）。A.積極配合，客觀提供相應證據B.積極配合，參與質量事故調查C.積極配合，會同施工單位提供有利證據D.回避質量事故調查【答案】A6、下列屬于我國項目監理機構在施工階段投資控制的主要工作的是（）。A.分析可能發生索賠的原因，制定防范對策B.對擬建項目進行財務評價C.對已完工程量進行偏差分析D.審查設計單位提交的設計成果【答案】C7、進口鋼材，海關商檢結果經（）認可后，可作為有效材料的復檢結果。A.監理工程師B.建設單位C.質量監督機構D.質量檢測機構【答案】A8、建設工程質量事故的等級是以（）為標準劃分的。A.直接經濟損失和人員傷亡數量B.違法行為嚴重程度C.工程項目的規模D.永久質量缺陷對結構安全的影響程度【答案】A9、對涉及結構安全、節能、環境保護和使用功能的重要分部工程，應在驗收前按規定進行（）。A.見證檢驗B.專項檢驗C.抽樣檢驗D.全數檢驗【答案】C10、在設備的使用中，監理人員也要對自己的監視和測量裝置建立臺賬，具體管理過程有：①現場審核測量和監視裝置的標識、貯存情況應符合要求；②確保產品符合規定要求需實施的測量和監視活動以及對所需裝置進行識別，建立必要的控制過程；③對測量和監視裝置偏離校準狀態時，對先前測量結果的有效性評定與復評，依據復評結果采取相應的糾正措施；④建立測量和監視裝置臺賬，編制周期檢定（校準）計劃并予以實施；⑤在監理規劃中應明確配備的測量和監視裝置并及時配備提供。正確的順序是（）。A.④②⑤①③B.④⑤②①③C.②⑤④③①D.②⑤④①③【答案】D11、某基礎工程包含土方和混凝土兩個子項工程，工程量清單中的土方工程量為4500m3，混凝土工程量為2000m3，合同約定：土石方工程綜合單價為80元／m3，混凝土工程綜合單價為400元／m3；工程預付款額度為合同價的15％，主要材料和構配件所占比重為60％。則該工程預付款的額度及起扣點分別為（）萬元。A.17.50，87.75B.17.10，89.45C.17.40，87.00D.17.50，89.45【答案】C12、某工程有4個施工過程，分5個施工段組織固定節拍流水施工，流水節拍為3天。其中，第2個施工過程與第3個施工過程之間有2天的工藝間歇，則該工程流水施工工期為（）天。A.24B.26C.27D.29【答案】B13、李某申請公開自己的社保信息，社保局拒絕公開，李某遂提起了訴訟，關于本案，下列哪些說法是正確的？A.本案可以適用簡易程序B.本案應有審判員和陪審員組成合議庭進行審理C.社保局須對拒絕公開的根據以及履行法定告知和說明理由義務的情況舉證D.法院應在立案之日起45日內審結，有特殊情況需延長的經批準可以延長【答案】A14、（2020年真題）某實行招標的工程，招標文件與中標人投標文件中的合同價款不一致時，簽訂書面合同時確定合同價款應以（）為準。A.有利于招標人的約定B.招標人和投標人重新談判的結果C.中標人投標文件D.招標文件【答案】C15、在時間-投資累計曲線（S形曲線）中，所有工作一般都是按照（）開始，對節約建設資金貸款利息是有利的。A.最早開始時間B.最遲開始時間C.最早結束時間D.最遲結束時間【答案】B16、在工程施工質量驗收活動中，下列不屬于電梯工程質量控制資料核查內容的是（）。A.工程定位測量、放線記錄B.隱蔽工程驗收記錄C.施工記錄D.接地、絕緣電阻試驗記錄【答案】A17、（2021年真題）建設工程發生質量事故后，有關單位應在（）小時內向當地建設行政主管部門和其他有關部門報告。A.1B.2C.24D.48【答案】C18、根據現行計量規范明確的工程量計算規則，清單項目工程量是以（）為準，并以完成的凈值來計算的。A.實際施工工程量B.形成工程實體C.返工工程量及其損耗D.工程施工方案【答案】B19、工程竣工預驗收合格后，項目監理機構應編寫（），并經總監理工程師和工程監理單位技術負責人審核簽字后報建設單位。A.工程質量審核報告B.工程質量評估報告C.工程質量驗收報告D.工程質量檢驗報告【答案】B20、甲找到在某國有公司任出納員的朋友乙，提出向該公司借款5萬元用于購買假幣，并許諾出售假幣獲利后給乙好處費。乙便擅自從自己管理的公司款項中借給甲5萬元。甲拿到5萬元后，讓丙從外地購得假幣若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送給乙2萬元好處費。甲后來在出售假幣的過程中被公安人員抓獲。甲如實交代了讓丙購買假幣和自己出售假幣的行為，還主動交代了自己使用面值5000元的假幣購買家電產品的事實，但未能如實說明購買假幣的5萬元現金的來源。乙得知甲被抓后，擔心受刑罰處罰，便攜帶10萬元公款潛逃外地，后被司法機關抓獲歸案。請根據上述案情回答86-88問題：A.對乙應以挪用公款罪、貪污罪、出售、購買假幣罪論處，實行數罪并罰B.對乙應以挪用資金罪、職務侵占罪、出售、購買假幣罪論處，實行數罪并罰C.對乙應在挪用公款罪與受賄罪中擇一重罪從重處罰D.對乙應以貪污罪、受賄罪論處，實行數罪并罰【答案】B21、當采用前鋒線比較法比較實際進度與計劃進度時，如果實際進展點落在檢查日期的左側，則表示該工作()。A.實際進度拖后B.實際進度超前C.實際進度與計劃進度一致D.超額完成任務量【答案】A22、根據數據統計規律，進行材料強度檢測隨機抽樣的樣本容量較大時，其工程質量特性數據均值服從的分布是（）。A.二項分布B.正態分布C.泊松分布D.非正態分布【答案】B23、（2020年真題）根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》，鋼筋運到施工現場后，應進行的主要力學性能試驗是（）。A.抗拉強度和抗剪強度試驗B.冷彎試驗和耐高溫試驗C.屈服強度和疲勞強度試驗D.拉力試驗和彎曲性能試驗【答案】D24、工程施工質量驗收基本規定中，對于主控項目，錯判概率α和漏判概率β的取值范圍是（）。A.α≤5%，β≤5%B.α≤5%，β≤10%C.α≤10%，β≤5%D.α≤10%，β≤10%【答案】A25、工期一定，質量事故處理完畢后，具備工程復工條件時，（）提出復工申請。A.施工單位B.監理單位C.建設單位D.建設行政主管部門【答案】A26、對承包單位提出的見證取樣送檢的試驗室，監理工程師應()A.提出擔保要求B.進行實地考察C.提供試驗計劃D.規定試驗設備【答案】B27、（2022年真題）建設工程發生施工質量事故后，施工單位應提交質量事故調查報告，其中在質量事故發展情況中應明確的內容是（）。A.事故范圍是否繼續擴大B.是否發生直接經濟損失C.應急措施是否直接有效D.是否發生人員傷亡【答案】A28、竣工預驗收合格后，由施工單位向（）提交工程竣工報告和完整的質量控制資料，申請組織工程竣工驗收。A.建設單位B.監理單位C.設計單位D.質量監督機構【答案】A29、《卓越績效評價準則》評分系統中，（）是條目要求中最重要的特征，是針對條目的核心主題做出回答時必須包括的要點。A.基本要求B.總體要求C.根本要求D.多項要求【答案】B30、投資偏差分析中的擬完工程計劃投資是指（)之積。A.計劃工程量和實際單價B.計劃工程量和計劃單價C.已完工程量和實際單價D.已完工程量和計劃單價【答案】B31、實行總分包的工程，分包應按照分包合同約定對其分包工程的質量向（）負責。A.總承包單位B.設計單位C.建設單位D.監理單位【答案】A32、以下關于確認判決的說法，正確的是：A.行政行為程序輕微違法，但對原告權利不產生實際影響的，人民法院應當判決確認違法B.行政行為實施主體不具有行政主體資格的，人民法院應當判決確認無效C.人民法院判決確認違法或者無效的，可以同時判決責令被告采取補救措施D.人民法院判決確認違法或者無效，若該行政行為給原告造成損失的，應當依法判決被告承擔賠償責任【答案】A33、施工單位未提出工程復工申請的，（）應根據工程實際情況指令施工單位恢復施工。A.專業監理工程師B.總監理工程師C.建設單位項目負責人D.建設單位技術負責人【答案】B34、某工程網絡計劃中，工作D有兩項緊后工作，最早開始時間分別為第21天和第20天，工作D的最早開始時間為第12天，持續時間為3天，則工作D的自由時差為（）天。A.5B.4C.3D.2【答案】A35、在工程建設過程中，屬于影響工程進度的組織管理因素是（）。A.不合理的施工方案B.不明的水文氣象條件C.向有關部門提出各種申請審批手續的延誤D.設計內容不完善，規范應用不恰當【答案】C36、在工程施工過程中，如果由于不可抗力原因造成進度拖延，則所延長的工期（）。A.必須由施工承包單位承擔責任，采取趕工措施予以彌補B.經監理工程師核實確認后納入合同工期C.經監理工程師核實確認后，其中一半時間納入合同工期D.不需要監理工程師核實確認，可直接納入合同工期【答案】B37、根據ISO質量管理體系標準，將互相關聯的過程作為系統加以識別、理解和管理的質量管理原則是（）。A.過程方法B.持續改進C.過程評價D.管理的系統方法【答案】D38、國外工料測量師在立約后階段的投資控制任務是（）。A.對擬建項目做出初步的經濟評價B.根據建筑師和工程師提供的建設工程的規模、場址、技術協作條件，對各種擬建方案制定初步估算C.就工程的招標程序、合同安排、合同內容等提出建議D.回顧、分析項目管理和執行情況【答案】D39、下列描述中屬于設計階段進度控制的任務的是（）。A.編制設計階段工作計劃B.編制施工總進度計劃C.編制單位工程施工進度計劃D.編制工程年.季.月實施計劃【答案】A40、某土方工程，月計劃工程量2800m3，預算單價25元／m3；到月末時已完成工程量3000m3，實際單價26元／m3。對該項工作采用贏得值法進行偏差分析的說法，正確的是()。A.已完成工作實際費用為75000元B.投資績效指標>1，表明項目運行超出預算投資C.進度績效指標＜1，表明實際進度比計劃進度拖后D.投資偏差為-3000元，表明項目運行超出預算投資【答案】D41、在某工程雙代號網絡計劃中，工作M的最早開始時間為第15天，其持續時間為7天。該工作有兩項緊后工作，它們的最早開始時間分別為第27天和第30天，最遲開始時間分別為第28天和第33天，則工作M的總時差和自由時差（）天。A.均為5B.分別為6和5C.均為6D.分別為11和6【答案】B42、（2017年真題）工程中采用新工藝、新材料的，應有（）及有關質量數據。A.施工單位組織的專家論證意見B.權威性技術部門的技術鑒定書C.設計單位組織的專家論證意見D.建設單位組織的專家論證意見【答案】B43、（）是價值工程的核心。A.系統分析B.方法分析C.技術分析D.對產品進行功能分析【答案】D44、下列不屬于BIM的特點的是()。A.可視性B.優化性C.可塑性D.可分析性【答案】C45、審查勘察單位提交的勘察成果報告，必要時對于各階段的勘察成果報告組織專家論證或專家審查，并向（）提交勘察成果評估報告，同時應參與勘察成果驗收。A.建設單位B.監理單位C.設計單位D.施工單位【答案】A46、估算建設工程投資時，需要預留項目實施中可能發生，但難以預料的工程量增加的費用，該費用屬于（）。A.建筑安裝工程費B.勘察設計費C.基本預備費D.工程保險費【答案】C47、某公司以單利方式一次性借入資金2000萬元，借款期限3年，年利率8%，到期一次還本付息，則第三年末應當償還的本利和為（）萬元。A.2160B.2240C.2480D.2519【答案】C48、由于設計深度不夠等原因，對一般附屬、輔助和服務工程等項目，以及住宅和文化福利工程項目或投資比較小、比較簡單的工程項目，可采用（）編制概算。A.擴大單價法B.類似工程換算法C.生產能力指數法D.概算指標法【答案】D49、凡是具有獨立的設計文件，竣工后可以獨立發揮生產能力或工程效益的工程稱為()A.分部工程B.單位工程C.單項工程D.分項工程【答案】C50、單代號搭接網絡計劃中,關鍵線路是指（）的路線。A.自始至終由關鍵節點組成B.自始至終由關鍵工作組成C.相鄰兩項工作之間時間間隔為零D.相鄰兩項工作之間時距為零【答案】C51、某施工機械臺班預算價格為50萬元，折舊年限15年，耐用總臺班數為150個臺班，殘值率為5%，一次大修理費為5萬元，大修次數為15次，則臺班折舊費和臺班大修理費為（）萬元。A.0.32；0.50B.0.32；0.03C.0.02；0.50D.0.02；0.03【答案】A52、（2020年真題）工程網絡計劃中某工作的實際進度偏差小于總時差，則該工作實際進度造成的后果是（）。A.對后續工作無影響，對工期有影響B.影響后續工作的最早開始時間，對工期有影響C.對后續工作無影響，對工期無影響D.對后續工作不一定有影響，對工期無影響【答案】D53、影響工程進度的因素中，匯率浮動和通貨膨脹等屬于（）。A.材料設備因素B.資金因素C.施工技術因素D.社會環境因素【答案】B54、某工程項目的招標控制價的綜合單價為400元，投標報價的綜合單價為320元，投標報價浮動率為5%。如果履行合同過程中，工程量偏差超過15%，則其綜合單價應調整為（）元。A.320B.323C.400D.460【答案】B55、ISO質量管理體系運行中，體系要素管理到位的前提和保證是（）。A.管理體系的適時管理B.管理體系的行為到位C.管理體系的適中控制D.管理體系的識別能力【答案】D56、某挖溝槽土方項目招標，工程量清單中的土方開挖工程量為200m3，投標人按施工方案計算得到的預算工程量為300m3，按企業定額該子項基價為100元/m3，則該土方開挖的單位報價應為（）元/m3。A.300B.200C.150D.100【答案】C57、建設工程組織流水施工時，某專業工作隊在單位時間內所完成的工程量稱為（）。A.流水節拍B.流水步距C.流水強度D.流水節奏【答案】C58、某建筑分部工程消耗的材料原價為40萬元，運輸損耗費為1萬元，采購及保管費為1.5萬元，運雜費為2萬元，材料一般檢驗試驗費為1.2萬元。則該分部工程的材料費為（）萬元。A.41.0B.43.0C.44.5D.45.7【答案】C59、根據《建設工程工程量清單計價規范》（GB50500-2013），關于工程量清單編制的說法，正確的是（）。A.綜合單價包括應由招標人承擔的全部風險費用B.招標文件提供了暫估單價的材料，其材料費用應計入其他項目清單費C.措施項目費包括規費、稅金等在內D.規費和稅金必須按有關部門的規定計算，不得作為競爭性費用【答案】D60、質量缺陷的初始點能反映出質量缺陷的（），其在分析過程中具有關鍵性作用。A.直接原因B.間接原因C.本質原因D.關鍵原因【答案】A61、（2022年真題）與“卓越績效”模式相比，ISO9000質量管理體系的導向是（）。A.成熟度評價B.標準化管理C.全過程控制D.戰略管理【答案】B62、監理工程師應審查不同階段工程勘察報告的內容和深度是否滿足（）和設計階段的要求。A.項目招標B.施工組織C.勘察任務書D.勘察進度計劃【答案】C63、（）在質量手冊和作業文件間起承上啟下的作用。A.程序文件B.質量計劃C.作業指導書D.質量記錄【答案】A64、根據《建設工程工程量清單計價規范》（GB50500-2013），關于工程量清單編制的說法，正確的是（）。A.綜合單價包括應由招標人承擔的全部風險費用B.招標文件提供了暫估單價的材料，其材料費用應計入其他項目清單費C.措施項目費包括規費、稅金等在內D.規費和稅金必須按有關部門的規定計算，不得作為競爭性費用【答案】D65、在進行質量問題成因分析中，首先要做的工作是（）。A.收集有關資料B.現場調查研究C.進行必要的計算D.分析、比較可能的因素【答案】B66、在工程施工準備階段，設計交底紀要由（）負責整理，與會各方會簽。A.設計單位B.監理單位C.施工單位D.建設單位【答案】A67、建設工程組織加快的成倍節拍流水施工時，所具有的特點是（）。A.專業工作隊數等于施工過程數B.相鄰施工過程的流水節拍相等C.相鄰施工段之間可能有空閑時間D.各專業工作隊能夠在施工段上連續作業【答案】D68、施工企業按照有關標準規定，對建筑以及材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用應計入（）。A.檢驗試驗費B.工具用具使用費C.材料費D.規費【答案】A69、（2020年真題）在工程勘察階段，監理單位可進行的工作是（）。A.協助建設單位編制勘察任務書B.編寫《勘察方案》C.參與建設工程質量事故分析D.編寫《勘察細則》【答案】A70、（2020年真題）關于鋼筋混凝土工程施工的說法，正確的是（）。A.施工縫澆筑混凝土時，不應清除表面的浮漿B.焊接連接接頭試件應從試焊試驗件中截取C.圓形箍筋兩端均應做成不大于45°的彎鉤D.受力鋼筋保護層厚度的合格點率應達到90%及以上【答案】D71、工程網絡計劃費用優化過程中，壓縮關鍵工作的持續時間應遵循的基本原則是（）。A.必須將關鍵工作壓縮成非關鍵工作B.壓縮后工作的持續時間不能小于其總時差C.優先選擇壓縮綜合費率最小的關鍵工作D.多條關鍵線路的持續時間應壓縮相同數值【答案】D72、工程網絡計劃中，關鍵工作是指（）的工作。A.自由時差為零B.持續時間最長C.總時差最小D.與后續工作的時間間隔為零【答案】C73、工程質量事故處理方案的確定，要以分析事故調查報告中事故原因為基礎，結合實地勘查成果，并盡量滿足（）的要求。A.施工單位B.監理單位C.建設單位D.質量監督機構【答案】C74、某土方工程，月計劃工程量2800m3，預算單價25元/m3；到月末時已完工程量3000m3，實際單價26元/m3，對該項工作采用贏得值法進行偏差分析的說法，正確的是（）。A.已完成工作實際投資75000元B.費用績效指數為0.76C.進度績效指數0.93D.投資偏差為－3000元【答案】D75、民用建筑主體結構的耐用年限分為()A.二級B.三級C.四級D.五級【答案】C76、下列建設工程進度控制因素中，屬于業主提供的是()A.地下埋藏文物的保護、處理B.合同簽訂的遺漏條款表達失當C.施工現場不能及時提供D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】C77、完成見證取樣后，應在試樣或其包裝上作出標識、封志，標識和封志應由（）簽字。A.見證取樣的監理人員B.施工單位取樣人員C.見證取樣的監理人員和施工單位取樣人員D.總監理工程師【答案】C78、（）是指根據價值工程對象選擇應考慮的各種因素，憑借分析人員的經驗集體研究確定選擇對象的一種方法。A.ABC分析法B.強制確定法C.因素分析法D.價值指數法【答案】C79、在幕墻放置豎梃時，可以選擇以下哪些方式？()A.拾取一條網格線B.拾取單段網格線C.除拾取外的全部網格線D.按TAB鍵拾取的網格線E全部網格線【答案】A80、下列選項中適用于均值有較大差異的總體之間離散程度的比較，應用更為廣泛的質量數據的特征值是（）。A.極差B.標準差C.均方差D.離散系數【答案】D81、用于工程的進口設備進場后，應由（）組織相關單位進行聯合檢查驗收。A.建設單位B.項目監理機構C.施工單位D.設備供應單位【答案】B82、某工程采用的預拌混凝土由承包人提供，雙方約定承包人承擔的價格風險系數≤5%，承包人投標時對預拌混凝土的投標報價為308元/m3，招標人的基準價格為310元/m3，實際采購價為327元/m3，發包人在結算時確認的單價應為（）元/m3。A.308.00B.309.49C.310.00D.327.00【答案】B83、混凝土結構預埋螺栓檢驗時，外露長度允許偏差只允許有正偏差+10mm，不允許有負偏差，沿縱、橫兩個方向量測的中心線位置最大允許偏差為：()A.2mmB.3mmC.5mmD.10mm【答案】A84、下列不屬于施工單位進度計劃內容的是（）。A.施工準備工作計劃B.施工總進度計劃C.單位工程施工進度計劃D.月度進度計劃【答案】D85、質量管理體系的有效運行中，（）就是質量管理行為應當覆蓋所有的管理空間，做到管理到位。A.全面貫徹B.行為到位C.適時管理D.適中控制【答案】B86、某土方工程，招標工程量為5000m3，承包人標書中土方工程單價為60元/m3。合同約定：當實際工程量超過估計工程量15%時，超過部分工程量單價調整為55元/m3。工程結束時實際完成并經監理確認的土方工程量為6000m3，則該土方工程款為（）元。A.275000B.360000C.330000D.358750【答案】D87、公路工程的瀝青面層厚度誤差超過了規范允許的范圍，可采用彎沉試驗，檢查路面的整體強度，這種方法屬于工程質量事故處理方案中的（）。A.試驗驗證B.定期觀測C.專家論證D.方案比較【答案】A88、采購過程中的質量控制主要是采購方案的審查及其工作計劃中質量要求的確定。設備安裝單位直接從市場上采購設備時，采購方案最終應獲得（）的批準。A.設計單位現場代表B.總承包單位C.監理單位總監理工程師D.建設單位【答案】D89、參與處理索賠事宜，對主要施工方案進行技術經濟分析，體現了項目監理機構在施工階段投資控制的（）措施。A.組織B.技術C.經濟D.合同【答案】D90、2015年12月5日，王某因涉嫌盜竊被某縣公安局刑事拘留，同月11日被縣檢察院批準逮捕。2016年3月4日王某被一審法院判處有期徒刑二年，王某不服提出上訴。2016年6月5日，二審法院維持原判，判決交付執行。2017年3月2日，法院經再審以王某犯罪時不滿16周歲不予追究刑事責任為由撤銷生效判決，改判其無罪并當庭釋放。王某申請國家賠償，下列哪一選項說法正確？A.本案的賠償義務機關為一審法院B.王某應當自知道合法權益受到侵犯之日起2年內以書面或口頭方式申請國家賠償C.申請材料不齊全的，賠償義務機關應當在收到申請之日起5日內書面通知賠償請求人需要補正的全部內容D.賠償義務機關決定不予賠償的，應當口頭通知賠償請求人，說明不予賠償的理由【答案】B91、某分項工程清單工程量為3000立方米，在施工過程中，實際工程量為3500立方米。發承包雙方合同約定，當工程量出現超過15%的變化，綜合單價調整系數為1.1（0.9）。投標報價的綜合單價為200元/立方米，則調整后的分項工程價款是（）萬元。A.62.1B.63.0C.69.9D.75.9【答案】C92、工程施工過程中，同一項目重復利用同一抽樣對象已有檢驗成果的實施方案時，應事先報（）認可。A.建設單位B.設計單位C.施工單位D.項目監理機構【答案】D93、下列標準中，屬于由國家或部門統一制定，用以作為檢驗和驗收工程項目質量水平所依據的技術法規性文件是（）。A.混凝土結構工程施工質量驗收規范B.電焊操作規程C.混凝土施工操作規程D.砌體操作規程【答案】A94、根據住房和城鄉建設部發布的《工程質量安全手冊（試行）》，項目監理機構安全生產的監理行為不滿足要求的是（）。A.按規定編制監理規劃和安全監理大綱B.按規定審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案C.按規定審核各相關單位資質、安全生產許可證、“安管人員”安全生產考核合格證書和特種作業人員操作資格證書并做好記錄D.發現安全事故隱患嚴重且施工單位拒不整改或者不停止施工的，應及時向政府主管部門報告【答案】A95、分部工程質量驗收應由()組織相關人員進行。A.總監理工程師B.專業監理工程師C.建設單位代表D.施工項目經理【答案】A96、（2018年真題）工程保修階段監理單位的主要工作是（）。A.編制保修實施細則B.保修責任界定C.審查保修實施方案D.編制保修資料【答案】B97、裝配式建筑PC構件生產工藝流程審核中，關于墻板的生產工藝流程，下列正確的是（）。A.模具清理→模具安裝→涂隔離劑→下層鋼筋布置→反面預埋安裝→振動澆搗→布置擠塑板→玄武巖筋布置→上層鋼筋布置→正面預埋安裝B.模具清理→模具安裝→涂隔離劑→上層鋼筋布置→反面預埋安裝→振動澆搗→布置擠塑板→玄武巖筋布置→下層鋼筋布置→正面預埋安裝C.模具清理→涂隔離劑→模具安裝→下層鋼筋布置→反面預埋安裝→振動澆搗→布置擠塑板→玄武巖筋布置→上層鋼筋布置→正面預埋安裝D.模具清理→模具安裝→涂隔離劑→下層鋼筋布置→正面預埋安裝→振動澆搗→布置擠塑板→玄武巖筋布置→上層鋼筋布置→反面預埋安裝【答案】A98、某進口設備，按人民幣計算的離岸價為200萬元，國外運費9萬元，國外運輸保險費1.8萬元，進口關稅率10%，增值稅率13%，不征收消費稅，則該進口設備應納增值稅額為（）萬元。A.23.568B.26.800C.29.368D.30.144【答案】D99、調整建設工程進度計劃時，可以通過()改變某些工作之間的邏輯關系。A.組織平行作業B.增加資源投入C.提高勞動效率D.設置限制時間【答案】A100、下列費用中，不應列入建筑安裝工程材料費的是()A.施工中耗費的輔助材料費用B.施工企業自設實驗室精選實驗所耗用的材料費用C.在運輸裝卸過程中發生的材料損耗費用D.在施工現場發生的材料保管費用【答案】B多選題（共40題）1、在ISO質量管理體系的質量管理原則中，下列屬于“過程方法”策劃的重點有（）。A.設定目標B.控制過程輸入、輸出C.識別過程的接口D.配備過程所需資源E.管理評審【答案】ABC2、項目監理機構在工程質量控制的過程中，應遵循的原則有（）。A.堅持質量第一B.堅持以人為核心C.堅持安全標準D.堅持預防為主E.堅持科學、公平、守法的職業道德規范【答案】ABD3、工程網絡計劃資源優化的目的為()。A.使該工程的資源需用量盡可能均衡B.使該工程的資源強度最低C.使該工程的資源需用量最少D.使該工程的資源需用量滿足資源限制條件E.使該工程的資源需求符合正態分布【答案】AD4、以下哪種建筑密封材料不宜用于垂直墻縫？（）A.丙烯酸密封膏B.聚氨酯密封膏C.亞麻子油油膏D.氯丁橡膠密封膏【答案】C5、勘察單位對其編制的勘察文件質量負責，應履行的主要職責有（）。A.審查基礎工程施工方案B.參與施工驗槽C.解決工程施工中的勘察問題D.提出因勘察原因造成質量事故的技術處理方案E.提出因設計原因造成質量事故的技術處理方案【答案】BCD6、下列費用中，承包人可索賠施工機具使用費的有（）。A.由于完成額外工作增加的機械.儀器儀表使用費B.由于施工機械故障導致的機械停工費C.由于項目監理機構原因導致的機械窩工費D.由于發包人要求承包人提前竣工，使工效降低增加的施工機械使用費E.施工機具保養費用【答案】ACD7、關于行政處罰和行政許可的設定，下列哪些表述是不正確的？A.法律可以設定各種行政許可和行政處罰B.規章在尚未制定法律、法規的情形下，可以設定警告或一定數量罰款的行政處罰，罰款的數額都有國務院規定C.規章也可以設定經常性行政許可D.地方性法規可以設定除限制人身自由以外的行政處罰【答案】BCD8、15m高框架結構房屋，必須設防震縫時，其最小寬度應為（）cm。A.10B.7C.6D.5【答案】A9、下列工程建設其他費用中，屬于臨時設施費的有（）。A.施工單位場地平整費B.建設單位臨時設施的維修費C.環境影響評價費D.建設單位臨時設施的租賃費E.施工單位臨時設施費【答案】BD10、節能分部工程質量驗收的參加者有（）。A.施工單位項目負責人B.建設單位負責人C.勘察單位項目負責人D.設計單位項目負責人E.施工單位項目技術負責人【答案】AD11、承包人提交的已完工程進度款支付申請中，應計入本周期完成合同價款中的有（）。A.本周期已完成單價項目的金額B.本周期應支付的總價項目的金額C.本周期應扣回的預付款D.本周期應支付的安全文明施工費E.本周期完成的計日工價款【答案】ABD12、監理工程師審核物資供應計劃內容（）。A.物資生產工人是否足額配置B.物資庫存量安排是否經濟、合理C.物資采購時間安排是否經濟、合理D.物資供應計劃與施工進度計劃的匹配性E.物資供應緊張使施工進度拖后的可能性【答案】BC13、（2017年真題）項目監理機構在投資控制中的主要工作有（）。A.協助設計單位編制概算B.進行工程計量與工程款支付C.對已完工程量進行偏差分析D.審查竣工結算款E.審查費用索賠報審表【答案】BCD14、下列文件資料中，屬于質量事故實況資料的有（）。A.有關合同文件B.有關設計文件C.施工方案與施工計劃D.施工單位質量事故調查報告E.項目監理機構掌握的質量事故相關資料【答案】D15、《卓越績效評價準則》的評價內容中，（）構成了“領導作用”。A.領導B.戰略C.顧客與市場D.資源E.過程管理【答案】ABC16、項目監理機構對工程施工質量實施控制的主要依據有()A.工程合同文件B.工程變更設計文件C.施工現場質量管理制度D.工程材料試獫的技術標準E.工程施工質量獫收標準【答案】ABD17、在組織建設工程流水施工時，加快的成倍節拍流水施工的特點包括（）。A.同一施工過程中各個施工段的流水節拍不盡相等B.相鄰專業工作隊之間的流水步距全部相等C.各施工過程中所有施工段的流水節拍全部相等D.專業工作隊數大于施工過程數，從而使流水施工工期縮短E.各個專業工作隊在施工段上能夠連續作業【答案】BD18、根據《建設工程工程量清單計價規范》，分部分項工程綜合單價構成應包括A.直接工程費B.企業管理費C.規費D.利潤E.稅金【答案】ABD19、世界銀行、國際咨詢工程師聯合會對項目的總建設成本的規定中，其項目間接建設成本包括（）。A.項目管理費B.管理系統費用C.開工試車費D.業主的行政性費用E.電氣安裝費【答案】ACD20、根據《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300—2013，下列屬于分部工程的有()。A.地基與基礎工程B.主體結構工程C.建筑裝飾裝修工程D.鋼筋工程E.裝配式結構工程【答案】ABC21、項目監理機構在設計階段和施工階段進度控制的任務有（）。A.編制工程項目總進度計劃B.編制監理進度計劃C.審查設計進度計劃D.審查施工進度計劃E.確定工期總目標【答案】BCD22、下列選項中，屬于不可競爭性費用的有（）。A.安全文明施工費B.措施項目費C.其他項目費D.規費E.增值稅【答案】AD23、（2022年真題）采用工程量清單計價招標的工程，招標工程量清單中可以提出暫估價的有（）。A.地基與基礎工程B.專業工程C.規費D.工程材料E.工程設備【答案】BD24、鋼筋的主要力學試驗包括（）。A.抗拉強度試驗B.極限溫度試驗C.冷彎試驗D.反復彎曲試驗E.伸長率試驗【答案】ACD25、ISO質量管理體系中，領導作用的基本內容有（）。A.確定質量方針、目標B.形成內部環境C.識別相關方關系D.建立PDCA循環E.建立管理評審機制【答案】AB26、鋼筋工程質量控制中，保證鋼筋位置的措施需要到位，具體要求包括（）。A.混凝土澆筑前應對鋼筋間隔件的安放質量進行檢查B.混凝土澆筑后應對鋼筋間隔件的安放質量進行檢查C.鋼筋間隔件安放方向應與被間隔鋼筋的排放方式一致D.鋼筋間隔件安放位置.安放的保護層厚度偏差應符合規程規定E.鋼筋的牌號.規格和數量