第21頁共21頁承攬加工合?同常用文?承攬方：_?____?地址：__?___電?話：___?__定作?方：___?__地址?：____?_電話：?_____?定作方委?托承攬方加?工____?_，經雙方?充分協商，?特訂立本合?同，以便共?同遵守。?第一條加工?成品第二?條加工成品?質量要求?第三條原材?料的提供辦?法及規格、?數量、質量?1、(用?承攬方原料?完成工作的?)承攬方必?須依照合同?規定選用原?材料，并接?受定作方檢?驗。承攬方?隱瞞原材料?的缺陷或者?用不符合合?同規定的原?材料而影響?定作質量時?，定作方有?權要求重作?、修理、減?少價款或退?貨。2、?(用定作方?原材料完成?工作的，應?當明確規定?原材料的消?耗定額)定?作方應按合?同規定的時?間、數量、?質量、規格?提供原材料?，承攬方對?定作方提供?的原材料要?按合同規定?及時檢驗，?不符合要求?的，應立即?通知定作方?調換或補齊?。承攬方對?定作方提供?的原材料不?得擅自更換?，對修理的?物品不得偷?換零部件。?3、交(?提)原材料?等物品日期?計算，參照?第七條規定?執行。第?四條技術資?料、圖紙提?供辦法1?、承攬方在?依照定作方?的要求進行?工作期間，?發現提供的?圖紙或技術?要求不合理?，應當及時?通知定作方?;定作方應?當在規定的?時間內回復?，提出修改?意見。承攬?方在規定的?時間內未得?到答復，有?權停止工作?，并及時通?知定作方，?因此造成的?損失，由定?作方賠償。?2、承攬?方對于承攬?的工作，如?果定作方要?求保密，應?當嚴格遵守?，未經定作?方許可不得?留存技術資?料的復制品?。3、定?作方應當按?規定日期提?供技術資料?、圖紙等。?第五條價?款或酬金?價款或酬金?，按照國家?或主管部門?的規定執行?，沒有規定?的由當事人?雙方商定。?第六條驗?收標準和方?法1、按?照合同規定?的質量要求?、圖紙和樣?品作為驗收?標準。2?、定作方應?當按合同規?定的期限驗?收承攬方所?完成的工作?。驗收前承?攬方應當向?定作方提交?必需的技術?資料和有關?質量證明。?對短期檢驗?難以發現質?量缺陷的定?作物或項目?，應當由雙?方協商，在?合同中規定?保證期限。?保證期限內?發生問題，?除定作方使?用、保管不?當等原因而?造成質量問?題的以外，?由承攬方負?責修復或退?換。3、?當事人雙方?對承攬的定?作物和項目?質量在檢驗?中發生爭議?時，可由法?定質量監督?檢驗機構提?供檢驗證明?。第七條?交貨的時間?和地點1?、交(提)?定作物期限?應當按照合?同規定履行?。任何一方?要求提前或?延期交(提?)定作物，?應當在事先?與對方達成?協議，并按?協議執行。?2、交(?提)定作物?日期計算：?承攬方自備?運輸工具送?交定作物的?以定作方接?收的戳記日?期為準;委?托運輸部門?運輸的，以?發運定作物?時承運部門?簽發戳記日?期為準;自?提定作物的?，以承攬方?通知的提取?日期為準，?但承攬方在?發出提取定?作物通知中?，必須留給?定作方以必?要的途中時?間;雙方另?有約定的，?按約定的方?法計算。?第八條包裝?要求及費用?負擔___?__第九?條運輸辦法?及費用負擔?_____?第十條轉?包1、乙?方(同意或?不同意)將?定作物的主?要工作交由?第三人完成?;2、乙?方同意甲方?將定作物的?主要工作交?由第三人完?成的：(?1)乙方可?以交由第三?人完成的工?作包括：?(2)乙方?應當就該第?三人完成的?工作成果向?甲方負責。?3、乙方?未經甲方同?意將主要工?作交由第三?人的，甲方?有權解除合?同。4、?乙方可以將?其承攬的輔?助工作交由?第三人完成?。乙方將其?承攬的輔助?工作交由第?三人完成的?，應當就該?第三人完成?的工作成果?向甲方負責?。第十一?條其他約定?_____?第十二條?承攬方的違?約責任1?、未按合同?規定的質量?交付定作物?或完成工作?，定作方同?意利用的，?應當按質論?價，酌減酬?金或價款;?不同意利用?的，應當負?責修整或調?換，并承擔?逾期交付的?責任;經過?修整或調換?后，仍不符?合合同規定?的，定作方?有權拒收，?由此造成的?損失由承攬?方賠償。?2、交付定?作物或完成?工作的數量?少于合同規?定，定作方?仍然需要的?，應當照數?補齊，補交?部分按逾期?交付處理;?少交、遲交?部分定作方?不再需要的?，承攬方應?賠償定作方?因此造成的?損失。3?、未按合同?規包裝定作?物，需返修?或重新包裝?的，應當負?責返修或重?新包裝，并?承擔因此而?支付的費用?。定作方不?要求返修或?重新包裝而?要求賠償損?失的，承攬?方應當償付?定作方該不?合格包裝物?低于合格包?裝物的價值?部分。因包?裝不符合同?規定造成定?作物毀損、?滅失的，由?承攬方賠償?損失。4?、逾期交付?定作物(包?括返修、更?換、補交等?)，應當向?定作方償付?違約金__?___元;?(合同中無?具體規定的?，應當比照?中國人民銀?行有關延期?付款的規定?，按逾期交?付部分的價?款總額計算?，向定作方?償付違約金?)以酬金計?算的，每逾?期一天，按?逾期交付部?分的酬金總?額的千分之?一償付違約?金。未經?定作方同意?，提前交付?定作物，定?作方有權拒?收。5、?不能交付定?作物或不能?完成工作的?，應當償付?不能交付定?作物或不能?完成工作部?分價款總值?的____?_%(10?%～30%?)或酬金總?額的___?__%(2?0%～60?%)的違約?金。6、?異地交付的?定作物不符?合合同規定?，暫由定作?方代保管時?，應當償付?定作方實際?支付的保管?、保養費。?7、實行?代運或送貨?的定作物，?錯發到達地?點或接收單?位(人)，?除按合同規?定負責運到?指定地點或?接收單位(?人)外，并?承擔因此多?付的運雜費?和逾期交付?定作物的責?任。8、?由于保管不?善致使定作?方提供的原?材料、設備?、包裝物及?其他物品毀?損、滅失的?，應當償付?定作方因此?造成的損失?。9、未?按合同規定?的辦法和期?限對定作方?提供的原材?料進行檢驗?，或經檢驗?發現原材料?不符合要求?而未按合同?規定的期限?通知定作方?調換、補齊?的，由承攬?方對工作質?量、數量承?擔責任。?10、擅自?調換定作方?提供的原材?料或修理物?的零部件，?定作方有權?拒收，承攬?方應賠償定?作方因此造?成的損失。?如定作方要?求重作或重?新修理，應?當按定作方?要求辦理，?并承擔逾期?交付的責任?。第十三?條定作方的?違約責任?1、中途變?更定作物的?數量、規格?、質量或設?計等，應當?賠償承攬方?因此造成的?損失。2?、中途廢止?合同，屬承?攬方提供原?村料的，償?付承攬方的?未履行部分?價款總值的?_____?%(10%?～30%幅?度)的違約?金;不屬承?攬方提供原?材料的，償?付承攬方以?未履行部分?酬金總額的?_____?%(20%?～60%的?幅度)違約?金。3、?未按合同規?定的時間和?要求向承攬?方提供原材?料、技術資?料、包裝物?等或未完成?必要的輔助?工作和準備?工作，承攬?方有權解除?合同，定作?方應當賠償?承攬方因此?而造成的損?失;承攬方?不要求解除?合同的，除?交付定作物?的日期得以?順延外，定?作方應當償?付承攬方停?工待料的損?失。4、?超過合同規?定期限領取?定作物的，?除按本條第?五款規定償?付違約金外?，還應當承?擔承攬方實?際支付的保?管、保養費?。定作方超?過領取期限?6個月不領?取定作物的?，承攬方有?權將定作物?變賣，所得?價款在扣除?報酬、保管?、保養費后?，退還給定?作方;變賣?定作物所得?少于報酬、?保管、保養?費時，定作?方還應補償?不足部分;?如定作物不?能變賣，應?當賠償承攬?方的損失。?5、超過?合同規定日?期付款，應?當比照中國?人民銀行有?關延期付款?的規定向承?攬方償付違?約金;以酬?金計算的，?每逾期一天?，按酬金總?額的千分之?一償付違約?金。6、?無故拒絕接?收定作物，?應當賠償承?攬方因此造?成的損失及?運輸部門的?罰款。7?、變更交付?定作物地點?或接收單位?(人)，承?擔因此而多?支出的費用?。第十四?條不可抗力?在合同規?定的履行期?限內，由于?不可抗力致?使定作物或?原材料毀損?、滅失的，?承攬方在取?得合法證明?后，可免予?承擔違約責?任，在定作?方遲延接受?或無故拒收?期間發生的?，定作方應?當承擔責任?，并賠償承?攬方由此造?成的損失。?第十五條?糾紛的處理?加工承攬?合同發生糾?紛時，當事?人雙方應協?商解決;協?商不成按(?_____?)項處理：?1、向_?____機?關申請__?___;?2、向人民?法院起訴。?本合同自?_____?年____?_月___?__日起生?效，合同履?行完畢即失?效，本合同?執行期間，?雙方不得隨?意變更和解?除合同，合?同如有未盡?事宜，由雙?方共同協商?，做出補充?規定，補充?規定與本合?同具有同等?效力。本?合同正本一?式二份，定?作方和承攬?方各執一份?;合同副本?一式___?__份，交?_____?(如經鑒證?或公證，則?應送鑒證機?關或公證機?關)各留存?一份，正副?本具有同等?法律效力。?定作方：?_____?代表人：?_____?____?_年___?__月__?___日?承攬方：_?____?代表人：_?____?_____?年____?_月___?__日承?攬加工合同?常用文（二?）定做方?：____?_地址：?_____?電話：_?____?法定代表人?：____?_承攬方?：____?_地址：?_____?電話：_?____?法定代表人?：定做方?委托承攬方?加工___?__，經雙?方充分協商?，特訂立本?合同，以便?共同遵守。?一、合同?組成及內容?1.1本?合同規范由?定做方委托?承攬方承攬?加工后，將?全數加工制?成品交付定?做方之一切?相關法律行?為。1.?2原物料、?包材、加工?制成品之具?體品種數量?、交期、交?貨地、加工?費金額、支?付日期、支?付方法，按?經承攬方確?認之定做方?采購單、發?票或其它書?面約定所列?，并作為本?合同附件;?本合同未盡?事宜經雙方?協商需補充?的條款可另?附協議書，?亦視為合同?附件。經雙?方確認的往?來信函、傳?真、電子郵?件等，將作?為本合同的?組成部分，?合同附件及?其組成部份?與本合同具?有同等效力?。二、加?工成品2?.1定做方?和承攬方一?致同意，只?能向承攬方?委托加工承?攬方目前和?將來的可批?量生產的產?品，可批量?生產之外的?產品，雙方?另行協商。?三、加工?成品質量要?求3.1?按照雙方認?定的樣品質?量標準為檢?驗合格的標?準，經檢驗?，定做方有?權拒收任何?低于該樣品?質量標準的?產品。3?.2承攬方?需為每單件?產品提__?___品合?格證。如果?國家或者行?業標準有另?行規定，以?相應的標準?為準，承攬?方應提供完?整的成品以?及相關的資?料文件。?四、訂單確?認4.1?定做方以訂?貨單形式將?訂貨信息傳?真或者快遞?給承攬方。?4.2承?攬方收到定?做方訂單在?_____?工作日內確?認交貨期及?交貨數量。?在正常情況?下____?_天內交貨?。大宗訂單?，指單品訂?購數量__?___套以?上，特殊產?品，指非承?攬方正常產?品(正常產?品指定做方?對承攬方原?有產品沒有?改動的情況?下)及新產?品，雙方另?行協商交貨?期。4.?3定做方指?定訂貨負責?人，訂單必?須由該負責?人簽字或蓋?有定做方公?司公章才生?效，否則承?攬方不認可?該訂單的有?效性。4?.4定做方?傳真給承攬?方訂單經確?認后，與本?合同具有同?等的法律效?力。五、?訂單付款方?式、交貨時?間、包裝要?求5.1?定做方所委?托承攬方加?工的產品訂?單經雙方確?認日起__?___天內?，定做方首?付該訂單總?額的___?__%給承?攬方作為預?付款，余下?_____?%在定做方?驗收貨物后?_____?天內付清給?承攬方。?5.2產品?包裝要求：?采用承攬方?的中性包裝?，并加印定?做方的公司?名稱、產品?名稱、型號?、聯系方式?等，具體的?包裝，以具?體的訂單要?求為準。?六、原材料?的提供辦法?及規格、數?量、質量?6.1(用?定做方原材?料完成工作?的，應當明?確規定原材?料的消耗定?額)。定做?方應按合同?規定的時間?、數量、質?量、規格提?供原材料，?承攬方對定?做方提供的?原材料要按?合同規定及?時檢驗，不?符合要求的?，應立即通?知定做方調?換或補齊。?承攬方對定?做方提供的?原材料不得?擅自更換，?對修理的物?品不得偷換?零部件。?6.2(用?承攬方原料?完成工作的?)，承攬方?必須依照合?同規定選用?原材料，并?接受定做方?檢驗。承攬?方隱瞞原材?料的缺陷或?者用不符合?合同規定的?原材料而影?響定做質量?時，定做方?有權要求重?作、修理、?減少價款或?退貨。七?、技術資料?、圖紙提供?辦法7.?1承攬方在?依照定做方?的要求進行?工作期間，?發現提供的?圖紙或技術?要求不合理?，應當及時?通知定做方?;定做方應?當在規定的?時間內回復?，提出修改?意見。承攬?方在規定的?時間內未得?到答復，有?權停止工作?，并及時通?知定做方，?因此造成的?損失，由定?做方賠償。?7.2定?做方應當按?規定日期提?供技術資料?、圖紙等。?7.4由?承攬方提供?圖紙和技術?資料進行生?產，圖紙和?技術資料發?生變更的，?承攬方應及?時通知定做?方，定做方?認可后方可?按照訂單生?產。八、?價款按照?具體的訂貨?單進行價款?結算。九?、驗收標準?和方法9?.1按照合?同規定的質?量要求、圖?紙和樣品作?為驗收標準?。9.2?承攬方需提?供每款新產?品的檢測報?告，以及國?家和行業強?制要求的報?告。9.?3每批產品?，定做方按?照雙方認定?的樣品作為?檢驗標準進?行驗收，如?不符合樣品?的產品，定?做方通知承?攬方，承攬?方應在雙方?約定時間內?退換符合樣?品標準的產?品。9.?4定做方應?當按合同規?定的期限驗?收承攬方所?完成的工作?。驗收前承?攬方應當向?定做方提交?必需的技術?資料和有關?質量證明。?對短期檢驗?難以發現質?量缺陷的定?做物或項目?，應當由雙?方協商，在?合同中規定?保證期限。?保證期限內?發生問題，?除定做方使?用、保管不?當等原因而?造成質量問?題的以外，?由承攬方負?責修復或退?換。9.?5當事人雙?方對委托的?定做物和項?目質量在檢?驗中發生爭?議時，可由?法定質量監?督檢驗機構?提供檢驗證?明。十、?交貨的時間?和地點1?0.1交(?提)定做物?期限應當按?照合同規定?履行。任何?一方要求提?前或延期交?(提)定做?物，應當在?事先與對方?達成協議，?并按協議執?行。10?.2交(提?)定做物日?期計算：承?攬方自備運?輸工具送交?定做物的以?定做方接收?的戳記日期?為準;委托?運輸部門運?輸的，以發?運定做物時?承運部門簽?發戳記日期?為準;自提?定做物的，?以承攬方通?知的提取日?期為準，但?承攬方在發?出提取定做?物通知中，?必須留給定?做方以必要?的途中時間?;雙方另有?約定的，按?約定的方法?計算。十?一、包裝、?運輸及費用?11.1?發貨方應確?保其供料或?加工制成品?包裝牢固，?并保障運輸?過程安全。?11.2?發貨方應按?收貨方確定?的運輸路線?、運輸方式?、送貨地點?委托承運單?位發運，力?求裝足容量?或噸位，以?節約費用。?11.3?承攬方對定?做方供料及?定做方對承?攬方運送加?工制成品之?運輸及__?___費，?由承攬方負?擔。十二?、加工貿易?手冊、原物?料進口及成?品出口報關?(若有)?加工貿易手?冊由定做方?按海關法及?相關法律規?定填報，但?因承攬方向?定做方提供?資料性文件?與實際進口?料件不符(?包括但不限?于重量、品?名規格、數?量、原產地?等)，導致?定做方在料?件進口報關?或加工制成?品出口報關?時產生一切?支出費用損?失，由承攬?方全數承擔?。十三、?保密條款?13.1承?攬方不得將?定做方或印?有定做方_?____或?標識的產品?置于承攬方?工廠展示給?除定做方以?外的任何第?三方。1?3.2承攬?方未經定做?方書面同意?，不得將定?做方產品或?印有定做方?_____?或標識的產?品印刷于承?攬方自身或?與承攬方有?關的樣本、?介紹、圖冊?等宣傳品上?。13.?3未經定做?方事先書面?同意，承攬?方不得將定?做方產品或?印有定做方?_____?或標識的產?品在展銷會?、展覽會上?展覽或展示?。13.?4定做方不?得將承攬方?所報產品價?格泄漏給任?何第三方。?13.1?1承攬方和?其合法繼承?者，如果有?同意在樣品?和文件或以?摘錄或零件?的方式交付?給他或他們?時，不將此?用于給任何?第三方或其?本身的市場?生產制造。?13.1?2在生產訂?單的過程中?定做方和承?攬方共同研?發的結果和?其技術秘密?應為定做方?的無限制的?財產，未經?允許，承攬?方不得使用?。13.?14定做方?可以在任何?時間檢查承?攬方的保密?措施。十?四、違約責?任14.?1未按合同?規定的質量?交付定做物?或完成工作?，定做方同?意利用的，?應當按質論?價，酌減酬?金或價款;?不同意利用?的，應當負?責修整或調?換，并承擔?逾期交付的?責任;經過?修整或調換?后，仍不符?合合同規定?的，定做方?有權拒收，?由此造成的?損失由承攬?方賠償。?14.2交?付定做物或?完成工作的?數量少于合?同規定，定?做方仍然需?要的，應當?照數補齊，?補交部分按?逾期交付處?理;少交、?遲交部分定?做方不再需?要的，承攬?方應賠償定?做方因此造?成的損失。?14.3?未按合同規?包裝定做物?，需返修或?重新包裝的?，應當負責?返修或重新?包裝，并承?擔因此而支?付的費用。?定做方不要?求返修或重?新包裝而要?求賠償損失?的，承攬方?應當償付定?做方該不合?格包裝物低?于合格包裝?物的價值部?分。因包裝?不符合同規?定造成定做?物毀損、滅?失的，由承?攬方賠償損?失。14?.4逾期交?付定做物(?包括返修、?更換、補交?等)，應當?向定做方償?付違約金_?____元?;(合同中?無具體規定?的，應當比?照中國人民?銀行有關延?期付款的規?定，按逾期?交付部分的?價款總額計?算，向定做?方償付違約?金)以酬金?計算的，每?逾期一天，?按逾期交付?部分的酬金?總額的千分?之一償付違?約金。1?4.5未經?定做方同意?，提前交付?定做物，定?做方有權拒?收。14?.6不能交?付定做物或?不能完成工?作的，應當?償付不能交?付定做物或?不能完成工?作部分價款?總值的__?___%(?10%～3?0%)或酬?金總額的_?____%?(20%～?60%)的?違約金。?14.7異?地交付的定?做物不符合?合同規定，?暫由定做方?代保管時，?應當償付定?做方實際支?付的保管、?保養費。?14.8實?行代運或送?貨的定做物?，錯發到達?地點或接收?單位(人)?，除按合同?規定負責運?到指定地點?或接收單位?(人)外，?并承擔因此?多付的運雜?費和逾期交?付定做物的?責任。1?4.9由于?保管不善致?使定做方提?供的原材料?、設備、包?裝物及其他?物品毀損、?滅失的，應?當償付定做?方因此造成?的損失。?14.10?未按合同規?定的辦法和?期限對定做?方提供的原?材料進行檢?驗，或經檢?驗發現原材?料不符合要?求而未按合?同規定的期?限通知定做?方調換、補?齊的，由承?攬方對工作?質量、數量?承擔責任。?14.1?1擅自調換?定做方提供?的原材料或?修理物的零?部件，定做?方有權拒收?，承攬方應?賠償定做方?因此造成的?損失。如定?做方要求重?作或重新修?理，應當按?定做方要求?辦理，并承?擔逾期交付?的責任。?十五、不可?抗力在合?同規定的履?行期限內，?由于不可抗?力致使本合?同不能履行?時，可免予?承擔違約責?任。十六?、合同解除?16.1?本合同簽訂?后，雙方不?得擅自變更?和解除。如?遇不可抗拒?的原因，確?實無法履行?合同，經雙?方協商同意?后，可予變?更或解除合?同。但提出?方應于該原?因發生起二?十四小時內?通知對方，?辦理變更或?解除合同的?手續。1?6.2如承?攬方在規定?交貨期遲延?的____?_日內仍然?無法交付貨?物，定做方?有權解除合?同，承攬方?所收定做方?款項應如數?退還，如_?____日?內不能退還?，承攬方還?應在確定還?款之日起每?日____?_向定做方?加付遲延付?款違約金。?十七、糾?紛的處理?對本合同發?生糾紛，雙?方應協商解?決，協商不?成，按照《?中華人民共?和國民事訴?訟法》有關?規定，提交?_____?方所在地的?人民法院解?決。本合?同自___?__年__?___月_?____日?起生效，合?同履行完畢?即失效，本?合同執行期?間，雙方不?得隨意變更?和解除合同?，合同如有?未盡事宜，?由雙方共同?協商，作出?補充規定，?補充規定與?本合同具有?同等效力。?本合同正?本一式二份?，定做方和?承攬方各執?一份;合同?副本一式_?____份?，交___?__(如經?鑒證或公證?，則應送鑒?證機關或公?證機關)各?留存一份。?定做方：?_____?公章：_?____?法定代表人?：____?_開戶銀?行:___?__帳號?：____?_法定地?址：___?__電話?：____?____?__年__?___月_?____日?承攬方：?_____?公章：_?____?法定代表人?：____?_開戶銀?行：___?__帳號?：____?_法定地?址：___?__電話?：____?____?__年__?___月_?____日?承攬加工?合同常用文?（三）委?托方：__?___(以?下簡稱甲方?)加工方?：____?_(以下簡?稱乙方)?依據《__?___》的?有關規定，?甲乙雙方就?甲方委托乙?方進行鋼結?構加工制作?事宜，經友?好協商，達?成一致并訂?立本合同，?共同遵守。?一、加工?方式甲方?提供鋼結構?工程施工圖?紙，乙方包?工包料加工?。二、加?工內容本?合同所涉之?加工內容為?甲方提供的?錦繡物流倉?儲樓工程的?施工圖紙中?的鋼結構的?加工制作(?含拋丸除銹?，刷紅丹防?銹底漆一遍?)。三、?加工工期?從乙方收到?甲方的第一?筆預付款(?或定金)之?日起開始計?算工期。?四、加工量?、單價及總?金額1、?以上價格均?為《稅工程?施工質量驗?收規范》(?GB-50?205-_?____)?。甲方提供?施工圖紙一?套，并簽字?蓋章，乙方?須嚴格按圖?紙要求加工?制作。2?、上表所列?之加工量為?暫定加工量?，結算時按?加工廠分解?圖、下料單?、理論重量?加量0%損?耗計算。本?合同從生效?之日起，合?同單價不因?市場價格變?化而變更。?3、上表?所列之“金?額”的“合?計”項為暫?定總價。?4、本合同?采用的定價?方式結算。?五、運輸?方式：需方?自提，運費?自負。六?、結算、付?款及付款方?式1、本?合同簽訂后?萬元為定金?，____?_萬元為預?付款。乙方?收到甲方支?付的足額定?金和預付款?后開始組織?生產。如本?合同簽訂后?3天內，乙?方未收到甲?方支付的足?額定金和預?付款，本合?同自動終止?，甲方已支?付的定金不?退還。2?、乙方生產?、制作鋼結?構過程中，?甲方付款提?貨，且甲方?累計所提貨?物的價款不?得超過甲方?實際已支付?的貨款數額?(定金除外?)。甲方最?后一次提貨?前，雙方辦?理結算，貨?款應全額付?清，乙方財?務收到甲方?支付的全額?貨款并確認?后，安排發?貨。3、?如甲方在現?場安裝時發?現有質量問?題，應及時?通知乙方，?乙方必須在?12小時內?到現場處理?問題。七?、雙方責任?甲方責任?1、甲方應?于合同簽訂?時提供給乙?方完整、詳?細的工程施?工圖紙壹套?。2、甲?方負責按本?合同規定的?時間、方式?提貨、驗貨?，支付貨款?、辦理結算?。3、本?合同所涉及?工程如中途?有設計變更?，甲方應以?書面方式在?變更實施前?2天書面通?知乙方，因?變更導致的?材料增減按?實結算。甲?方書面通知?前產生的半?成品由甲方?承擔，按照?合同約定價?格支付乙方?價款。4?、甲方提供?的施工圖紙?需交乙方審?核，對乙方?提出的圖紙?錯誤，甲方?必須在乙方?提出后12?小時內解決?。由此造成?的工期延誤?由甲方承擔?相應責任。?____?月日為甲方?最后提貨期?限。因甲方?原因造成在?期限內未提?完所訂的全?部貨物，甲?方應在最后?提貨期限屆?滿后7天內?付清全部貨?款。否則甲?方提貨時，?市場價格上?漲的，按照?漲價后價格?結算;市場?價格下跌的?，按照下?乙方責任?1、乙方承?擔本合同范?圍內鋼結構?構件的材料?采購和加工?制作。乙方?應嚴格按照?甲方提供的?施工圖紙提?出的技術要?求、質量、?數量、包裝?等具體要求?進行生產加?工，并做好?自檢工作，?確保質量、?進度。加工?完后，保存?甲方提供的?施工圖紙。