2022-2023年設備監理師之設備監理合同題庫與答案

單選題（共85題）1、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，承包商應提前21天發出其可進行每項竣工試驗的日期通知。該通知應發給()。A.工程師B.監理公司C.業主D.安全生產主管部門【答案】A2、在我國，依法代表國家對產品質量進行全面監督管理的部門是()。A.國務院B.國家質量監督檢驗檢疫總局C.衛生部D.國家工商總局【答案】B3、如果業主不合理地拖延竣工后試驗，由此產生的損失，承包商有權索賠()。A.竣工時間及相關費用B.相關費用并加合理利潤C.竣工時間、相關費用并加合理利潤D.缺陷通知期及相關費用【答案】B4、根據《產品質量法》，下列產品中，屬于該法所稱“產品”的是()。A.鍋爐輔機B.天然氣C.軍工產品D.鐵礦石【答案】A5、交付設備的規格、質量等不符合合同規定，當采購方不同意接收時，由供貨方負責()。A.包換B.保修C.包修D.包修或包換【答案】D6、下列文件如果出現矛盾，應當優先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業主要求D.投標函【答案】D7、采用數據電文形式訂立合同的，合同成立的地點是()。A.發件人的主營業地B.發件人的經常居住地C.收件人的主營業地D.收件人的經常居住地【答案】C8、有關組織或機構編制的合同條件范本，一般分為通用條件和專用條件，其中專用合同條件構成是()。A.履約保證和合同格式B.合同格式和合同數據C.合同格式和對擬招標合同的特殊條款規定D.合同數據和對擬招標合同的特殊條款規定【答案】D9、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A10、下列選項中，屬于合同收尾階段工作內容的是()。A.修補質量缺陷B.結算預付款C.設計交底D.裁決合同爭端【答案】A11、與邀請招標相比，公開招標的特有程序是()。A.開標B.組織現場踏勘C.發出投標邀請書D.發布招標公告【答案】D12、根據《建筑法》，除國務院建設行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設單位應當依法向()申請領取施工許可證。A.建設單位所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門B.工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門C.建設單位所在地省級以上人民政府建設行政主管部門D.工程所在地省級以上人民政府建設行政主管部門【答案】B13、在承包商負責照管期間，由于業主風險中所列的風險以外的原因，致使工程發生任何損失，由()承擔修正該項損失的費用。A.業主B.承包商C.工程師D.保險公司【答案】B14、根據我國招標投標法律、行政法規的規定，招標方式不包括()。A.議標B.公開招標C.邀請招標D.分兩階段進行招標【答案】A15、招標文件要求招標人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標項目估算價的10%B.中標合同金額的10%C.招標項目估算價的5%D.中標合同金額的2%【答案】B16、甲、乙兩公司設備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結審理D.缺席判決【答案】D17、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內，及時提交索賠報告。A.已經察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現場資料后28天D.發出索賠通知后28天或設備監理工程師指定的期間【答案】D18、根據《合同法》規定，下列關于撤銷權消滅的表述，正確的是()。A.撤銷事由發生之日起1年內沒有行使B.撤銷事由發生之日起2年內沒有行使C.知道撤銷事由發生之日起1年內沒有行使D.知道撤銷事由發生之日起6個月內沒有行使【答案】C19、具有民事權利能力和民事行為能力，依法獨立享有民事權利和承擔民事義務的企業是()。A.個人獨資企業B.合伙企業C.私營企業D.法人企業【答案】D20、下列文件均屬于設備工程監理服務合同的組成部分，如果在運用時發生矛盾，應優先適用()。A.監理投標書B.中標通知書C.專用條件D.協議書及附件【答案】D21、根據《安全生產法》的規定，施工人員在施工過程中的應當承擔的法定義務是()。A.拒絕執行違章指揮B.拒絕冒險作業C.檢舉危害生命安全的行為D.嚴格遵守安全操作規程【答案】D22、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，實施工程的費用發生波動，根據合同的價格調整規定，對因市場價格變化不能完全得到補償時，()。A.工程師應確定一個費用指數，重新價格調整的數額B.獲得現行費用指數后，重新計算價格調整的數額C.應被認為在中標合同金額中已經包含了這一部分物價波動的風險費D.應被認為已經按照合同中規定的調價公式予以了調整【答案】C23、如果承包商需要另外臨時征地作為附加工作區域，應當征得()同意。A.業主B.工程師C.工程師代表D.政府主管部門【答案】B24、FIDIC新黃皮書規定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內，向業主發出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B25、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，雙方應在仲裁前盡力友好解決爭議，仲裁可在不滿意通知發出第()天后開始。A.14B.28C.56D.84【答案】C26、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，下列關于費用的解釋，正確的是()。A.費用是指承包商在現場內或現場外發生(或將發生)的所有開支，包括管理費，但不包括利潤B.費用是指承包商在現場內發生(或將發生)的所有開支，不包括管理費和利潤C.費用是指承包商在現場內或現場外發生(或將發生)的所有開支，包括管理費和利潤D.費用是指承包商在現場內發生(或將發生)的所有開支，包括管理費和利潤【答案】A27、在承包商負責照管期間，由于業主風險中所列的風險以外的原因，致使工程發生任何損失，由()承擔修正該項損失的費用。A.業主B.承包商C.工程師D.保險公司【答案】B28、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。A.法定代理終止B.委托代理終止C.指定代理終止D.無權代理終止【答案】B29、根據《合同法》規定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設備工程合同必須采用書面形式B.未經定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對于當事人均有法律約束力，任何一方不得隨時解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應當予以賠償【答案】D30、某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負責人指示土方分包人將積水處理后，再繼續施工，分包人以下雨已經影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責任人是()。A.總承包單位B.總承包單位施工負責人C.分包人D.施工人員【答案】C31、中標人放棄中標，依法應當向招標人承擔的法律責任，屬于()。A.締約過失責任B.違約責任C.行政責任D.經濟責任【答案】A32、按照FIDIC新黃皮書的規定，如果在業主接收整個設備工程或單位工程后進行竣工后試驗，確定可以開始試驗日期的是()。A.工程師B.工程師代表C.承包商D.業主【答案】D33、甲、乙雙方在合同中既約定違約金，又約定定金，乙違約時，()。A.違約金與定金可以同時并用B.甲方可以選擇適用違約金或者定金C.乙方可以選擇適用違約金或者定金D.雙方應當協商適用違約金或定金【答案】B34、每個設備工程合同簽訂后，合同正本應由()保管。A.合同管理部門B.財務管理部門C.合同執行部門D.技術管理部門【答案】A35、FIDIC新黃皮書對扣除保留金的規定是()。A.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的5%B.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的10%C.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的10c%D.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的5%【答案】B36、按照《建設工程安全生產管理條例》，由施工單位進行安全生產教育培訓的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產管理人員D.項目負責人【答案】B37、對招標文件的響應存在細微偏差的投標書，()。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可B.不予淘汰，在評標結束前予以澄清、補正即可C.不予淘汰，允許投標人重新報價D.初評階段予以淘汰【答案】B38、按照《招標投標法實施條例》的規定，投標人對開標有異議的，應當在()提出。A.開標前B.提交投標書時C.開標現場D.確定招標人前【答案】C39、FIDIC“新黃皮書”規定，開工日期應在()的42天內。A.承包商提交履約擔保后B.承包商收到中標函后C.工程師發出開工通知后D.雙方簽訂合同后【答案】B40、招標文件要求招標人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標項目估算價的10%B.中標合同金額的10%C.招標項目估算價的5%D.中標合同金額的2%【答案】B41、地處北京的甲公司就購買某一專用設備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發出要求，要約書規定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發出承諾書，通常可以于4月27日前到達甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設備托運給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應由()承擔該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半【答案】B42、如果因供貨方原因導致不能全部或部分交貨，應依照合同約定的()支付違約金。A.違約金比例B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計算C.違約金加采購方的損失計算D.供貨方實際違約情況【答案】B43、FIDIC“新黃皮書”規定，確定竣工試驗的具體日期并發出指示的是()。A.業主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B44、根據《侵權責任法》，生產者采取召回措施責任的起始時間為產品“投入流通后”，該時間從()時起算。A.產品離開生產者的成品倉庫B.發現產品質量問題C.產品造成人身傷害D.受害人投訴【答案】A45、承包商應從現場撤走所有屬于承包商的貨物的時限是()。A.工程通過竣工試驗后B.業主接收工程前C.承包商收到履約證書后D.缺陷通知期屆滿前【答案】C46、根據世界銀行的《生產設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》(2008年版，2010年修訂)，設備工程的招標文件包括()。A.投標邀請函、業主要求以及合同條件和合同格式B.招標程序、業主要求以及合同條件和合同格式C.招標程序、設備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標人須知、設備工程要求以及合同條件和合同格式【答案】B47、根據世界銀行的《生產設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》(2008年版，2010年修訂)，設備工程的招標文件包括()。A.投標邀請函、業主要求以及合同條件和合同格式B.招標程序、業主要求以及合同條件和合同格式C.招標程序、設備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標人須知、設備工程要求以及合同條件和合同格式【答案】B48、根據《安全生產法》，生產經營單位新建工程項目的安全設施必須與主體工程()。A.同時開工、同時竣工B.同時設計、同時開工、同時竣工C.同時設計、同時施工、同時投入生產和使用D.同時設計、同時施工、同時驗收【答案】C49、業主退還履約保證給承包商的期限是()天內。A.工程師簽發接收證書后的14B.業主接收工程后的21C.缺陷通知期屆滿后的14D.業主收到工程師簽發的履約證書副本后的21【答案】D50、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數量和質量符合約定B.視為數量和質量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A51、承包商應從現場撤走所有屬于承包商的貨物的時限是()。A.工程通過竣工試驗后B.業主接收工程前C.承包商收到履約證書后D.缺陷通知期屆滿前【答案】C52、下列關于設備工程合同溝通相關內容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關術語的統一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統一文件格式的規定不利于合同各方對信息的理解D.沖突會對履行合同產生破壞作用，工程師應依據經驗確定沖突解決方式【答案】A53、在下列計價方式中，承包商幾乎承擔了設備工程項目的所有風險的是()。A.固定總價合同B.純單價合同C.單價與包干混合式合同D.成本加固定費用【答案】A54、根據《安全生產法》，除從事礦山開采、建筑施工和危險品的生產、經營、儲存活動的生產經營單位外，從業人員超過()人的，應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員。A.50B.100C.200D.300【答案】D55、根據《物權法》，物權分為()。A.所有權、債權和用益物權B.動產物權、不動產物權和權利質權C.所有權、用益物權和擔保物權D.抵押權、質權和留置權【答案】C56、根據FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規定，在頒發工程接收證書前的任何時間，()可通過發布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。A.工程師B.工程師助手C.雇主D.雇主代表【答案】C57、投標人參加投標的，應當在()送達投標文件。A.投標有效期內B.評標開始之前C.開標時間之前D.中標通知書發出之前【答案】C58、根據《招標投標法》《招標投標法實施條例》和《評標委員會和評標方法暫行規定》，下列人員中，不得擔任評標委員會成員的是()。A.投標單位董事長的父親B.投標單位總經理的同學C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D.招標項目所在地統計局局長【答案】A59、設備工程合同生效后，設備工程合同的變更，()。A.不能出自于業主的要求B.不能出自于承包商的建議C.只能出自于監理工程師的建議D.既可以出自于業主的要求，也可以來自于承包商的建議【答案】D60、檢核表的核心思想是()。A.確定事件的邏輯關系B.持續改進C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全過程【答案】B61、某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負責人指示土方分包人將積水處理后，再繼續施工，分包人以下雨已經影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責任人是()。A.總承包單位B.總承包單位施工負責人C.分包人D.施工人員【答案】C62、承包商執行工程師恢復施工的指示后，對暫停期間設備工程發生的任何損害，正確的處理方法是()。A.承包商應負責修復并承擔由此產生的費用B.承包商應負責修復，由此產生的費用由責任方承擔C.責任方應負責修復并承擔由此產生的費用D.責任方應負責修復，由此產生的費用由承包商承擔【答案】B63、基于員工健康和安全保障的需要，承包商應至少指派一名稱職的()，負責現場的安全和預防事故工作，并賦予其發布指示和采取各種措施預防事故發生的職權。A.專職安全員B.施工監督員C.應急救援人員D.專職醫護人員【答案】A64、根據《招標投標法》，評標委員會如認為所有投標都不符合招標文件要求，正確做法是()。A.與投標人分別談判，重新確定合同條件B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標C.否決所有投標D.向招標人說明情況，由招標人酌情決定【答案】C65、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽證B.復議C.和解D.訴訟【答案】C66、根據《招標投標法》，評標委員會如認為所有投標都不符合招標文件要求，正確做法是()。A.與投標人分別談判，重新確定合同條件B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標C.否決所有投標D.向招標人說明情況，由招標人酌情決定【答案】C67、由于變更計劃、制造要求而造成設計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應()。A.按照合同約定支付設計費B.依照設計人實際消耗的工作量增付費用C.與設計人就設計費用問題重新協商D.償付逾期違約金【答案】B68、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當地同行業的標準B.高于當地同行業的標準C.低于本國同行業的標準D.高于本國同行業的標準【答案】A69、下列關于訴訟時效的表述中，正確的是()。A.訴訟時效期間從權利人的權利被侵害之日起算B.權利人提起訴訟是訴訟時效中止的法定事由之一C.只有在訴訟時效期間的最后6個月內發生訴訟時效中止的法定事由，才能中止時效的進行D.訴訟時效中止的法定事由發生后，已經過去的時效期間統歸無效【答案】C70、如果業主不合理地拖延竣工后試驗，由此產生的損失，承包商有權索賠()。A.竣工時間及相關費用B.相關費用并加合理利潤C.竣工時間、相關費用并加合理利潤D.缺陷通知期及相關費用【答案】B71、如果業主擬對其資金安排作任何重要改變，業主應提前通知()。A.承包商B.項目經理C.工程師D.工程師代表【答案】A72、基于安全施工的保障，在()前，承包商應提供圍欄、照明設施、保衛器材等安全保障設施。A.進入施工現場B.工程開工C.工程竣工移交D.獲得履約證書【答案】C73、基于員工健康和安全保障的需要，承包商應至少指派一名稱職的()，負責現場的安全和預防事故工作，并賦予其發布指示和采取各種措施預防事故發生的職權。A.專職安全員B.施工監督員C.應急救援人員D.專職醫護人員【答案】A74、根據《擔保法》的規定，有關抵押表述正確的是()。A.只能由債務人提供抵押物B.抵押人轉移對抵押物的占有C.抵押權人有權依法以抵押物的變賣價款優先受償D.債務人不履行債務時，抵押物歸債權人所有【答案】C75、FIDIC新黃皮書規定，業主應向承包商支付期中付款證書確認的款額，付款時間在()天內。A.工程師簽發期中付款證書后的28B.工程師完成工程量計量后的56C.工程師收到報表和證明文件后的56D.工程師簽發期中付款證書后的56【答案】C76、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C77、承包商執行工程師恢復施工的指示后，對暫停期間設備工程發生的任何損害，正確的處理方法是()。A.承包商應負責修復并承擔由此產生的費用B.承包商應負責修復，由此產生的費用由責任方承擔C.責任方應負責修復并承擔由此產生的費用D.責任方應負責修復，由此產生的費用由承包商承擔【答案】B78、下列關于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是()。A.對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴B.協商是解決糾紛的重要方式，和解協議是具有強制執行的效力C.當事人可以通過調解程序解決合同爭議D.對法院一審判決不服，可以向仲裁機構申請仲裁【答案】C79、甲、乙兩家企業欲進行零配件的交易，為了規避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.有效C.可變更D.效力待定【答案】A80、當工程師動用暫定金額指示承包商從指定渠道購買生產設備、材料或服務時，承包商應得到款項是()。A.承包商為此工作實際支付的成本B.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費C.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的利潤D.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費和利潤【答案】D81、下列關于訴訟時效的表述中，正確的是()。A.訴訟時效期間從權利人的權利被侵害之日起算B.權利人提起訴訟是訴訟時效中止的法定事由之一C.只有在訴訟時效期間的最后6個月內發生訴訟時效中止的法定事由，才能中止時效的進行D.訴訟時效中止的法定事由發生后，已經過去的時效期間統歸無效【答案】C82、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，工程師應在收到承包商要求索賠的最終詳細報告后()內作出回應，表示批準或不批準并附具體意見。A.14天B.21天C.28天D.42天【答案】D83、某建筑設計院超越資質等級承攬設計任務，且設計中未按照工程建設強制性標準進行設計，建設行政主管部門查證后對其作出吊銷資質證書的處罰，設計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B.設計院應在知道處罰之日起2個月內提起訴訟C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進行調解D.人民法院對該案件應當公開宣告判決【答案】D84、根據《仲裁法》，仲裁裁決發生法律效力的時間是()。A.自仲裁裁決作出之日起10日內B.自仲裁裁決作出之日起15日內C.仲裁裁決作出之日D.仲裁裁決送達之日【答案】C85、設備采購合同對某些必須安裝運轉后才能發現內在質量缺陷的設備，應于()規定缺陷責任期或保修期。A.安裝調試驗收后B.安裝調試驗收前C.設備采購合同內D.設備交于采購方后【答案】C多選題（共30題）1、代理的特征有()。A.代理人在代理權限內獨立地為意思表示B.任何行為均可代理C.代理是代理人代替被代理人為民事法律行為D.代理權是依據法律的直接規定而產生E.代理人應當在代理權范圍內實施代理行為【答案】AC2、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，承包商在收到履約證書后56天內，向工程師提交的最終報表草案，應詳細列出()。A.根據合同完成的所有工作的價值B.承包商認為根據合同或其他規定應支付給他的任何其他款額C.最終應支付的款額D.雇主應付給承包商的余額E.承包商還應付給雇主的余額【答案】AB3、無權代理人實施“代理”行為后，第三人依法可以行使()。A.催告權B.拒絕權C.撤銷權D.委托權E.追認權【答案】AC4、承包商向工程師提交的最終報表草案中，應包括的內容有()。A.根據合同完成的所有工作的價值B.根據合同業主已向其支付的全部款額C.承包商認為根據合同或其他規定，業主應向其支付的其他款額D.承包商認為根據合同或其他規定，應向業主支付的其他款額E.業主最終應付的款額【答案】AC5、業主的設備工程合同總體策劃的內容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個合同的范圍和采購方式D.編制設備工程合同管理計劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD6、處理下列事項時，工程師不能將要求其作決定的權力委托給助手行使的有()。A.業主要求中出現錯誤B.業主向承包商提出索賠C.對單位工程進行竣工試驗D.承包商暫停工作E.承包商無法按合同約定進入現場【答案】ABD7、下列關于委托合同中，受托人義務與責任正確的是()。A.受托人要根據委托人的指示的內容、范圍、方式、目的等行事，不得違反、變更、曲解委托人指示B.受托人可將受托事務轉交他人處理C.受托人向委托人報告受托事務處理情況是一種默示義務D.受托人依照合同處理委托事務所取得的各種財產，要及時移交給委托人E.有償的委托合同，因受托人過錯致使委托人受到經濟損失的，受托人要承擔賠償責任【答案】ACD8、招標人拒收投標文件的情形有()。A.投標文件逾期送達的B.投標文件未送達指定地點的C.投標文件未密封的D.提交投標文件的投標人少于3人的E.投標單位的法定代表人未簽字的【答案】ABC9、業主的設備工程合同總體策劃的內容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個合同的范圍和采購方式D.編制設備工程合同管理計劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD10、下列行政機關的行政行為中，相關當事人可以提起行政訴訟的情形有()。A.吊銷施工企業的營業執照B.查封施工現場的施工起重機械C.對建筑安全監督管理機構的工作人員予以處分D.工程建設標準批準部門修改《工程建設標準強制性條文》E.建設行政主管部門對調解成功的建設合同爭議，擬定調解協議【答案】AB11、采用對比分析法進行合同分析時，對比指標一般分為()。A.時間指標B.程序指標C.定價指標D.處理事宜的原則指標E.技術指標【答案】ABD12、如果()履行過程中發生債權，債權人有權行使留置。A.買賣合同B.保管合同C.運輸合同D.加工承攬合同E.施工合同【答案】BCD13、買賣合同屬于()。A.雙務合同B.不要式合同C.有償合同D.實踐合同E.諾成合同【答案】ABC14、為進行除竣工后試驗(如果有)以外的合同規定的所有試驗，承包商應提供試驗所需的()。A.試驗場地B.合格的人員，包括職員和勞務C.任何的試驗費用D.設施和儀器E.消耗品，包括電、燃料、材料等【答案】BD15、買賣合同屬于()。A.雙務合同B.不要式合同C.有償合同D.實踐合同E.諾成合同【答案】ABC16、按照我國《民法通則》的規定，無權代理的表現形式有()。A.無代理權人以他人名義實施的代理行為B.代理人在代理權限內以被代理人的名義實施的代理行為C.代理人超越代理權限實施代理的行為D.代理人代理權終止后實施的代理行為E.代理人與第三人惡意串通的代理行為【答案】ACD17、按照《建設工程安全生產管理條例》的規定，下列作業人員中，屬于特種作業人員并且必須持證上崗的有()。A.垂直運輸機械作業人員B.起重信號工C.安全生產管理員D.安裝拆卸工E.爆破作業人員【答案】ABD18、業主針對履約保證可提出索賠的情形包括()。A.未能在竣工時間內完成工程B.承包商未能確保履約保證在缺陷通知期期滿前持續有效C.拒絕按照合同向業主支付其應付的金額D.未能在收到業主要求其糾正違約的通知后的合同規定時間內糾正違約E.發生了業主有權終止合同的情形【答案】BCD19、下列流程中，屬于合同管理流程的有()。A.索賠流程B.變更流程C.設備啟動流程D.爭端解決流程E.中間驗收流程【答案】ABD20、設備工程的竣工文件應當記錄的事項有(