第18頁共18頁加工承攬合?同詳細版范?本承攬方?：____?_地址：?_____?????????郵?碼：___?__電話：?_____?法定代表?人：___?__???????????職務：_?____?定作方：_?____?地址：__?___?????????郵碼：?_____?電話：__?___法?定代表人：?_____???????????職?務：___?__定作?方委托承攬?方加工__?___，經?雙方充分協?商，特訂立?本合同，以?便共同遵守?。第一條?：加工成品?第二條：?加工成品質?量要求第?三條：原材?料的提供辦?法及規格、?數量、質量?1。（用?承攬方原料?完成工作的?），承攬方?必須依照合?同規定選用?原材料，并?接受定作方?檢驗。承攬?方隱瞞原材?料的缺陷或?者用不符合?合同規定的?原材料而影?響定作質量?時，定作方?有權要求重?作、修理、?減少價款或?退貨。2?。（用定作?方原材料完?成工作的，?應當明確規?定原材料的?消耗定額）?。定作方應?按合同規定?的時間、數?量、質量、?規格提供原?材料，承攬?方對定作方?提供的原材?料要按合同?規定及時檢?驗，不符合?要求的，應?立即通知定?作方調換或?補齊。承攬?方對定作方?提供的原材?料不得擅自?更換，對修?理的物品不?得偷換零部?件。3。?交（提）原?材料等物品?日期計算，?參照第七條?規定執行。?第四條：?技術資料、?圖紙提供辦?法1。承?攬方在依照?定作方的要?求進行工作?期間，發現?提供的圖紙?或技術要求?不合理，應?當及時通知?定作方；定?作方應當在?規定的時間?內回復，提?出修改意見?。承攬方在?規定的時間?內未得到答?復，有權停?止工作，并?及時通知定?作方，因此?造成的損失?，由定作方?賠償。2?。承攬方對?于承攬的工?作，如果定?作方要求保?密，應當嚴?格遵守，未?經定作方許?可不得留存?技術資料的?復制品。?3。定作方?應當按規定?日期提供技?術資料、圖?紙等。第?五條：價款?或酬金價?款或酬金，?按照國家或?主管部門的?規定執行，?沒有規定的?由當事人雙?方商定。?第六條：驗?收標準和方?法1。按?照合同規定?的質量要求?、圖紙和樣?品作為驗收?標準。2?。定作方應?當按合同規?定的期限驗?收承攬方所?完成的工作?。驗收前承?攬方應當向?定作方提交?必需的技術?資料和有關?質量證明。?對短期檢驗?難以發現質?量缺陷的定?作物或項目?，應當由雙?方協商，在?合同中規定?保證期限。?保證期限內?發生問題，?除定作方使?用、保管不?當等原因而?造成質量問?題的以外，?由承攬方負?責修復或退?換。3。?當事人雙方?對承攬的定?作物和項目?質量在檢驗?中發生爭議?時，可由法?定質量監督?檢驗機構提?供檢驗證明?。第七條?：交貨的時?間和地點?1。交（提?）定作物期?限應當按照?合同規定履?行。任何一?方要求提前?或延期交（?提）定作物?，應當在事?先與對方達?成協議，并?按協議執行?。2。交?（提）定作?物日期計算?：承攬方自?備運輸工具?送交定作物?的以定作方?接收的戳記?日期為準；?委托運輸部?門運輸的，?以發運定作?物時承運部?門簽發戳記?日期為準；?自提定作物?的，以承攬?方通知的提?取日期為準?，但承攬方?在發出提取?定作物通知?中，必須留?給定作方以?必要的途中?時間；雙方?另有約定的?，按約定的?方法計算。?第八條：?包裝要求及?費用負擔?第九條：運?輸辦法及費?用負擔第?十條：結算?方式及期限?第十一條?：其他約定?第十二條?：承攬方的?違約責任?一、未按合?同規定的質?量交付定作?物或完成工?作，定作方?同意利用的?，應當按質?論價，酌減?酬金或價款?；不同意利?用的，應當?負責修整或?調換，并承?擔逾期交付?的責任；經?過修整或調?換后，仍不?符合合同規?定的，定作?方有權拒收?，由此造成?的損失由承?攬方賠償。?二、交付?定作物或完?成工作的數?量少于合同?規定，定作?方仍然需要?的，應當照?數補齊，補?交部分按逾?期交付處理?；少交、遲?交部分定作?方不再需要?的，承攬方?應賠償定作?方因此造成?的損失。?三、未按合?同規包裝定?作物，需返?修或重新包?裝的，應當?負責返修或?重新包裝，?并承擔因此?而支付的費?用。定作方?不要求返修?或重新包裝?而要求賠償?損失的，承?攬方應當償?付定作方該?不合格包裝?物低于合格?包裝物的價?值部分。因?包裝不符合?同規定造成?定作物毀損?、滅失的，?由承攬方賠?償損失。?四、逾期交?付定作物（?包括返修、?更換、補交?等），應當?向定作方償?付違約金_?____元?；（合同中?無具體規定?的，應當比?照中國人民?銀行有關延?期付款的規?定，按逾期?交付部分的?價款總額計?算，向定作?方償付違約?金）以酬金?計算的，每?逾期一天，?按逾期交付?部分的酬金?總額的千分?之一償付違?約金。未?經定作方同?意，提前交?付定作物，?定作方有權?拒收。五?、不能交付?定作物或不?能完成工作?的，應當償?付不能交付?定作物或不?能完成工作?部分價款總?值的___?__%（1?0%～30?%）或酬金?總額的__?___%（?20%～6?0%）的違?約金。六?、異地交付?的定作物不?符合合同規?定，暫由定?作方代保管?時，應當償?付定作方實?際支付的保?管、保養費?。七、實?行代運或送?貨的定作物?，錯發到達?地點或接收?單位（人）?，除按合同?規定負責運?到指定地點?或接收單位?（人）外，?并承擔因此?多付的運雜?費和逾期交?付定作物的?責任。八?、由于保管?不善致使定?作方提供的?原材料、設?備、包裝物?及其他物品?毀損、滅失?的，應當償?付定作方因?此造成的損?失。九、?未按合同規?定的辦法和?期限對定作?方提供的原?材料進行檢?驗，或經檢?驗發現原材?料不符合要?求而未按合?同規定的期?限通知定作?方調換、補?齊的，由承?攬方對工作?質量、數量?承擔責任。?十、擅自?調換定作方?提供的原材?料或修理物?的零部件，?定作方有權?拒收，承攬?方應賠償定?作方因此造?成的損失。?如定作方要?求重作或重?新修理，應?當按定作方?要求辦理，?并承擔逾期?交付的責任?。第十三?條：定作方?的違約責任?一、中途?變更定作物?的數量、規?格、質量或?設計等，應?當賠償承攬?方因此造成?的損失。?二、中途廢?止合同，屬?承攬方提供?原村料的，?償付承攬方?的未履行部?分價款總值?的____?_%（10?%～30%?幅度）的違?約金；不屬?承攬方提供?原材料的，?償付承攬方?以未履行部?分酬金總額?的____?_%（20?%～60%?的幅度）違?約金。三?、未按合同?規定的時間?和要求向承?攬方提供原?材料、技術?資料、包裝?物等或未完?成必要的輔?助工作和準?備工作，承?攬方有權解?除合同，定?作方應當賠?償承攬方因?此而造成的?損失；承攬?方不要求解?除合同的，?除交付定作?物的日期得?以順延外，?定作方應當?償付承攬方?停工待料的?損失。四?、超過合同?規定期限領?取定作物的?，除按本條?第五款規定?償付違約金?外，還應當?承擔承攬方?實際支付的?保管、保養?費。定作方?超過領取期?限6個月不?領取定作物?的，承攬方?有權將定作?物變賣，所?得價款在扣?除報酬、保?管、保養費?后，退還給?定作方；變?賣定作物所?得少于報酬?、保管、保?養費時，定?作方還應補?償不足部分?；如定作物?不能變賣，?應當賠償承?攬方的損失?。五、超?過合同規定?日期付款，?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規定向?承攬方償付?違約金；以?酬金計算的?，每逾期一?天，按酬金?總額的千分?之一償付違?約金。六?、無故拒絕?接收定作物?，應當賠償?承攬方因此?造成的損失?及運輸部門?的罰款。?七、變更交?付定作物地?點或接收單?位（人），?承擔因此而?多支出的費?用。第十?四條：不可?抗力在合?同規定的履?行期限內，?由于不可抗?力致使定作?物或原材料?毀損、滅失?的，承攬方?在取得合法?證明后，可?免予承擔違?約責任，在?定作方遲延?接受或無故?拒收期間發?生的，定作?方應當承擔?責任，并賠?償承攬方由?此造成的損?失。第十?五條：糾紛?的處理加?工承攬合同?發生糾紛時?，當事人雙?方應協商解?決；協商不?成按（__?__）項處?理：1。?向____?_機關申請?_____?；2。向?人民法院起?訴。本合?同自___?__年__?___月_?____日?起生效，合?同履行完畢?即失效，本?合同執行期?間，雙方不?得隨意變更?和解除合同?，合同如有?未盡事宜，?由雙方共同?協商，作出?補充規定，?補充規定與?本合同具有?同等效力。?本合同正?本一式二份?，定作方和?承攬方各執?一份；合同?副本一式_?____份?，交___?__（如經?鑒證或公證?，則應送鑒?證機關或公?證機關）各?留存一份。?定作方：?_____?代表人：?_____?____?_年___?__月__?___日?承攬方：_?____?代表人：_?____?_____?年____?_月___?__日加?工承攬合同?詳細版范本?（二）訂?立合同雙方?：承攬方?：____?_縣木具廠?以下簡稱甲?方定作方?：____?_縣百貨公?司以下簡稱?乙方甲方?為乙方加工?柜臺，貨架?，經雙方協?商，簽訂本?合同，共同?遵守。第?一條加工成?品第二條?加工成品質?量要求：?一，材種：?柜臺，貨架?一律采用水?曲柳。二?，用材尺寸?：按圖紙所?標尺寸做。?三，嚴格?掌握木制品?的木材干燥?程度，榫縫?、肩角結構?必須嚴密，?堅固、表面?必須平整光?滑，木材無?形變，翹曲?，撥縫，松?榫；塑料面?要求平直，?整齊，四周?不得有翹起?，脫膠現象?；玻璃位置?以圖紙標示?為準，保證?方正，平直?，安裝方便?。四，甲?方按乙方質?量要求和圖?紙，先做規?格樣品，由?縣物價局核?定價格后，?雙方代表當?面封存樣品?，作為驗收?的依據。?第三條原材?料由甲方提?供。第四?條圖紙由乙?方于___?__年__?___月_?____日?前送交甲方?。甲方在依?照乙方的要?求進行工作?期間，發現?提供的圖紙?不合理，應?當及時通知?乙方；乙方?應當在規定?的時間內回?復，提出修?改意見。甲?方在規定的?時間內未得?到答復，有?權停止工作?，并通知乙?方。因此造?成的損失，?由乙方賠償?。第五條?工程價款：?按核定價格?單計算款元?。第六條?驗收標準和?方法：本加?工成品全部?完工后，甲?方通知乙方?到廠驗收，?乙方接到通?知三天內必?須到廠驗收?。驗收標準?以合同規定?的質量要求?圖紙和樣品?為標準，數?量以合同規?定為標準。?雙方在檢驗?中發生爭議?時，由縣物?價局提供檢?驗證明。?第七條交貨?的時間和地?點：___?__年__?___月_?____日?至月日全部?交貨。任何?一方如要求?提前或延期?交（提）貨?，必須在事?先與對方達?成協議，并?按協議執行?。交貨地點?在乙方百貨?大樓，由百?貨公司供銷?科收貨，驗?收合格，辦?理交接手續?。第八條?包裝要求及?費用負擔：?由甲方負責?包裝，以定?作物不受損?壞為準；每?件包裝費均?按____?_元計算，?共計元，全?部費用由乙?方負擔。?第九條運輸?辦法及費用?負擔：由甲?方負責運輸?，每件運輸?費用均按_?____元?計算，共計?元，全部費?用由乙方負?擔。運輸造?成的損失，?由甲方負責?。第十條?本合同簽字?之日，乙方?向甲方給付?預付款元元?）。甲方不?履行合同時?，除承擔違?約責任外，?必須如數返?還預付款。?乙方不履行?合同的，把?預付款抵作?違約金和賠?償金，有余?款的應返還?。第十一?條結算方式?及期限：乙?方收到全部?定作物，驗?收合格后，?即辦理移交?手續，據以?結帳，并在?收貨后十五?天內通過銀?行付款。?第十二條甲?方的違約責?任一，甲?方如未按合?同規定的質?量交付定作?物，乙方同?意利用的，?應當按質論?價；不同意?利用的，甲?方應當負責?修理或調換?，并承擔逾?期交付的責?任；經過修?整或調換后?，仍不符合?合同規定的?，乙方有權?拒收，由此?造成的損失?由甲方賠償?。二，甲?方交付定作?物的數量少?于合同規定?的，乙方仍?然需要的，?甲方應當照?數補齊，補?交部分按逾?期交付處理?；乙方不再?需要的，有?權解除合同?，因此造成?的損失由甲?方賠償。?三，因甲方?包裝不善造?成定作物毀?損的，由甲?方賠償損失?。四，甲?方逾期交付?定作物的，?應當向乙方?償付違約金?，每逾期一?天，按逾期?交付部分的?價款總額的?償付違約金?。五，甲?方不能交付?定作物的，?應向乙方償?付不能交付?定作物部分?價款總值%?的違約金。?六，由甲?方負責送貨?的，如運輸?中造成定作?物損壞，甲?方應當負責?修理，達到?合同規定的?質量要求，?否則乙方有?權拒收。?第十三條乙?方的違約責?任一，乙?方如中途變?更定作物的?數量、規格?、質量或設?計等，應當?賠償甲方因?此造成的損?失。二，?乙方如中途?廢止合同，?應償付甲方?未履行部分?定作物價款?總值%的違?約金。三?，乙方如未?按合同規定?的時間向甲?方提供圖紙?和其他技術?資料，除交?付定作物的?日期得以順?延外，乙方?應當償付甲?方因停工待?料的損失。?四，乙方?如超過合同?規定日期付?款，應當比?照中國人民?銀行有關延?期付款的規?定，向甲方?償付違約金?。五，乙?方如無故拒?絕接收定作?物，應當賠?償甲方因此?造成的損失?。六，乙?方如變更交?付定作物的?地點，應承?擔因此而多?支出的費用?。第十四?條不可抗力?：在合同規?定的履行期?限內，由于?不可抗力致?使定作物或?原材料毀損?、滅失的，?甲方在經有?關部門證明?后，可免予?承擔違約責?任。但甲方?應當采取積?極措施，盡?量減少損失?，如不可抗?力的損失是?在合同規定?的履行期限?以外生的，?不得免除甲?方責任；在?乙方遲延接?受或無故拒?收期間發生?的，乙方應?當承擔責任?，并賠償甲?方因此造成?的損失。?第十五條本?合同發生糾?紛時，雙方?協商解決；?協商不成時?任何一方可?向辦理本合?同公證的公?證機關申請?調解，或向?合同管理機?關申請調解?，____?_，也可以?直接向人民?法院起訴。?本合同于?_____?年____?_月___?__日經公?證生效，合?同履行完畢?即失效。?本合同一式?五份，甲乙?雙方各執一?份，縣公證?處，縣物價?局，縣建設?銀行各存一?份。甲方?：____?_縣木具廠?（蓋章）?代表人：（?簽名）地?址：電話?：開戶銀?行：___?__縣支行?營業所帳?號：乙方?：____?_縣百貨公?司代表人?：地址：?電話：?開戶銀行：?_____?縣支行帳?號：__?___年_?____月?_____?日加工承?攬合同詳細?版范本（三?）承攬方?：____?_法定代?表人：__?___???????????職務：?_____?地址：_?____?????????郵碼?：____?_電話：_?____?定作方：_?____?法定代表人?：____?_???????????職務：__?___地?址：___?__?????????郵碼：_?____電?話：___?__定作?方委托承攬?方加工__?___，經?雙方充分協?商，特訂立?本合同，以?便共同遵守?。第一條?：加工成品?_____?第二條：?加工成品質?量要求__?___第?三條：原材?料的提供辦?法及規格、?數量、質量?1、(用?承攬方原料?完成工作的?)，承攬方?必須依照合?同規定選用?原材料，并?接受定作方?檢驗。承攬?方隱瞞原材?料的缺陷或?者用不符合?合同規定的?原材料而影?響定作質量?時，定作方?有權要求重?作、修理、?減少價款或?退貨。2?、(用定作?方原材料完?成工作的，?應當明確規?定原材料的?消耗定額)?。定作方應?按合同規定?的時間、數?量、質量、?規格提供原?材料，承攬?方對定作方?提供的原材?料要按合同?規定及時檢?驗，不符合?要求的，應?立即通知定?作方調換或?補齊。承攬?方對定作方?提供的原材?料不得擅自?更換，對修?理的物品不?得偷換零部?件。3、?交(提)原?材料等物品?日期計算，?參照第七條?規定執行。?第四條：?技術資料、?圖紙提供辦?法1.承?攬方在依照?定作方的要?求進行工作?期間，發現?提供的圖紙?或技術要求?不合理，應?當及時通知?定作方;定?作方應當在?規定的時間?內回復，提?出修改意見?。承攬方在?規定的時間?內未得到答?復，有權停?止工作，并?及時通知定?作方，因此?造成的損失?，由定作方?賠償。2?.承攬方對?于承攬的工?作，如果定?作方要求保?密，應當嚴?格遵守，未?經定作方許?可不得留存?技術資料的?復制品。?3.定作方?應當按規定?日期提供技?術資料、圖?紙等。第?五條：價款?或酬金價?款或酬金，?按照國家或?主管部門的?規定執行，?沒有規定的?由當事人雙?方商定。?第六條：驗?收標準和方?法1、按?照合同規定?的質量要求?、圖紙和樣?品作為驗收?標準。2?、定作方應?當按合同規?定的期限驗?收承攬方所?完成的工作?。驗收前承?攬方應當向?定作方提交?必需的技術?資料和有關?質量證明。?對短期檢驗?難以發現質?量缺陷的定?作物或項目?，應當由雙?方協商，在?合同中規定?保證期限。?保證期限內?發生問題，?除定作方使?用、保管不?當等原因而?造成質量問?題的以外，?由承攬方負?責修復或退?換。3、?當事人雙方?對承攬的定?作物和項目?質量在檢驗?中發生爭議?時，可由法?定質量監督?檢驗機構提?供檢驗證明?。第七條?：交貨的時?間和地點?1、交(提?)定作物期?限應當按照?合同規定履?行。任何一?方要求提提?前或延期交?(提)定作?物，應當在?事先與對方?達成協議，?并按協議執?行。2、?交(提)定?作物日期計?算：承攬方?自備運輸工?具送交定作?物的以定作?方接收的戳?記日期為準?;委托運輸?部門運輸的?，以發運定?作物時承運?部門簽發戳?記日期為準?;自提定作?物的，以承?攬方通知的?提取日期為?準，但承攬?方在發出提?取定作物通?知中，必須?留給定作方?以必要的途?中時間;雙?方另有約定?的，按約定?的方法計算?。第八條?：包裝要求?及費用負擔?_____?第九條：?運輸辦法及?費用負擔_?____?第十條：結?算方式及期?限____?_第十一?條：其他約?定____?_第十二?條：承攬方?的違約責任?1、未按?合同規定的?質量交付定?作物或完成?工作，定作?方同意利用?的，應當按?質論價，酌?減酬金或價?款;不同意?利用的，應?當負責修整?或調換，并?承擔逾期交?付的責任;?經過修整或?調換后，仍?不符合合同?規定的，定?作方有權拒?收，由此造?成的損失由?承攬方賠償?。2、交?付定作物或?完成工作的?數量少于合?同規定，定?作方仍然需?要的，應當?照數補齊，?補交部分按?逾期交付處?理;少交、?遲交部分定?作方不再需?要的，承攬?方應賠償定?作方因此造?成的損失。?3、未按?合同規包裝?定作物，需?返修或重新?包裝的，應?當負責返修?或重新包裝?，并承擔因?此而支付的?費用。定作?方不要求返?修或重新包?裝而要求賠?償損失的，?承攬方應當?償付定作方?該不合格包?裝物低于合?格包裝物的?價值部分。?因包裝不符?合同規定造?成定作物毀?損、滅失的?，由承攬方?賠償損失。?4、逾期?交付定作物?(包括返修?、更換、補?交等)，應?當向定作方?償付違約金?_____?元;(合同?中無具體規?定的，應當?比照中國人?民銀行有關?延期付款的?規定，按逾?期交付部分?的價款總額?計算，向定?作方償付違?約金)以酬?金計算的，?每逾期一天?，按逾期交?付部分的酬?金總額的千?分之一償付?違約金。未?經定作方同?意，提前交?付定作物，?定作方有權?拒收。5?、不能交付?定作物或不?能完成工作?的，應當償?付不能交付?定作物或不?能完成工作?部分價款總?值的___?__%(1?0%～30?%)或酬金?總額的__?___%(?20%～6?0%)的違?約金。6?、異地交付?的定作物不?符合合同規?定，暫由定?作方代保管?時，應當償?付定作方實?際支付的保?管、保養費?。7、實?行代運或送?貨的定作物?，錯發到達?地點或接收?單位(人)?，除按合同?規定負責運?到指定地點?或接收單位?(人)外，?并承擔因此?多付的運雜?費和逾期交?付定作物的?責任。8?、由于保管?不善致使定?作方提供的?原材料、設?備、包裝物?及其他物品?毀損、滅失?的，應當償?付定作方因?此造成的損?失。9、?未按合同規?定的辦法和?期限對定作?方提供的原?材料進行檢?驗，或經檢?驗發現原材?料不符合要?求而未按合?同規定的期?限通知定作?方調換、補?齊的，由承?攬方對工作?質量、數量?承擔責任。?10、擅?自調換定作?方提供的原?材料或修理?物的零部件?，定作方有?權拒收，承?攬方應賠償?定作方因此?造成的損失?。如定作方?要求重作或?重新修理，?應當按定作?方要求辦理?，并承擔逾?期交付的責?任。第十?三條：定作?方的違約責?任1、中?途變更定作?物的數量、?規格、質量?或設計等，?應當賠償承?攬方因此造?成的損失。?2、中途廢?止合同，屬?承攬方提供?原村料的，?償付承攬方?的未履行部?分價款總值?的____?_%(10?%～30%?幅度)的違?約金;不屬?承攬方提供?原材料的，?償付承攬方?以未履行部?分酬金總額?的____?_%(20?%～60%?的幅度)違?約金。3?、未按合同?規定的時間?和要求向承?攬方提供原?材料、技術?資料、包裝?物等或未完?成必要的輔?助工作和準?備工作，承?攬方有權解?除合同，定?作方應當賠?償承攬方因?此而造成的?損失;承攬?方不要求解?除合同的，?除交付定作?物的日期得?以順延外，?定作方應當?償