防水施工合同書防水施工合同書隨著時間的推移，合同對我們的約束力越來越不可忽視，它能夠保護民事法律關(guān)系。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是我收集整理的防水施工合同書，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。防水施工合同書1甲方：(下面簡稱甲方)乙方：(下面簡稱乙方)甲、乙雙方根據(jù)（中國合同法）及其相關(guān)規(guī)定，經(jīng)充分協(xié)商，甲方同意將工程防水施工及安全發(fā)包給乙方，為明確雙方權(quán)利與義務(wù)，特簽訂本合同，供雙方遵照執(zhí)行。一、工程名稱與地點：二、工程內(nèi)容：1、甲方將工程屋面防水、廚房、衛(wèi)生間防水及室內(nèi)陽臺(含所有機具設(shè)備及易損易耗件和場內(nèi)轉(zhuǎn)運)等所有防水工程，包質(zhì)量、包安全、包工、包料方式全承包給乙方，材料要求為A、JS防水涂料(二涂厚度1mm)。B、SBS卷材4毫米厚底部鋪足冷底子油。材料產(chǎn)品質(zhì)量標準必須符合國家機關(guān)標準，并交給甲方驗收合格后才能使用。2、乙方承包范圍內(nèi)的全部材料由乙方自行供給，乙方所采購的主、輔材均應(yīng)符合設(shè)計要求且為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，防水材料使用符合合同約定，其施工經(jīng)過中材料均應(yīng)符合要求，乙方材料進場前并向甲方提供材料合格證、檢測報告等資料原件，材料報檢等費用由乙方負責。三、工程工期及要求1、甲方通知乙方三日內(nèi)必須進場。2、本工程必須在年月日內(nèi)完成。乙方必須按甲方的工期要求合理安排其施工程序，擬定工程進度計劃，按計劃施行，確保工程如期完成。3、乙方不得影響任何一道工序的施工，若造成任何一工序停工、返工、窩工時，概由乙方賠償損失費。4、因甲方原因造成的工期延誤，前工序不合要求。如不枯燥、不平整、不堅實、無坡水、有蜂窩洞、模板殘留、瓦卷不合格、無子口管道沉隙縫，乙方工期順延。5、乙方必須遵守甲方人員的管理安排和甲方的各項管理制度。6、每次工序做完后經(jīng)甲方驗收后，再進行第二次工序，否則自負其責任和有關(guān)費用。7、已完工程成品保護的要求：工程完工交付業(yè)主前，由乙方負責其施工范圍內(nèi)的成品及半成品的保護工作，出現(xiàn)損壞或丟失，由責任方無償修理或賠償。四、工程承包價經(jīng)雙方協(xié)商，甲方將工程含本合同所有內(nèi)容，綜合費、配合費用、合理利潤、風險防備費按A、JS防水涂料(二涂1mm厚)價格元/m(元)。B、SBS卷材4毫米厚價格元/m(元)。C、丙倫防水，300克，元/m。D、德高K11，元/m。E、聚胺酯，元/m。承包給乙方，結(jié)算以實際收方?jīng)Q算。五、付款方式1、雙方約定按工程量進度付80%。2、工程余款20%在工程完工驗收合格決算后，按甲方規(guī)定減除工程總額10%作為質(zhì)保金，余下的10%一個月內(nèi)付清。3、工程完工后，屋面防水工程、廚房、廁所及所有防水設(shè)計要求的防水、防滲漏，保修期為5年。保修期從乙方將工程交付甲方之日開場計算。4、在保修期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方或物管公司電話通知起2小時內(nèi)趕到現(xiàn)場處理，否則甲方或物管公司有權(quán)自行處理，并由甲方按實際發(fā)生費用(包括人工、材料、相關(guān)稅、費、損失費賠償費用)的120%計算賠償損失，甲方有權(quán)將上述損失在質(zhì)保金直接扣除。六、工程質(zhì)量1、在施工中應(yīng)按國家現(xiàn)行公布的操作規(guī)程及驗收規(guī)范標準操作，同時接受甲方管理人員的監(jiān)督，并執(zhí)行甲方的質(zhì)量管理制度和經(jīng)相關(guān)質(zhì)檢部門同一驗收。2、在施工中經(jīng)甲方公司相關(guān)人員及相關(guān)質(zhì)檢部門檢驗發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，乙方負責返工，并賠償因而給甲方帶來的損失。3、工程質(zhì)量按國家規(guī)范及甲方標準驗收。七、工程安全1、乙方在施工操作經(jīng)過中，應(yīng)嚴格按國家防水范圍施工安全標準和有關(guān)規(guī)范、條例執(zhí)行，應(yīng)符合現(xiàn)行驗收規(guī)范標準。2、乙方應(yīng)加強對操作人員進行安全意識教育。嚴格遵守甲方的對于安全嚴管重罰的規(guī)定。3、乙方負責施工期間的一切安全責任，若乙方施工期間出現(xiàn)一切安全事故，由乙方自行承當經(jīng)濟損失及法律責任。八、雙方權(quán)利與義務(wù)(一)甲方1、甲方有權(quán)對乙方違背合同條款和未按時支付民工工資以及盜取現(xiàn)場材料及設(shè)備等施行處罰，并要求經(jīng)濟賠償直至解除合同的權(quán)利。2、甲方根據(jù)工程要求，安排乙方施行工程承包內(nèi)容，乙方應(yīng)無條件遵照執(zhí)行。3、甲方提供應(yīng)乙方盡可能方便的施工條件，并按合同約定按時支付工程款。4、甲方有權(quán)要求乙方安全防護安全文明工地規(guī)范施行操作。5、做好技術(shù)交底，安排現(xiàn)場管理人員對乙方進行技術(shù)指導和工程質(zhì)量監(jiān)督管理。6、做好安全交底，進行安全宣傳教育和安全檢查。(二)乙方1、乙方必須按甲方的要求進行安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)，不得擅自違背安全操作規(guī)程，對于施工現(xiàn)場出現(xiàn)的人身傷害及傷亡事故，乙方承當全部責任，甲方概不負責。2、乙方應(yīng)按相關(guān)要求組織施工作業(yè)人員，不得違犯勞動用工規(guī)定，同時乙方應(yīng)每月向甲方提供從業(yè)人員名單、身份證、操作證復印件等。3、材料按甲方指定地點堆碼，天天下班前進行現(xiàn)場清理，做到現(xiàn)場干凈、整潔、工完場清。九、違約責任與其他以上條款雙方嚴格遵守，任何一方違約，由違約方承當萬元的違約金，并賠償因而給守約方造成的經(jīng)濟損失。十、本合同在執(zhí)行經(jīng)過中如有爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，依法向甲方所在地人民法院起訴。十一、本合同一式叁份，甲方貳份，乙方一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日防水施工合同書2發(fā)包方：______承包方：______根據(jù)（中國經(jīng)濟合同法的有關(guān)規(guī)定）和（中國建筑法）的有關(guān)法律條款，經(jīng)雙方經(jīng)協(xié)商同意簽定本合同。1、工程大概情況1.1工程名稱：______1.2工程地點：______2、承包范圍2.1承包地址：______2.2承包單方價格卷材______元/每平方米;3、工程量確定：完工后按實際測量的工程量計算(做工程量清單)。4、雙方責任4.1發(fā)包方責任：______4.1.1負責提供施工現(xiàn)場和作業(yè)面。4.1.2負責提供必要的技術(shù)文件，如施工有變更時提早三天通知乙方。4.2承包方責任：______4.2.1負責進場工人的質(zhì)量、安全生產(chǎn)、消防等專業(yè)培訓合格后持證上崗。4.2.2負責作業(yè)面的滅火器材。4.2.3所承當項目工程質(zhì)量到達北京市地方標準的驗收要求。4.2.4負責工人的工傷保險和勞保用品。4.2.5負責成品保護和文明施工。4.2.6承包方負責提供材料相關(guān)文件，材料試驗和施工資質(zhì)證書。5、工程保養(yǎng)自工程驗收(一個雨季)之日起，保修期為五年，保修期內(nèi)的一切費用由承包方承當。6、安全生產(chǎn)：承包方負責承包范圍內(nèi)施工現(xiàn)場及整個場地的人身、財產(chǎn)安全。若發(fā)生安全生產(chǎn)和其它安全事故，一切責任全部由承包方負責。7、付款7.1工程完成后付給承包方承包費總額的一個雨季后付給承包方承包總額的______%，余下______%作為質(zhì)保金，包修期滿一次。7.2付款以支票形式支付。8、糾紛雙方發(fā)生糾紛協(xié)商解決，解決無效后到平谷區(qū)人民法院裁決。9、其它事宜：本合同一式三份，發(fā)包方二份，承包方一份。發(fā)包方(蓋章)：______承包方(蓋章)：______法定代表：______法定代表：____________年______月______日防水施工合同書3承攬方:〔下面稱乙方〕定作方:〔下面稱甲方〕根據(jù)（中國合同法）和（建筑安裝工程承包合同條例）規(guī)定，結(jié)合工程詳細情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。1、承攬名稱：、方式、地點、完工日期。a、承攬項目名稱：北樹小區(qū)6#樓b、承攬項目地點：哈爾濱道外區(qū)三棵樹大街三機街、北樹小學、天恒小區(qū)地段c、本工程自20xx年月日開工自20xx年月日完工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。d、承攬方式：包工不包料。e、承攬價格：以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。f、工程量計算方法：每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。2、承攬工程內(nèi)容：窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。3、質(zhì)量標準：a、材料由甲方自行進場。b、施工質(zhì)量：根據(jù)防水工程施工規(guī)范，結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量到達優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標準。4、付款方式：工程完工驗收后天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價的%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。5、驗收方法：工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量成認單。6、工程保修期限：本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方能夠不付給乙方預(yù)留的%保修金，若因人為或構(gòu)造變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。7、工期：根據(jù)定作方的要求而定。8、安全施工條例：1〕、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應(yīng)承當一定責任。2〕、承攬方有關(guān)人員進入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。3〕、由承攬方人員因違背有關(guān)管理造成安全事故，責任由承攬方負責。9、糾紛的處理：發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方能夠通過法律解決。10、期限與其它：本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結(jié)清，合同自動失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)雙方進行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。定作方：承攬方：定作方代表：承攬方代表：20xx年月日防水施工合同書4甲方：_________乙方：_________根據(jù)甲方需求，委托乙方施工xx項目SBS屋面防水工程，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、面積和價格：1、本工程屋面大約為xx平方米，驗收合格后按實際結(jié)算。2、本工程SBS防水層價格為拾八點元/平方米，大約工程造價為xx元。二。材料要求1、工程使用的SBS及所用材料必須符合國家現(xiàn)行的規(guī)范規(guī)定。2、材料規(guī)格要求按符合設(shè)計要求，到達建設(shè)單位及業(yè)主滿意。3、其它材料按設(shè)計圖紙要求。三。制作和安裝要求：1、符合國家規(guī)范及行業(yè)標準要求。2、特殊要求按設(shè)計要求四、交付時間及地點1、根據(jù)甲方需求情況，乙方需在甲方指定工期前安裝完成所有工序、全部完工。2、甲方盡可能的給乙方安裝提供方便。3、因乙方原因造成甲方損失由乙方承當相關(guān)責任。五、付款及結(jié)算方式1、工程施工完工后，乙方及時向甲方呈報驗，甲方及時組織驗收。2、最終總價按實際制作安裝的長度進行結(jié)算。3、付款方式：_________六、維修服務(wù)及合同責任1、工程屋面防水保修為五年，工程驗收后由于質(zhì)量問題，乙方免費負責維修〔自然災(zāi)禍，人為因素除外〕。2、如本工程在保修期內(nèi)出現(xiàn)滲漏等現(xiàn)象及其造成的一切損失均由乙方負責。2、甲方應(yīng)如期按合同要求付款，如不及時付款，由此產(chǎn)生的一切后果由甲方負責。七、雙方約定工期1、本工程工期為15天。〔xx-xx〕2、本工程防水層必須xx年x月xx日施工結(jié)束。3、如乙方?jīng)]有按以上日期完成甲方罰款乙方500元/天。八、本協(xié)議未盡事宜甲乙雙方在協(xié)商解決。九、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字后生效。甲方：_________乙方：_________防水施工合同書5甲方：_________________乙方：_________________一、工程范圍甲方現(xiàn)將龍陽新村3#、4#樓防水工程承包給乙方。二、承包方式：_________________包工包料三、施工及管理1、乙方現(xiàn)場施工必須嚴格根據(jù)圖紙設(shè)計和甲方要求及規(guī)范施工。2、甲方辦公室對工程進度與質(zhì)量進行監(jiān)督，負責現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作，介入工程驗收工作，驗收不符合要求，甲方現(xiàn)場質(zhì)管組成員有權(quán)責令乙方返工。3、乙方必須提供該工程所需的一切資料，保證工程驗收和備案。四、工程承包價格1、2mm厚聚氨酯乙烯橡膠共混30元/㎡。2、1.6mm厚聚氨酯乙烯橡膠共混26元/㎡，1.1mm厚聚氨酯乙烯橡膠共混23.5元/㎡。3、1.5mm厚聚氨酯24元/㎡。4、1.5mm厚丙綸18元/㎡，3mm厚sbs20元/㎡。五、驗收乙方所承包的分項工程，其分項工程必須知足施工規(guī)范的要求及驗收標準的規(guī)定，到達優(yōu)良分項等級。六、付款及完工結(jié)算工程全部完工后，甲方付給乙方工程總造價50%;工程驗收合格后，甲方付給乙方工程總造價40%，辦完備案證后再付5%，余下作為工程質(zhì)量保證金，待保修期滿后付清。七、質(zhì)保金1、結(jié)算工程款時，甲方留5%作質(zhì)保金，質(zhì)量保證按國家文件精神，保修五年。八、雙方約定事項1、乙方現(xiàn)場施工必須符合施工規(guī)范的要求，不按要求施工，甲方有權(quán)責令停工、罰款。2、乙方在現(xiàn)場施工中，須注意安全生產(chǎn)、文明施工，提高職工安全意識，消除安全隱患。甲方在承包該分項工程給乙方時，已根據(jù)建設(shè)部、公安部、安全管理建管站、文明精神，將安全管理保險、防護費用等各項費用列入了在包價格中，乙方現(xiàn)場施工中，其安全由乙方負責，如因乙方本身原因，造成的安全事故，其一切責任由乙方自負，甲方慨不承當任何責任。3、乙方現(xiàn)場施工中要注意安全與質(zhì)量兩個第一的原則，并遵守工地各項規(guī)章制度，嚴禁盜竊、打架、斗毆等行為，違者一次罰款500元，所發(fā)生的后果全部由乙方承當。九、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。十、本合同自簽字后，即時生效。甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________法定代表人(簽字)：_________________法定代表人(簽字)：______________________________年__________月__________日_____________年__________月__________日防水施工合同書6發(fā)包人：(下面簡稱甲方)承包人：(下面簡稱乙方)按照（中國合法同法）、（中國建筑法）及其他相關(guān)法律﹑法律之規(guī)定,遵循平等、自愿、公安然平靜誠實信譽的原則，經(jīng)甲方乙方協(xié)商一致，就樓基礎(chǔ)、地下室外墻、屋面、衛(wèi)生間、陽臺及廚房防水工程施工達成如下協(xié)議:一、工程大概情況1、工程名稱工程地點：2、工程內(nèi)容：基礎(chǔ)、地下室外墻、屋面、衛(wèi)生間、陽臺及廚房防水工程3、承包方式:包工包料4、質(zhì)量標準：合格二、工程工期1、合同生效后，根據(jù)甲方要求時間完成。2、若甲方要求的工期比合同約定的工期提早，應(yīng)同乙方協(xié)商確定。若甲方未按約定完成本身工作而影響工期，工期順延。不可抗力因素導致的不能施工，工期順延。3、若乙方本身原因不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，并承當相應(yīng)經(jīng)濟損失。三、工程造價及材料要求注：數(shù)量據(jù)實結(jié)算工程完工后按最終確定工程總造價結(jié)算工程款。工程基礎(chǔ)及地下室外墻所使用的為京九牌材料，SBS為―20℃、4㎜彈性防水卷材，符合GB18242-20xx。四、工程款支付合同簽訂后，待乙方施工完畢后按建設(shè)單位工程撥款點付至每個分項的75%。完工驗收合格后付至總造價的80%工程款，留20%保修費，保修期滿后一次付清。五、工程質(zhì)量1、工程驗收質(zhì)量標準執(zhí)行國家質(zhì)量驗收標準無條件接受業(yè)主、建設(shè)單位和甲方的檢驗。2、乙方在施工中，必須接受甲方的管理規(guī)定及技術(shù)交底，并保證工人的技術(shù)素質(zhì)，嚴格按技術(shù)交底施工。3、施工經(jīng)過中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，業(yè)主及甲方有權(quán)隨時提出返修，因返修造成的人工費及材料費支出均由乙方承當，甲方不負任何責任。六、安全乙方必須對現(xiàn)場施工人員的人身安全負責，并為其辦理相應(yīng)的人身安全保險，因乙方原因造成施工人員及其它人員傷害的一切費用由乙方負全部責任。七、甲方責任1、甲方在乙方進場前，必須保證具備施工條件。2、甲方負責施工現(xiàn)場的協(xié)調(diào)，對工程進場材料、施工質(zhì)量施工進度等進行監(jiān)督、檢查，組織驗收、變更、簽證等事宜。3、甲方為乙方提供施工所需的水、電、吊車，確保乙方正常施工。4、按合同規(guī)定支付工程款。八、乙方責任1、乙方必須具有淄博市防水協(xié)會認可的防水施工資質(zhì)，并承當卷材送檢所需費用。2、乙方負責按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。在施工經(jīng)過中，要嚴格遵守施工安全操作規(guī)程，根據(jù)規(guī)定采取必要的安全防護措施。由于乙方在施工經(jīng)過中，違背安全操作規(guī)程導致安全事故，乙方承當全部責任。3、積極配合好總承包單位，處理好與其他各方的關(guān)系。確保本工程保質(zhì)保量按期完工。4、乙方應(yīng)嚴格根據(jù)監(jiān)理程序的`要求接受監(jiān)理的檢查、監(jiān)督，及時提報完好的工程技術(shù)材料，及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續(xù)。5、工程具備完工驗收條件，乙方按規(guī)定提供完好的完工資料和驗收報告，甲方負責組織有關(guān)人員驗收。九、違約責任1、由乙方本身原因造成的工期延誤或質(zhì)量問題，由乙方負責，并賠償給甲方造成的一切經(jīng)濟損失。2、因合同各方不履行合同而造成對方經(jīng)濟損失，由違約方承當經(jīng)濟責任和賠償對方的損失。十、工程保修1、工程質(zhì)保期自工程驗收合格簽字之日起計算，執(zhí)行建設(shè)部有關(guān)規(guī)定，質(zhì)保期為5年。2、現(xiàn)場留設(shè)乙方負責人電話，質(zhì)保期內(nèi)工程若出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負全部責任，甲方不承當任何責任，乙方須在當日內(nèi)趕到現(xiàn)場進行維修，由此造成的一切經(jīng)濟損失(例如進水后木地板及家具變形、電氣受潮等)均由乙方負責。十一、其他1、吃飯、住宿及生活已包含在價格內(nèi)，由乙方自行解決。2、本合同價款包括安全費、勞保費等一切費用如出現(xiàn)安全事故由乙方自理3、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。合同在履行經(jīng)過中如發(fā)生爭議，雙方協(xié)商，協(xié)商不成時，可訴至當?shù)胤ㄔ航鉀Q。4、本合同一式的份，甲方份，合同自雙方簽字蓋章后生效，合同條款履行完畢終止。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日防水施工合同書7發(fā)包單位：__________〔下面簡稱甲方〕承包單位：__________〔下面簡稱乙方〕根據(jù)（中國建筑法）和（中國經(jīng)濟合同法）及本工程詳細情況，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同書，以約束雙方共同遵守。一、工程名稱與地址：__________二、工程范圍與內(nèi)容：__________三、承包方式：包工包料保質(zhì)量保安全四、材料：3mm復合胎sbs改性瀝青卷材。五、工程造價：每平方米________元，〔包含輔料及人工費不含稅費〕完工后按實際面積結(jié)算。實際施工面積為________m2，總工程款為________元整。價格明細：________〔不含稅金〕另附稅金：總價的3、40%即：每平米單價為31、78元六、工程期限：開工________年________月________日完工：________年________月________日〔如遇雨天、地震、六級以上的大風等人力不可抗拒因素，工期相應(yīng)順延。〕七、結(jié)算方式：材料及人員入場經(jīng)甲方確認符合合同要求付總工程款的，完工經(jīng)歷收合格后付清全款。八、甲、乙雙方責權(quán)：1、乙方應(yīng)按屋面防水標準及施工工藝施工。2、甲、乙雙方應(yīng)在本合同所屬范圍內(nèi)施工前，共同對前道工序質(zhì)量、現(xiàn)場施工條件進行驗收和勘察，對前道影響防水施工的條件由甲方負責解決。3、甲方應(yīng)為乙方施工所需庫房、住宿，創(chuàng)造條件，乙方應(yīng)尊重甲方的管轄權(quán)及有關(guān)規(guī)章制度，接受甲方的監(jiān)督管理，保證文明安全施工。4、乙方應(yīng)按規(guī)定向甲方提供施工的有關(guān)復印件，及時向甲方匯報工程的進度、質(zhì)量。甲方應(yīng)對乙方施工質(zhì)量及時驗收。5、工程保修期五年，質(zhì)保期內(nèi)因乙方施工或材料原因造成的滲漏，乙方接通知后立即組織施工人員在規(guī)定時間內(nèi)趕赴現(xiàn)場進行維修，不取任何報酬，全力做好保修期內(nèi)的服務(wù)工作。6、如因下列情況而發(fā)生漏水、滲水現(xiàn)象不屬保修之列：〔1〕建筑物產(chǎn)生不均勻的沉降。〔2〕建筑物出現(xiàn)斷板裂縫現(xiàn)象。〔3〕使用不善、人為毀壞防水層。〔4〕自然災(zāi)禍〔如冰雹、風暴、暴雨〕所造成的防水層損壞。九、其他約定：1、施工經(jīng)過中如遇伸縮縫及沉降等異形防水工程，應(yīng)按國家建筑防水標準執(zhí)行施工，雙方另協(xié)商價格。2、乙方應(yīng)如期完成施工任務(wù)。施工期內(nèi)因氣候影響，現(xiàn)場施工條件的限制，由甲、乙雙方及時協(xié)調(diào)，合同工期相應(yīng)順延。甲方不按合同付款，進而影響工期，責任由甲方承當。3、施工期內(nèi)，乙方人員應(yīng)無條件服從甲方安全管理，但乙方應(yīng)自行提高施工人員的安全生產(chǎn)意識，施工中如甲方安全設(shè)施不妥，乙方也沒有提出異議，施工所造成的傷亡，其經(jīng)濟損失由乙方自負。4、甲方派為工地代表負責、協(xié)商本工程的質(zhì)量、進度、辦理工程簽證。乙方派為駐地全權(quán)代表，全面履行本施工合同全部職責。5、合同發(fā)生爭議或糾紛處理：①合同書經(jīng)雙方簽字蓋章后即可生效，任何一方違約須賠償對方總工程款30％的違約責任。②本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。③當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的可向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。6、未盡事宜，甲、乙方隨時協(xié)商，簽訂補充協(xié)