設備監理師之設備監理合同能力檢測題庫B卷帶答案

單選題（共100題）1、FIDIC合同條件規定，最終解決爭端的方法是()。A.DAB決定B.友好協商C.仲裁D.訴訟【答案】C2、如果規定必須在工程接收之前完成對業主的人員進行工程操作和維修方面的培訓，則完成培訓是()的構成條件之一。A.進行工程竣工試驗B.工程接收C.進行工程竣工后試驗D.簽發履約證書【答案】B3、設備工程合同履行過程中合同調整的技術措施是()。A.增加人員投入B.變更工程設計C.加大資金收入D.調整合同計劃【答案】B4、承包商將運達現場的承包商的主要設備移出現場時，應經()同意。A.業主B.工程師C.工程師助理D.項目經理【答案】B5、某文藝團體于1970年集體創作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發表。1982年對該作品進行了修改，于1984年3月8日再度公開發表。根據我國《著作權法》規定，該作品著作權的財產權保護期限至()。A.2021年5月4日B.2034年3月8日C.2021年12月31日D.2034年12月31日【答案】C6、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，工程師應在收到承包商要求索賠的最終詳細報告后()內作出回應，表示批準或不批準并附具體意見。A.14天B.21天C.28天D.42天【答案】D7、如果一方因不可抗力事件將或已經使其履行合同義務受阻，通知另一方其受阻不能履行的具體合同義務的期限是，()。A.覺察到該不可抗力事件的14天內B.該不可抗力事件發生的14天內C.覺察到該不可抗力事件的28天內D.該不可抗力事件發生的28天內【答案】A8、根據《合同法》規定，甲方違約，乙方采取適當措施減少了損失，為此多支出了合理費用，該費用應當由()承擔。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例【答案】B9、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，“不可預見”被定義為“一個有經驗的承包商在()前不能合理預見”。A.提交投標書日期B.基準日期C.實施工程D.進入現場【答案】A10、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A11、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當地同行業的標準B.高于當地同行業的標準C.低于本國同行業的標準D.高于本國同行業的標準【答案】A12、根據《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()個月內作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內向人民法院提起訴訟。A.1B.2C.3D.6【答案】B13、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規定的支付時間內收到付款，有權向業主收取延誤期的融資費用，計算融資費用的費率是()。A.以銀行貸款年利率計算B.以高出銀行貸款利率的1個百分點的年利率計算C.以高出銀行貸款利率的2～3個百分點的年利率計算D.以高出銀行貸款利率的5個百分點的年利率計算【答案】C14、甲乙在其訂立的設備買賣合同中約定：甲向乙支付貨款100萬元；一方不履行合同，應向對方支付違約金30萬元；甲向乙支付定金20萬元。后乙不交貨，給甲造成了30萬元的損失。如甲向法院起訴，能最大限度保護自己合法權益又能得到法院支持的訴求是()。A.請求乙雙倍返還定金40萬元B.請求乙支付違約金30萬元C.請求乙支付違約金30萬元，并雙倍返還定金40萬元D.請求乙支付違約金30萬元，并返還定金20萬元【答案】D15、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D16、下列關于誤期損害賠償費的說法，錯誤的是()。A.如果承包商沒有按合同約定的竣工時間完成工程，需向業主支付誤期損害賠償費B.誤期損害賠償費不超過投標函附錄的最高限額C.支付誤期損害賠償費后，即可解除承包商合同下的其他義務D.誤期損害賠償費按日計算【答案】C17、根據《產品質量法》的規定，以下說法正確的是()。A.產品責任的訴訟時效期間為1年B.因產品缺陷造成損害的賠償請求權，自造成損害的缺陷產品最初使用之日起滿5年喪失C.產品只要在明示的安全使用期內因存在缺陷造成損害，生產者和銷售者都應承擔產品責任D.因產品缺陷造成損害的賠償請求權，自造成損害的缺陷產品交付最初消費者之日起滿20年喪失【答案】C18、根據《合同法》規定，招標公告屬于()。A.要約邀請B.要約C.再要約D.承諾【答案】A19、甲公司按合同向乙公司出售一臺通用設備，但合同中未約定設備的質量標準，則甲公司應按照()履行交貨義務。A.地方標準B.國家標準C.乙方要求D.甲方企業標準【答案】B20、某一必須招標的施工項目，采用綜合評估法評標。評標委員會經評審，推薦的3名中標候選人：甲報價1000萬元，評標得分96；乙報價980萬元，評標得分90，丙報價950萬元，評標得分95。下列關于中標人的確定和合同金額的說法，正確的是()。A.中標人為甲，合同價為950萬元B.中標人為甲，合同價為1000萬元C.中標人為丙，合同價為950萬元D.中標人為乙，合同價為980萬元【答案】B21、建設單位因故不能按期開工的，應當向發證機關申請延期，經延期，建筑工程施工許可證的有效期限最長可達到()。A.三個月B.六個月C.九個月D.一年【答案】C22、下列關于設備工程合同溝通相關內容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關術語的統一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統一文件格式的規定不利于合同各方對信息的理解D.沖突會對履行合同產生破壞作用，工程師應依據經驗確定沖突解決方式【答案】A23、如果出現缺陷的生產設備不能在現場修復，承包商可征得()同意，將有缺陷的生產設備移出現場修復。A.業主B.業主代表C.工程師代表D.工程師【答案】A24、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A25、根據FIDIC《生產設備和設計-施工合同條件》的規定，承包商應為工程、生產設備、材料和承包商文件投保，保險的有效期應從()。A.開工日期起到頒發工程接收證書止B.開工日期起到頒發最終付款證書止C.基準日期起到頒發工程接收證書止D.基準日期起到頒發最終付款證書止【答案】A26、FIDIC合同條件引入的解決爭端機制，要求業主和承包商的任何爭端首先書面交由()解決。A.工程師B.爭端評判委員會(DAB)C.仲裁機構D.人民法院【答案】B27、FIDIC“新黃皮書”規定，開工日期應在()的42天內。A.承包商提交履約擔保后B.承包商收到中標函后C.工程師發出開工通知后D.雙方簽訂合同后【答案】B28、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務，受托人應向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責任。委托人的這一權利為()。A.代理權B.介入權C.追認權D.代位權【答案】B29、某建筑設計院超越資質等級承攬設計任務，且設計中未按照工程建設強制性標準進行設計，建設行政主管部門查證后對其作出吊銷資質證書的處罰，設計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B.設計院應在知道處罰之日起2個月內提起訴訟C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進行調解D.人民法院對該案件應當公開宣告判決【答案】D30、某一必須招標的施工項目，采用綜合評估法評標。評標委員會經評審，推薦的3名中標候選人：甲報價1000萬元，評標得分96；乙報價980萬元，評標得分90，丙報價950萬元，評標得分95。下列關于中標人的確定和合同金額的說法，正確的是()。A.中標人為甲，合同價為950萬元B.中標人為甲，合同價為1000萬元C.中標人為丙，合同價為950萬元D.中標人為乙，合同價為980萬元【答案】B31、根據我國《招標投標法》的規定，必須實行招標的項目是()。A.外商投資工業項目B.涉及國家安全工程C.關系社會公共利益的大型基礎設施D.搶險救災工程【答案】C32、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，付款計劃詳細規定了合同價格分期支付的金額，如果合同有要求，付款計劃應當由()編制。A.承包商根據中標合同金額B.承包商根據投標金額C.工程師根據合同價格D.業主根據資金落實情況【答案】A33、在()后，承包商應清除并運走所有承包商的設備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時工程，使現場和工程處于清潔、安全的狀態。A.工程竣工B.業主接收工程C.簽發工程接收證書D.簽發履約證書【答案】C34、某施工合同履行中，發包人派駐施工現場的代表甲平時很少參與管理，都由發包人的員工乙對承包人完成的工程量確認并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發包人法定代表人的書面授權。工程竣工結算時，甲對乙確認的其中幾項進度款提出異議。此時，對已支付的工程款()。A.經乙簽字的均無效，全部由甲重新確認B.經甲確認的有效，甲不予確認的無效C.經乙簽字的全部有效D.合同約定的全部設計費【答案】C35、對于業主按照合同規定免費提供的材料，承包商在接收時，應進行()，并將結果通知工程師。A.目視檢查B.化學試驗C.物理實驗D.性能檢查【答案】A36、設備工程合同履行過程中合同調整的技術措施是()。A.增加人員投入B.變更工程設計C.加大資金收入D.調整合同計劃【答案】B37、在設備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人負責B.承攬人與第三人共同向定作人負責C.承攬人向定作人負責D.承攬人與第三人向定作人承擔連帶責任【答案】C38、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商根據價值工程原理，向業主提出變更建議書時，編制建議書的費用由()承擔。A.業主B.工程師C.承包商D.業主和承包商共同【答案】C39、由于變更計劃、制造要求而造成設計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應()。A.按照合同約定支付設計費B.依照設計人實際消耗的工作量增付費用C.與設計人就設計費用問題重新協商D.償付逾期違約金【答案】B40、根據《擔保法》的規定，有關抵押表述正確的是()。A.只能由債務人提供抵押物B.抵押人轉移對抵押物的占有C.抵押權人有權依法以抵押物的變賣價款優先受償D.債務人不履行債務時，抵押物歸債權人所有【答案】C41、根據我國《合同法》，合同解除的方式包括()。A.法定解除和約定解除B.違法解除和合法解除C.不安抗辯解除和同時履行抗辯解除D.行政解除和司法解除【答案】A42、如果工程師的指示導致承包商因提供合作發生了某些不可預見費用，則該項指示應構成()。A.合同文件B.索賠C.爭議D.變更【答案】D43、承包商按照工程師的指示更新了進度計劃，并按照新的進度計劃實施設備工程。承擔由此帶來的風險和費用的是()。A.工程師承擔風險，承包商承擔費用B.工程師承擔風險，業主承擔費用C.承包商承擔風險和費用D.業主承擔風險和費用【答案】C44、根據《擔保法》，債權人和保證人對保證方式沒有約定或約定不明確的，保證人承擔保證責任的方式是()。A.一般保證B.保證人要求的方式C.債權人要求的方式D.連帶責任保證【答案】D45、建設工程施工總承包企業依法將專業工程分包，關于工程質量責任承擔的說法正確的是()。A.分包工程質量由分包企業負總責B.分包工程質量由分包企業單獨承擔責任C.總承包企業對分包工程質量承擔連帶責任D.分包企業接受總承包企業的質量管理可不承擔責任【答案】C46、《安全生產法》確定的安全生產管理方針是()。A.行業管理、企業負責B.安全為了生產、生產必須安全C.安全第一、人人有責D.安全第一、預防為主【答案】D47、按照《擔保法》的規定，下列財產中可以作為抵押物的是()。A.抵押人依法有權處分的國有土地使用權B.抵押人的宅基地使用權C.抵押人擁有的股票D.學校設施【答案】A48、根據《侵權責任法》，生產者采取召回措施責任的起始時間為產品“投入流通后”，該時間從()時起算。A.產品離開生產者的成品倉庫B.發現產品質量問題C.產品造成人身傷害D.受害人投訴【答案】A49、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險金額應為()。A.設備的購買價格B.設備的殘值C.設備的全部重置成本D.設備的制造成本【答案】C50、某建設項目設計合同的價格為500萬元，設計單位已接受委托方支付合同價的20%的定金，無正當理由拒不履行合同義務，則委托方有權要求設計單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C51、FIDIC“新黃皮書”規定，確定竣工試驗的具體日期并發出指示的是()。A.業主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B52、資金安排證明的應當由()出具。A.工程師B.業主C.業主開戶銀行D.保險公司【答案】C53、設備工程合同的計價方式不同，雙方當事人的風險分擔不同，承包商承擔風險最多的合同計價方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價合同C.成本加固定費用D.混合合同【答案】B54、根據《保險法》，對保險合同中()的條款，保險人在訂立合同時應當在投保單、保險單或者其他保險憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對該條款的內容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說明。A.糾紛解決方式B.免除保險人責任C.保險費用收取D.免除投保人責任【答案】B55、如果業主不合理地拖延竣工后試驗，由此產生的損失，承包商有權索賠()。A.竣工時間及相關費用B.相關費用并加合理利潤C.竣工時間、相關費用并加合理利潤D.缺陷通知期及相關費用【答案】B56、承包商提交履約保證的期限是()。A.收到中標函后的28天內B.簽訂合同后的28天內C.收到開工通知后的28天內D.設備工程合同生效前【答案】A57、下列關于設備采購合同中出賣人義務的陳述，錯誤的是()。A.交付設備B.交付設備所有權憑證和其他憑證C.移交設備中體現的知識產權D.接受設備檢驗【答案】C58、根據招標投標的法律規定，在我國境內進行的下列工程建設項目，可以不進行招標采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項目B.部分使用國有資金投資的項目C.施工主要技術采用特定的專利技術的項目D.使用外國政府貸款的項目【答案】C59、每個設備工程合同簽訂后，合同正本應由()保管。A.合同管理部門B.財務管理部門C.合同執行部門D.技術管理部門【答案】A60、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C61、執行政府指導價的合同，當事人一方逾期提貨時恰遇政府指導價格上漲，應按()執行A.原價格B.新價格C.原價和新價的平均價格D.當地市場價格【答案】B62、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價轉讓給丙兩套重要設備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時，乙有權請求人民法院()。A.解除甲乙之間的合同B.撤銷甲乙之間的合同C.撤銷甲轉讓設備的行為D.變更甲轉讓設備的價格【答案】C63、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C64、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數量和質量符合約定B.視為數量和質量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A65、如果由于非承包商原因導致竣工后試驗未能在缺陷通知期(或雙方商定的其他期限)內完成，則()。A.承包商另行選擇日期進行竣工后試驗B.此設備工程或單位工程應被認為已通過了竣工后試驗C.缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗D.雙方商定其他期限，完成竣工后試驗【答案】B66、設備工程的竣工試驗，通常包括啟動前試驗、啟動試驗和()。A.混凝土試塊檢驗B.鋼筋強度檢驗C.工程材料試驗D.試運行【答案】D67、甲因需資金，將手中一張匯票質押給乙。根據《物權法》，乙對該匯票的質權自+()時成立。A.甲將匯票交付于乙B.匯票登記C.甲將匯票提存于公證處D.質押合同簽字【答案】A68、合同當事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發生違約后，()。A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔賠償責任C.未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償D.違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責任【答案】A69、某工程施工合同爭議經一審人民法院審理作出判決后，建設單位不服，提起上訴，二審人民法院經審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A70、中標通知書對招標人和中標人具有()效力。A.要約B.要約邀請C.行政D.法律【答案】D71、根據招標投標的法律規定，在我國境內進行的下列工程建設項目，可以不進行招標采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項目B.部分使用國有資金投資的項目C.施工主要技術采用特定的專利技術的項目D.使用外國政府貸款的項目【答案】C72、由于設計人員錯誤造成設備質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應()。A.免收直接受損失部分的設計費，并支付賠償金B.重新設計、并支付賠償金C.賠償委托人的實際損失D.支付違約金并賠償損失【答案】A73、根據世界銀行的《生產設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》(2008年版，2010年修訂)，設備工程的招標文件包括()。A.投標邀請函、業主要求以及合同條件和合同格式B.招標程序、業主要求以及合同條件和合同格式C.招標程序、設備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標人須知、設備工程要求以及合同條件和合同格式【答案】B74、某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負責人指示土方分包人將積水處理后，再繼續施工，分包人以下雨已經影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責任人是()。A.總承包單位B.總承包單位施工負責人C.分包人D.施工人員【答案】C75、承包商未遵守對履約保證的相關要求而導致業主終止合同的，業主應提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B76、設備監理工程師的合同管理對象是()。A.合同內容B.設備工程C.監理合同D.設備合同【答案】D77、根據FIDIC《生產設備和設計-施工合同條件》的規定，承包商應為工程、生產設備、材料和承包商文件投保，保險的有效期應從()。A.開工日期起到頒發工程接收證書止B.開工日期起到頒發最終付款證書止C.基準日期起到頒發工程接收證書止D.基準日期起到頒發最終付款證書止【答案】A78、2012年5月8日，王某騎車回家經過一個工地，掉入沒有設置明顯標志和采取安全措施的坑中，當時未予注意，5月29日去醫院檢查才發現骨折。王某于6月10日出院找到建設項目的發包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺風襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。A.本案訴訟時效應于2013年5月29日屆滿B.本案訴訟時效應于2013年6月10日屆滿C.王某6月11日的行為適用訴訟時效中止D.王某6月11日的行為適用訴訟時效中斷【答案】B79、設備安裝合同應約定具體的設備保證期限。保證期從()之日起開始計算。A.簽發初步驗收證書B.啟動試車C.性能驗收試驗D.簽發最終驗收證書【答案】A80、按照《招標投標法實施條例》的規定，招標人在招標文件中載明的投標有效期，起算時間是()之日。A.投標人發出投標文件B.招標人收到投標文件C.提交投標文件截止D.提交投標保證【答案】C81、承包商承擔照管工程和貨物的全部職責的起止期限是()。A.開工日期起，至竣工日期B.簽發開工通知起，至竣工時間屆滿C.開工日期起，至簽發工程接收證書D.簽發開工通知起，至簽發履約證書【答案】C82、下列關于仲裁審理的說法，正確的是()。A.仲裁應當開庭審理，當事人也可以協議書面審理B.仲裁應當書面審理，當事人也可以協議開庭審理C.仲裁開庭審理的，應當公開審理情況D.仲裁開庭審理的，一次開庭必須查明全部案件事實【答案】A83、合同法律關系，是指由合同法律規范調整的在民事流轉過程中形成的()關系。A.社會B.權利義務C.道德D.人際【答案】B84、業主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優勢B.了解報價的構成C.討論并共同確認某些局部變更D.將過去的雙方業已達成的協議進一步確認和具體化【答案】A85、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位和()。A.監理單位B.設計單位C.建設工程質量監督機構D.建設行政主管部門【答案】C86、與邀請招標相比，公開招標的特有程序有()。A.資格預審B.資格后審C.特別審查D.現場踏勘【答案】A87、根據《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()內作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內向人民法院提起訴訟。A.15日B.2個月C.3個月D.6個月【答案】B88、下列選項中，屬于合同收尾階段工作內容的是()。A.修補質量缺陷B.結算預付款C.設計交底D.裁決合同爭端【答案】A89、世達公司投資的某工程項目依法應進行招標投標。世達公司的下列行為中，不符合招標投標法規定的是()。A.世達公司委托某工程咨詢公司編制了標底B.世達公司自行選擇了招標代理機構C.世達公司的招標文件中寫明了評標的標準D.世達公司的招標文件中寫明了評標委員會專家名單【答案】D90、FIDIC“新黃皮書”規定，承包商應提前()天，通知工程師可以開始竣工試驗的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】C91、某工程雙方按口頭協議委托的施工任務，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務完成后由于發包人拖欠工程款而發生糾紛，此時應當認定()。A.尚無合同關系B.合同沒有成立C.合同已經成立D.由于法律規定建設工程合同應當采用書面形式，故發包人不承擔責任【答案】C92、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D93、下列關于留置擔保的說法中，正確的是()。A.定做人未向承攬人支付報酬，承攬人可以對工作成果實施留置B.可以留置的財產包括不動產C.定做人只是未向承攬人支付材料款，承攬人不可以對工作成果實施留置D.承攬合同、設備工程合同都屬于法定可以采用留置擔保形式的合同【答案】A94、在下列計價方式中，承包商幾乎承擔了設備工程項目的所有風險的是()。A.固定總價合同B.純單價合同C.單價與包干混合式合同D.成本加固定費用【答案】A95、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D96、下列關于分包商的說法，正確的是()。A.承包商選擇的材料供應商應取得工程師的事先同意B.承包商擬分包工程，應提前28天通知工程師C.承包商應當對指定分包商的行為負責D.承包商可將整個工程分包給他人【答案】C97、基于現場保安，負責阻止未經授權的人員進入現場的是()。A.工程師B.承包商C.業主D.保安公司【答案】B98、下列關于設備工程合同溝通相關內容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關術語的統一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統一文件格式的規定不利于合同各方對信息的理解D.沖突會對履行合同產生破壞作用，工程師應依據經驗確定沖突解決方式【答案】A99、某設備工程項目的投標人在現場踏勘后以書面形式提出質疑問題，招標人離開標時間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時間短于《招標投標法》規定的時間，且書面解答與招標文件規定內容不一致，對該問題應以()。A.招標文件為準，開標時間后延B.招標文件為準，開標時間不變C.書面解答為準，開標時間后延D.書面解答為準，開標時間不變【答案】C100、只有當工程師向承包商簽發了()，才能認為承包商的合同義務已經完成。A.接收證書B.履約證書C.最終付款證書D.結清證明【答案】B多選題（共40題）1、設備工程合同談判之前，設備監理工程師應協助業主做好的準備工作有()。A.組建談判小組B.收集信息、制定談判計劃C.安排談判的議程D.培訓談判成員E.制定合同實施計劃【答案】ABCD2、下列()是行政復議的受案范圍。A.工商局對設備制造企業的罰款B.土地局拒絕頒發土地使用權證C.質量監督局對在建項目的查封D.房屋買賣糾紛的行政調解E.規劃局對“建設工程規劃許可證”的申請不予答復【答案】ABC3、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，承包商編制的竣工報表，需要考慮的費用包括()。A.承包商根據合同所完成的全部工作價值的估計額B.承包商認為應支付給他的任何款項(包括索賠款)C.到工程竣工日期為止，根據合同所完成的全部工作的價值D.到工程移交日期為止，根據合同所完成的全部工作的價值E.承包商認為根據合同將應支付給他的任何其他款項的估計額【答案】BD4、根據《合同法》規定，違約人承擔賠償損失責任的構成條件有()。A.一方當事人有違約行為B.違約方主觀上有過錯C.另一方當事人有損失D.違約行為與損失之間有因果關系E.賠償與損失應相當【答案】ACD5、設備工程發生質量缺陷時，如果承包商未按設備監理師的指示及時進行處理，則業主可采用的處理方法有()。A.自己修補，由承包商承擔費用B.終止合同，收回相關費用C.讓他人修補，由承包商承擔費用D.退還缺陷設備或材料，自行購買，并對承包商加倍索賠E.相應減少合同價格【答案】ABC6、根據《合同法》的規定，當事人因不可抗力不能履行合同的，應當()。A.賠償對方全部損失B.解除合同C.及時通知對方D.在合理期限內提供證明給對方E.積極防御不可抗力的再次發生【答案】BCD7、按照《招標投標法實施條例》的規定，招標人以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人的行為有()。A.就同一招標項目向投標人提供有差別的信息B.設定的資格條件與履行合同無關C.對投標人采取不同的評標標準D.指定特定的供應商E.要求投標人具有較高的資質等級【答案】ABCD8、下列選項中，屬于行政責任方式的有()。A.罰款B.拘留C.管制D.責令停產停業E.消除危險【答案】AD9、在我國，下列產品質量問題中，屬于產品瑕疵的有()。A.產品原材料中含有毒成分B.不具備產品應當具備的使用性能而事先未作說明C.不符合在產品包裝上注明采用的產品標準D.不符合生產企業的產品標準E.與實物樣品表明的質量狀況不符【答案】BC10、可供承包商使用的業主設備，在業主要求中應詳細說明()。A.設備型號B.設備狀態C.目前施工能力D.存放地點E.使用的價格【答案】ACD11、根據我國《合同法》，當事人承擔違約責任的方式有()。A.繼續履行B.賠禮道歉C.采取補救措施D.雙倍賠償E.賠償損失【答案】AC12、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，承包商編制的竣工報表，需要考慮的費用包括()。A.承包商根據合同所完成的全部工作價值的估計額B.承包商認為應支付給他的任何款項(包括索賠款)C.到工程竣工日期為止，根據合同所完成的全部工作的價值D.到工程移交日期為止，根據合同所完成的全部工作的價值E.承包商認為根據合同將應支付給他的任何其他款項的估計額【答案】BD13、從業主角度講，設備工程合同總體策劃的內容一般包括()。A.確定每個合同的工作范圍B.確定合同中的重要條款C.選擇評標方法D.明確評標程序E.編制設備工程合同管理計劃【答案】AB14、風險管理內容包括()。A.風險識別B.風險分析C.風險評價D.風險處置E.風險回避【答案】ABCD15、地方政府部門造成的工程中斷，承包商有權延長工期的條件有()。A.業主未將地方政府部門制定的新規定告知承包商B.承包商已經采取措施，仍不能避免工程延誤C.承包商已經遵守了地方政府部門制定的程序D.地方政府的行為延誤或干擾了承包商的工作E.承包商無法提前預見此類延誤或中斷【答案】CD16、甲公司與乙公司因設備工程合同糾紛提起訴訟，甲公司向法庭提供的下列文件，可作為證據使用的有()。A.設備工程合同B.監理工程師證言C.法庭記錄D.工程部分梁裂縫的照片E.法律、行政法規和工程驗收規范【答案】ABD17、在因缺陷產品導致人身損害的產品責任法律關系中，內部責任主體有()。A.設計者B.生產者C.銷售者D.運輸者E.倉儲者【答案】D18、設備工程合同履行過程中，竣工驗收的方式包括()。A.試車驗收B.分段驗收C.整個工程驗收D.部分工程驗收E.隱蔽工程驗收【答案】BCD19、民法調整的財產關系主要包括()。A.財產權益關系B.財產支配關系C.財產流轉關系D.財產繼承關系E.財產救濟關系【答案】BC20、甲公司依法訂立設備工程合同后，為滿足合同需要，與乙公司訂立了一份設備加工合同。乙公司向丙公司購買材料用于設備加工，并委托丁公司將加工出的設備，運輸至工程現場附近的戊倉儲公司保管。由此形成的各個合同中，如果當事人不履行合同義務時，相應的債權人可以行使留置權的合同有()。A.設備保管合同B.設備運輸合同C.材料買賣合同D.設備加工合同E.設備工程合同【答案】ABD21、當權利人的物權受到他人侵犯時，權利人可以行使的權利包括()。A.請求確認物權B.請求恢復原狀C.請求支付違約金D.請求賠償損失E.請求排除妨礙【答案】ABD22、設計人對所承擔設計任務的設備工程，應依照合同規定配合安裝調試或者進行安裝前技術交底，解決裝配中的有關()問題。A.裝配人員的配備B.設計C.設計變更D.其他協助E.修改預算【答案】BC23、按照我國《合同法》的規定，合同履行中當事人的抗辯權包括()。A.不履行抗辯權B.同時履行抗辯權C.不履行時間抗辯權D.后履行一方的抗辯權E.先履行一方的抗辯權【答案】BD24、承包商應當重新任命承包商代表并獲得工程師同意的情況有()。A.工程師不同意承包商擬任命的承包商代表B.工程師隨后撤銷了對承包商代表的同意C.承包商代表需要回公司述職D.擬被任命的人員不能擔任承包商代表E.承包商代表暫離現場【答案】ABD25、保留金的退還通常分兩次，退還前一半保留金的條件是()。A.工程通過竣工驗收B.已經簽發工程接收證書C.業主已經接管工程D.承包商已完成缺陷修補工作E.已經簽發履約證書【答案】AB26、根據我國《合同法》，當事人承擔違約責任的方式有()。A.繼續履行B.賠禮道歉C.采取補救措施D.雙倍賠償E.賠償損失【答案】AC27、因不可抗力終止合同時，工程師簽發的支付證書中應包括()。A.已經完成的任何工作的價值B.承包商為完成工程而招致的任何合理開支