第23頁共23頁加工承攬合?同通用版樣?書訂立合?同雙方：?承攬人：_?____?定作人：_?____?定作人委托?承攬人加工?_____?，經雙方充?分協商，特?訂立本合同?，以便共同?遵守。第?一條加工?成品編號?：____?_名稱：?_____?規格：_?____?單位：__?___數?量：___?__備注?：____?_第二條?加工成品?質量要求?(加工定?作物品，需?要封存樣品?的，應當由?雙方代表當?面封簽，并?妥為保存，?作為驗收的?依據)第?三條原材?料的提供辦?法及規格、?數量、質量?____?_(1.?用承攬人原?料完成工作?的，承攬人?必須依照合?同規定選用?原材料，并?接受定作人?檢驗。承攬?人隱瞞原材?料的缺陷或?者用不符合?合同規定的?原材料而影?響定作物的?質量時，定?作人有權要?求重作、修?理、減少價?款或退貨。?2.用定作?人原材料完?成工作的，?合同應當明?確規定原材?料的消耗定?額。定作人?應按合同規?定的時間、?數量、質量?、規格提供?原材料。承?攬人對定作?人提供的原?材料要按合?同規定及時?檢驗，不符?合要求的，?應立即通知?定作人調換?或補齊。承?攬人對定作?人提供的原?材料不得擅?自更換，對?修理的物品?不得偷換零?部件。3.?原材料等物?品交(提)?日期計算，?參照第七條?規定執行。?)第四條?技術資料?、圖紙提供?辦法__?___(?1.承攬人?在依照定作?人的要求進?行工作期間?，發現提供?的圖紙或技?術要求不合?理，應當及?時通知定作?人;定作人?應當在規定?的時間內回?復，提出修?改意見。承?攬人在規定?的時間內未?得到答復，?有權停止工?作，并及時?通知定作人?，因此造成?的損失，由?定作人賠償?。2.承攬?人對于承攬?的工作，如?果定作人要?求保密，應?當嚴格遵守?，未經定作?人許可不得?留存技術資?料的復制品?。3.定作?人應當按規?定日期提供?技術資料、?圖紙等。)?第五條?價款或酬金?____?_(價款?或酬金，按?照國家或主?管部門的規?定執行，沒?有規定的由?當事人雙方?商定。)?第六條驗?收標準和方?法___?__(1?.按照合同?規定的質量?要求、圖紙?和樣品作為?驗收標準。?2.定作人?應當按合同?規定的期限?驗收承攬人?所完成的工?作。驗收前?承攬人應當?向定作人提?交必需的技?術資料和有?關質量證明?。對短期檢?驗難以發現?質量缺陷的?定作物或項?目，應當由?雙方協商，?在合同中規?定保證期限?。保證期限?內發生問題?，除定作人?使用、保管?不當等原因?而造成質量?問題的以外?，由承攬人?負責修復或?退換。3.?當事人雙方?對承攬的定?作物和項目?質量在檢驗?中發生爭議?時，可由法?定質量)監?督檢驗機構?提供檢驗證?明。)第?七條交貨?的時間和地?點___?__(1?.交(提)?定作物期限?應當按照合?同規定履行?。任何一方?要求提前或?延期交(提?)定作物，?應當在事先?與對方達成?協議;并按?協議執行。?2.交(提?)定作物日?期的計算：?承攬人自備?運輸工具送?交定作物的?，以定作人?接收的戳記?日期為準;?委托運輸部?門運輸的，?以發運定作?物時承運部?門簽發戳記?日期為準，?自提定作物?的，以承攬?人通知的提?取日期為準?，但承攬人?在發出提取?定作物的通?知，必須留?給定作人以?必要的途中?時間;雙方?另有約定的?，按約定的?方法計算。?)第八條?包裝要求?及費用負擔?____?_第九條?運輸辦法?及費用負擔?____?_第十條?結算方式?及期限_?____?第十一條?其他__?___(?如：1.根?據國家有關?規定，定作?人可向承攬?人交付定金?，定金數額?由雙方協商?確定。定作?人不履行合?同的，無權?請求返還定?金，承攬人?不履行合同?的，應當雙?倍返還定金?。2.根據?國家有關規?定，經當事?人雙方約定?，定作人可?向承攬人給?付預付款。?承攬人不履?行合同的，?除承擔違約?責任外，必?須如數返還?預付款。定?作人不履行?合同的，可?以把預付款?抵作違約金?和賠償金;?有余款的可?以請求返還?，等等。)?第十二條?承攬人的?違約責任?一、未按合?同規定的質?量交付定作?物或完成工?作，定作人?同意利用的?，應當按質?論價，酌減?酬金或價款?;不同意利?用的，應當?負者修整或?調換，并承?擔逾期交付?的責任;經?過修整或調?換后，仍不?符合合同規?定的，定作?人有權拒收?，由此造成?的損失由承?攬人賠償。?二、交付?定作物或完?成工作的數?量少于合同?規定，定作?人仍然需要?的，應當照?數補齊，補?交部分按逾?期交付處理?;少交、遲?交部分定作?人不再需要?的，承攬人?應賠償定作?人因此造成?的損失。?三、未按合?同規定包裝?定作物，需?返修或重新?包裝的，應?當負責返修?或重新包裝?，并承擔因?此而支付的?費用。定作?人不要求返?修或重新包?裝而要求賠?償損失的，?承攬人應當?償付定作人?不合格包裝?物低于合格?包裝物的價?值部分。因?包裝不符合?合同規定造?成定作物毀?損、滅失的?，由承攬人?賠償損失。?四、逾期?交付定作物?(包括返修?、更換、補?交等)，應?當向定作人?償付違約金?_____?元;(合同?中無具體規?定的，應當?比照中國人?民銀行有關?延期付款的?規定，按逾?期交付部分?的價款總額?計算，向定?作人償付違?約金。)以?酬金計算的?，每逾期一?天，按逾期?交付部分的?酬金總額的?1%償付違?約金。未?經定作人同?意，提前交?付定作物，?定作人有權?拒收。五?、不能交付?定作物或不?能完成工作?時，應當償?付不能交付?定作物或不?能完成工作?部分價款總?值的___?__%(1?0%--3?0%的幅度?)或酬金總?額的___?__%(2?0%--6?0%的幅度?)違約金。?六、異地?交付的定作?物不符合合?同規定，暫?由定作人代?保管時，應?當償付定作?人實際支付?的保管、保?養費。七?、實行代運?或送貨的定?作物，錯發?到達地點或?接收單位(?人)，除按?合同規定負?責運到指定?地點或接收?單位(人)?外，并承擔?因此多付的?運雜費和逾?期交付定作?物的責任。?八、由于?保管不善致?使定作人提?供的原材料?、設備、包?裝物及其他?物品毀損、?滅失的，應?當償付定作?人因此造成?的損失。?九、未按合?同規定的辦?法和期限對?定作人提供?的原材料進?行檢驗，或?經檢驗發現?原材料不符?合要求而未?按合同規定?的期限通知?定作人調換?、補齊的，?由承攬人對?工作質量、?數量承擔責?任。十、?擅自調換定?作人提供的?原材料或修?理物的零部?件，定作人?有權拒收，?承攬人應賠?償定作人因?此造成的損?失。如定作?人要求重作?或重新修理?，應當按定?作人要求辦?理，并承擔?逾期交付的?責任。第?十三條定?作人的違約?責任一、?中途變更定?作物的數量?、規格、質?量或設計等?，應當賠償?承攬犬因此?造成的損失?。二、中?途廢止合同?，屬承攬人?提供原材料?的，償付承?攬人的未履?行部分價款?總值___?__%(1?0%一30?%的幅度)?的違約金;?不屬承攬人?提供材料的?，償付承攬?人以未履行?部分酬金總?額____?_%(20?%一60%?的幅度)的?違約金。?三、未按合?同規定的時?間和要求向?承攬人提供?原材料、技?術資料、包?裝物等或未?完成必要的?輔助工作和?準備工作，?承攬人有權?解除合同，?定作人應當?賠償承攬人?因此而造成?的損失;承?攬人不要求?解除合同的?，除交付定?作物的日期?得以順延外?，定作人應?當償付承攬?人停工待料?的損失。?四、超過合?同規定期限?領取定作物?的，除按本?條第五款規?定償付違約?金外，還應?當承擔承攬?人實際支付?的保管、保?養費。定作?人超過領取?期限六個月?不領取定作?物時，承攬?人有權將定?作物變賣，?所得價款在?扣除報酬和?保管、保養?費后，退還?給定作人;?變賣定作物?所得少于報?酬和保管、?保養費時，?定作人還應?補償不足部?分，如定作?物不能變賣?，應當賠償?承攬人的損?失。五、?超過合同規?定日期付款?，應當比照?中國人民銀?行有關延期?付款的規定?向承攬人償?付違約金;?以酬金計算?的，每逾期?一天，按酬?金總額的1?%償付違約?金。六、?無故拒絕接?收定作物，?應當賠償承?攬人因此造?成的損失及?運輸部門的?罰款。七?、變更交付?定作物地點?或接收單位?(人)，承?擔因此而多?支出的費用?。第十四?條不可抗?力在合同?規定的履行?期限內，由?于不可抗力?致使定作物?或原材料毀?損、滅失時?，承攬人在?取得合法證?明后，可免?予承擔違約?責任，但應?當采取積極?措施，盡量?減少損失，?如在合同規?定的履行期?限以外發生?的，不得免?除責任，在?定作人遲延?接受或無故?拒收期間發?生的，定作?人應當承擔?責任，并賠?償承攬人由?此造成的損?失。第十?五條糾紛?的處理加?工承攬合同?發生糾紛時?，當事人雙?方應協商解?決;協商不?成時任何一?方可向合同?管理機關申?請調解、仲?裁，也可以?直接向人民?法院起訴。?本合同自?_____?年___?__月__?___日起?生效，合同?履行完畢即?失效。本合?同執行期間?，雙方不得?隨意變更和?解除合同，?合同如有未?盡事宜，應?由雙方共同?協商，作出?補充規定，?補充規定與?本合同具有?同等效力。?本合同正?本一式二份?，定作人和?承攬人各執?一份;合同?副本一式_?____份?，交___?__(如經?鑒證或公證?，則應送鑒?證機關或公?證機關)各?留存一份。?定作人：?(蓋章)_?____?代表人：(?蓋章)__?___地?址：___?__電話?：____?_開戶銀?行：___?__賬號?：____?_承攬人?：(蓋章)?_____?代表人：?(蓋章)_?____?地址：__?___電?話：___?__開戶?銀行：__?___賬?號：___?____?___年_?____月?_____?日訂加工?承攬合同通?用版樣書（?二）定作?方（甲方）?：____?_代表：?_____?電話：_?____?承攬方（乙?方）：__?___代?表：___?__電話?：____?_簽定日?期：___?__經雙?方協商，遵?照《中華人?民共和國經?濟法同法》?及有關規定?、鑒定本加?工承攬合同?，并嚴肅地?履行。品?名：___?__規格?：____?_單位：?_____?數量：_?____?加工費：_?____?單價：__?___金?額：___?__定作?方供應原材?料：：__?___原?材料品名：?_____?規格：_?____?單位：__?___數?量：___?__日期?：____?_成品單?位耗用量：?_____?1．技術?資料、圖紙?提供辦法：?_____?2．產品?檢驗標準和?方法：__?___3?．交貨地點?及運輸辦法?、運雜費用?和負擔：_?____?4．貨款及?費用結算辦?法及期限：?_____?5．本合?同自雙方簽?定之日起生?效，合同履?行完畢即失?效。在合同?執行期間，?雙方不得隨?意變更和解?除合同。如?一方提出修?改或停止執?行，必須經?雙方協商一?致，方能生?效，否則應?承擔違約責?任，給付違?約金___?__元，如?由此而造成?了損失則應?賠償損失。?定作方（?甲方）：_?____?承攬方（乙?方）：__?___簽?訂日期：_?____年?_____?月____?_日加工?承攬合同通?用版樣書（?三）承攬?方：___?__地址?：____?_郵碼：?_____?電話：_?____?法定代表人?：____?_職務：?_____?定作方：?_____?地址：_?____?郵碼：__?___電?話：___?__法定?代表人：_?____?職務：__?___定?作方委托承?攬方加工_?____,?經雙方充分?協商,特訂?立本合同,?以便共同遵?守。第一?條加工成品?第二條加?工成品質量?要求第三?條原材料的?提供辦法及?規格、數量?、質量1?.（用承攬?方原料完成?工作的）,?承攬方必須?依照合同規?定選用原材?料,并接受?定作方檢驗?。承攬方隱?瞞原材料的?缺陷或者用?不符合合同?規定的原材?料而影響定?作質量時,?定作方有權?要求重作、?修理、減少?價款或退貨?。2.（?用定作方原?材料完成工?作的,應當?明確規定原?材料的消耗?定額）。定?作方應按合?同規定的時?間、數量、?質量、規格?提供原材料?,承攬方對?定作方提供?的原材料要?按合同規定?及時檢驗,?不符合要求?的,應立即?通知定作方?調換或補齊?。承攬方對?定作方提供?的原材料不?得擅自更換?,對修理的?物品不得偷?換零部件。?3.交（?提）原材料?等物品日期?計算,參照?第七條規定?執行。第?四條技術資?料、圖紙提?供辦法1?.承攬方在?依照定作方?的要求進行?工作期間,?發現提供的?圖紙或技術?要求不合理?,應當及時?通知定作方?；定作方應?當在規定的?時間內回復?,提出修改?意見。承攬?方在規定的?時間內未得?到答復,有?權停止工作?,并及時通?知定作方,?因此造成的?損失,由定?作方賠償。?2.承攬?方對于承攬?的工作,如?果定作方要?求保密,應?當嚴格遵守?,未經定作?方許可不得?留存技術資?料的復制品?。3.定?作方應當按?規定日期提?供技術資料?、圖紙等。?第五條價?款或酬金?價款或酬金?,按照國家?或主管部門?的規定執行?,沒有規定?的由當事人?雙方商定。?第六條驗?收標準和方?法1.按?照合同規定?的質量要求?、圖紙和樣?品作為驗收?標準。2?.定作方應?當按合同規?定的期限驗?收承攬方所?完成的工作?。驗收前承?攬方應當向?定作方提交?必需的技術?資料和有關?質量證明。?對短期檢驗?難以發現質?量缺陷的定?作物或項目?,應當由雙?方協商,在?合同中規定?保證期限。?保證期限內?發生問題,?除定作方使?用、保管不?當等原因而?造成質量問?題的以外,?由承攬方負?責修復或退?換。3.?當事人雙方?對承攬的定?作物和項目?質量在檢驗?中發生爭議?時,可由法?定質量監督?檢驗機構提?供檢驗證明?。第七條?交貨的時間?和地點1?.交（提）?定作物期限?應當按照合?同規定履行?。任何一方?要求提前或?延期交（提?）定作物,?應當在事先?與對方達成?協議,并按?協議執行。?2.交（?提）定作物?日期計算：?承攬方自備?運輸工具送?交定作物的?以定作方接?收的戳記日?期為準；委?托運輸部門?運輸的,以?發運定作物?時承運部門?簽發戳記日?期為準；自?提定作物的?,以承攬方?通知的提取?日期為準,?但承攬方在?發出提取定?作物通知中?,必須留給?定作方以必?要的途中時?間；雙方另?有約定的,?按約定的方?法計算。?第八條包裝?要求及費用?負擔第九?條運輸辦法?及費用負擔?第十條結?算方式及期?限第十一?條其他約定?第十二條?承攬方的違?約責任一?、未按合同?規定的質量?交付定作物?或完成工作?,定作方同?意利用的,?應當按質論?價,酌減酬?金或價款；?不同意利用?的,應當負?責修整或調?換,并承擔?逾期交付的?責任；經過?修整或調換?后,仍不符?合合同規定?的,定作方?有權拒收,?由此造成的?損失由承攬?方賠償。?二、交付定?作物或完成?工作的數量?少于合同規?定,定作方?仍然需要的?,應當照數?補齊,補交?部分按逾期?交付處理；?少交、遲交?部分定作方?不再需要的?,承攬方應?賠償定作方?因此造成的?損失。三?、未按合同?規包裝定作?物,需返修?或重新包裝?的,應當負?責返修或重?新包裝,并?承擔因此而?支付的費用?。定作方不?要求返修或?重新包裝而?要求賠償損?失的,承攬?方應當償付?定作方該不?合格包裝物?低于合格包?裝物的價值?部分。因包?裝不符合同?規定造成定?作物毀損、?滅失的,由?承攬方賠償?損失。四?、逾期交付?定作物（包?括返修、更?換、補交等?）,應當向?定作方償付?違約金__?___元；?（合同中無?具體規定的?,應當比照?中國人民銀?行有關延期?付款的規定?,按逾期交?付部分的價?款總額計算?,向定作方?償付違約金?）以酬金計?算的,每逾?期一天,按?逾期交付部?分的酬金總?額的千分之?一償付違約?金。未經?定作方同意?,提前交付?定作物,定?作方有權拒?收。五、?不能交付定?作物或不能?完成工作的?,應當償付?不能交付定?作物或不能?完成工作部?分價款總值?的____?_%（10?%～30%?）或酬金總?額的___?____?___%（?20%～6?0%）的違?約金。六?、異地交付?的定作物不?符合合同規?定,暫由定?作方代保管?時,應當償?付定作方實?際支付的保?管、保養費?。七、實?行代運或送?貨的定作物?,錯發到達?地點或接收?單位（人）?,除按合同?規定負責運?到指定地點?或接收單位?（人）外,?并承擔因此?多付的運雜?費和逾期交?付定作物的?責任。八?、由于保管?不善致使定?作方提供的?原材料、設?備、包裝物?及其他物品?毀損、滅失?的,應當償?付定作方因?此造成的損?失。九、?未按合同規?定的辦法和?期限對定作?方提供的原?材料進行檢?驗,或經檢?驗發現原材?料不符合要?求而未按合?同規定的期?限通知定作?方調換、補?齊的,由承?攬方對工作?質量、數量?承擔責任。?十、擅自?調換定作方?提供的原材?料或修理物?的零部件,?定作方有權?拒收,承攬?方應賠償定?作方因此造?成的損失。?如定作方要?求重作或重?新修理,應?當按定作方?要求辦理,?并承擔逾期?交付的責任?。第十三?條定作方的?違約責任?一、中途變?更定作物的?數量、規格?、質量或設?計等,應當?賠償承攬方?因此造成的?損失。二?、中途廢止?合同,屬承?攬方提供原?村料的,償?付承攬方的?未履行部分?價款總值的?_____?%（10%?～30%幅?度）的違約?金；不屬承?攬方提供原?材料的,償?付承攬方以?未履行部分?酬金總額的?_____?%（20%?～60%的?幅度）違約?金。三、?未按合同規?定的時間和?要求向承攬?方提供原材?料、技術資?料、包裝物?等或未完成?必要的輔助?工作和準備?工作,承攬?方有權解除?合同,定作?方應當賠償?承攬方因此?而造成的損?失；承攬方?不要求解除?合同的,除?交付定作物?的日期得以?順延外,定?作方應當償?付承攬方停?工待料的損?失。四、?超過合同規?定期限領取?定作物的,?除按本條第?五款規定償?付違約金外?,還應當承?擔承攬方實?際支付的保?管、保養費?。定作方超?過領取期限?6個月不領?取定作物的?,承攬方有?權將定作物?變賣,所得?價款在扣除?報酬、保管?、保養費后?,退還給定?作方；變賣?定作物所得?少于報酬、?保管、保養?費時,定作?方還應補償?不足部分；?如定作物不?能變賣,應?當賠償承攬?方的損失。?五、超過?合同規定日?期付款,應?當比照中國?人民銀行有?關延期付款?的規定向承?攬方償付違?約金；以酬?金計算的,?每逾期一天?,按酬金總?額的千分之?一償付違約?金。六、?無故拒絕接?收定作物,?應當賠償承?攬方因此造?成的損失及?運輸部門的?罰款。七?、變更交付?定作物地點?或接收單位?（人）,承?擔因此而多?支出的費用?。第十四?條不可抗力?在合同規?定的履行期?限內,由于?不可抗力致?使定作物或?原材料毀損?、滅失的,?承攬方在取?得合法證明?后,可免予?承擔違約責?任,在定作?方遲延接受?或無故拒收?期間發生的?,定作方應?當承擔責任?,并賠償承?攬方由此造?成的損失。?第十五條?糾紛的處理?加工承攬?合同發生糾?紛時,當事?人雙方應協?商解決；協?商不成按（?____）?項處理：?1.向__?___機關?申請___?__；2?.向人民法?院起訴。?本合同自_?____年?_____?月____?_日起生效?,合同履行?完畢即失效?,本合同執?行期間,雙?方不得隨意?變更和解除?合同,合同?如有未盡事?宜,由雙方?共同協商,?作出補充規?定,補充規?定與本合同?具有同等效?力。本合?同正本一式?二份,定作?方和承攬方?各執一份；?合同副本一?式____?_份,交_?____（?如經鑒證或?公證,則應?送鑒證機關?或公證機關?）各留存一?份。定作?方：___?__代表?人：___?____?___年_?____月?_____?日承攬方?：____?_代表人?：____?____?__年__?___月_?____?加工承攬合?同通用版樣?書（四）?承攬方?：____?_地址?：____?_電話：?_____?法定代表?人：___?__???????????職務：_?____?定作方?：____?_地址?：____?_電話：?_____?法定代表?人：___?__???????????職務：_?____?定作方委托?承攬方加工?_____?，經雙方充?分協商，特?訂立本合同?，以便共同?遵守。第?一條加工?成品第二?條加工成?品質量要求?第三條?原材料的提?供辦法及規?格、數量、?質量1.?(用承攬方?原料完成工?作的)，承?攬方必須依?照合同規定?選用原材料?，并接受定?作方檢驗。?承攬方隱瞞?原材料的缺?陷或者用不?符合合同規?定的原材料?而影響定作?質量時，定?作方有權要?求重作、修?理、減少價?款或退貨。?2.(用?定作方原材?料完成工作?的，應當明?確規定原材?料的消耗定?額)。定作?方應按合同?規定的時間?、數量、質?量、規格提?供原材料，?承攬方對定?作方提供的?原材料要按?合同規定及?時檢驗，不?符合要求的?，應立即通?知定作方調?換或補齊。?承攬方對定?作方提供的?原材料不得?擅自更換，?對修理的物?品不得偷換?零部件。?3.交(提?)原材料等?物品日期計?算，參照第?七條規定執?行。第四?條技術資?料、圖紙提?供辦法1?.承攬方在?依照定作方?的要求進行?工作期間，?發現提供的?圖紙或技術?要求不合理?，應當及時?通知定作方?;定作方應?當在規定的?時間內回復?，提出修改?意見。承攬?方在規定的?時間內未得?到答復，有?權停止工作?，并及時通?知定作方，?因此造成的?損失，由定?作方賠償。?2.承攬?方對于承攬?的工作，如?果定作方要?求保密，應?當嚴格遵守?，未經定作?方許可不得?留存技術資?料的復制品?。3.定?作方應當按?規定日期提?供技術資料?、圖紙等。?第五條?價款或酬金?價款或酬?金，按照國?家或主管部?門的規定執?行，沒有規?定的由當事?人雙方商定?。第六條?驗收標準?和方法1?.按照合同?規定的質量?要求、圖紙?和樣品作為?驗收標準。?2.定作?方應當按合?同規定的期?限驗收承攬?方所完成的?工作。驗收?前承攬方應?當向定作方?提交必需的?技術資料和?有關質量證?明。對短期?檢驗難以發?現質量缺陷?的定作物或?項目，應當?由雙方協商?，在合同中?規定保證期?限。保證期?限內發生問?題，除定作?方使用、保?管不當等原?因而造成質?量問題的以?外，由承攬?方負責修復?或退換。?3.當事人?雙方對承攬?的定作物和?項目質量在?檢驗中發生?爭議時，可?由法定質量?監督檢驗機?構提供檢驗?證明。第?七條交貨?的時間和地?點1.交?(提)定作?物期限應當?按照合同規?定履行。任?何一方要求?提前或延期?交(提)定?作物，應當?在事先與對?方達成協議?，并按協議?執行。2?.交(提)?定作物日期?計算：承攬?方自備運輸?工具送交定?作物的以定?作方接收的?戳記日期為?準;委托運?輸部門運輸?的，以發運?定作物時承?運部門簽發?戳記日期為?準;自提定?作物的，以?承攬方通知?的提取日期?為準，但承?攬方在發出?提取定作物?通知中，必?須留給定作?方以必要的?途中時間;?雙方另有約?定的，按約?定的方法計?算。第八?條包裝要?求及費用負?擔第九條?運輸辦法?及費用負擔?第十條?結算方式及?期限第十?一條其他?約定第十?二條承攬?方的違約責?任一、未?按合同規定?的質量交付?定作物或完?成工作，定?作方同意利?用的，應當?按質論價，?酌減酬金或?價款;不同?意利用的，?應當負責修?整或調換，?并承擔逾期?交付的責任?;經過修整?或調換后，?仍不符合合?同規定的，?定作方有權?拒收，由此?造成的損失?由承攬方賠?償。二、?交付定作物?或完成工作?的數量少于?合同規定，?定作方仍然?需要的，應?當照數補齊?，補交部分?按逾期交付?處理;少交?、遲交部分?定作方不再?需要的，承?攬方應賠償?定作方因此?造成的損失?。三、未?按合同規包?裝定作物，?需返修或重?新包裝的，?應當負責返?修或重新包?裝，并承擔?因此而支付?的費用。定?作方不要求?返修或重新?包裝而要求?賠償損失的?，承攬方應?當償付定作?方該不合格?包裝物低于?合格包裝物?的價值部分?。因包裝不?符合同規定?造成定作物?毀損、滅失?的，由承攬?方賠償損失?。四、逾?期交付定作?物(包括返?修、更換、?補交等)，?應當向定作?方償付違約?金____?_元;(?合同中無具?體規定的，?應當比照?中國人民銀?行有關延期?付款的規定?，按逾期交?付部分的價?款總額計算?，向定作方?償付違約金?)以酬金計?算的，每逾?期一天，按?逾期交付部?分的酬金總?額的千分之?一償付違約?金。未經?定作方同意?，提前交付?定作物，定?作方有權拒?收。五、?不能交付定?作物或不能?完成工作的?，應當償付?不能交付定?作物或不能?完成工作部?分價款總值?的____?_%(10?%～30%?)或酬金總?額的___?__%(2?0%～60?%)的違約?金。六、?異地交付的?定作物不符?合合同規定?，暫由定作?方代保管時?，應當償付?定作方實際?支付的保管?、保養費。?七、實行?代運或送貨?的定作物，?錯發到達地?點或接收單?位(人)，?除按合同規?定負責運到?指定地點或?接收單位(?人)外，并?承擔因此多?付的運雜費?和逾期交付?定作物的責?任。八、?由于保管不?善致使定作?方提供的原?材料、設備?、包裝物及?其他物品毀?損、滅失的?，應當償付?定作方因此?造成的損失?。九、未?按合同規定?的辦法和期?限對定作方?提供的原材?料進行檢驗?，或經檢驗?發現原材料?不符合要求?而未按合同?規定的期限?通知定作方?調換、補齊?的，由承攬?方對工作質?量、數量承?擔責任。?十、擅自調?換定作方提?供的原材料?或修理物的?零部件，定?作方有權拒?收，承攬方?應賠償定作?方因此造成?的損失。