2022年監理工程師之水利工程目標控制綜合練習試卷A卷附答案單選題（共100題）1、分析要領的方法是（）。A.頭腦風暴法B.專家會議法C.邏輯推理法D.獨立分析法【答案】C2、混凝土在現場應測定其坍落度，但對于當坍落度大于（）mm的混凝土，還應測量其坍落擴展度。A.100B.220C.250D.300【答案】B3、對專用合同條款約定的試塊、試件及有關材料，監理機構實行（）。A.平行檢驗B.見證取樣C.巡視D.旁站【答案】B4、PDCA循環包括的四個階段是（）。A.策劃、實施、檢查、反饋B.計劃、實施、檢查、處理C.計劃、實施、學習、改進D.方法、展開、整合、處理【答案】B5、某水庫大壩由于混凝土的老化，水庫的淤積和其他自然力的作用，在20年內該大壩能正常發揮規定功能，體現了質量特性中的（）。A.可靠性B.安全性C.時間性D.經濟性【答案】C6、水利工程中的一般設計變更的變更文件審查批準后，由（）負責組織實施。A.設計單位B.施工總承包C.項目法人D.監理人【答案】C7、由于系列標準是在總結世界各國，特別是發達國家經驗的基礎上產生的，具有很強的（）。A.實踐性和概括性B.實踐性和指導性C.理論性和概括性D.理論性和指導性【答案】B8、采用計日工計價的任何一項變更工作，應從（）中支付。A.進度款B.預付款C.暫列金額D.保證金【答案】C9、在進行設備安裝時，如果安裝大型及有振動力的設備，適合用（）A.素混凝土基礎B.鋼筋混凝土基礎C.鋼板基礎D.復合基礎【答案】B10、在對某進度計劃進行檢查時，發現工作A尚需作業天數為6天；已知工作A距計劃最遲完成時間尚有5天，工作A的總時差為0，則工作A（）A.可提前1天完成B.進度正常C.會影響總工期1天D.不確定會不會影響總工期【答案】C11、屬于發包人在施工階段質量控制的是（）。A.選擇最佳建設方案B.選擇好勘察設計單位C.擇優選擇服務質量好的監理單位D.選擇好設計單位【答案】C12、在施工實踐中，經常由于（）的發生引起進度計劃的調整，從而引起施工設備使用發生沖突或閑置。A.資源分配的調整B.施工進度計劃的調整C.施工進度延誤事件D.資金分配的調整【答案】C13、巖石地基開挖,要求開挖面無明顯爆破裂限，聲波降低事小于（）或符合設計要求。A.12%B.15%C.17%D.10%【答案】D14、（）在工程開工前，應按規定向水利工程質量監督機構辦理工程質量監督手續。A.發包人B.承包人C.分包人D.監理單位【答案】A15、某水庫工程驗收工作中，屬于政府驗收的是（）驗收。A.分部工程B.單位工程C.單項合同工程D.下閘蓄水【答案】D16、水利工程竣工驗收應分為（）和竣工驗收兩個階段。A.竣工技術預驗收B.單元工程驗收C.法人驗收D.階段驗收【答案】A17、投資實際值與計劃值比較所得到的差額叫作（）。A.絕對偏差B.相對偏差C.局部偏差D.累計偏差【答案】A18、下列關于現場簽證的說法中，錯誤的是（）。A.應采用書面形式B.如果現場沒有相應的計日工單價，應當在現場簽證報告中列明完成該簽證工作所需的人工、材料、工程設備和施工機具臺班的數量及其單價C.承包人按照現場簽證內容計算價款后，便可作為增加的合同價格，與進度款同期支付D.現場如果已有相應的計日工單價，現場簽證報告中僅列明完成簽證工作所需的人工、材料、工程設備和施工機具臺班的數量【答案】C19、承包人對質量控制點的控制措施設計完成后，經（）審核批準后方可實施。A.監理人B.發包人C.檢測單位D.設計單位【答案】A20、以下關于設備調平找正的說法，錯誤的是（）。A.設備找正找平時需要相應的基準面和測點B.一般情況下對于剛性較大的設備，測點數可較少C.對于易變形的設備，測點數應適當增多D.精平時，設備的地腳螺栓已經灌漿，其混凝土強度不應低于設計強度的90%，地腳螺栓可緊固【答案】D21、造成25人死亡，經濟損失在5000萬元以上1億元以的事故屬于（）。A.特別重大事故B.重大事故C.較大事故D.一般事故【答案】B22、工程開工前，發包人的準備工作中，監理機構應協助發包人做好施工現場的（）工作。A.“三通一平”B.“四通一平”C.“五通一平”D.“七通一平”【答案】B23、（）組織設計和施工單位進行設計交底。A.發包人B.設計單位C.監理單位D.質量監督機構【答案】A24、項目法人組織單位工程驗收時，應提前通知（）。A.施工單位B.設計單位C.質量和安全監督機構D.法人驗收監督管理機關【答案】C25、影響工程質量的因素有五大方面，即“人、材料、機械、方法、環境”。（）有效控制這五方面因素的質量是確保工程施工階段質量的關鍵。A.事后B.事中C.事前D.驗收時【答案】C26、某企業年初從金融機構借款3000萬元，月利率1%，按季復利計息，年末一次性還本付息，則該企業年末需要向金融機構支付的利息為（）萬元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C27、在水利工程建設中，()對參建各方具有監督的職能。A.項目發包人B.監理人C.政府質量監督部門D.承包人【答案】C28、已知一批混凝土總體坍落度，標準偏差S=0.8cm，公差上限TU=10.20cm，公差下限TL=5.4cm。則工序能力指數為（）。A.1.0B.1.2C.0.615D.2【答案】A29、根據《水利工程施工監理規范》（SL288--2014），跟蹤檢測費用由（）承擔。A.發包人B.承包人C.監理人D.第三方【答案】B30、骨料應盡量減少轉運次數。粒徑大于40mm的粗骨料的凈自由落差不宜大于（），超過時應設置緩降設備。A.2mB.3mC.4mD.1m【答案】B31、合同結算基本流程中，工程試運行合格后（）個月內，應進行財務決算。A.3~6B.1~3C.2~6D.4~6【答案】C32、根據《水利建設工程施工分包管理規定》，在合同實施過程中，由于重大設計變更導致施工方案重大變化，致使承包人不具備相應的施工能力，項目法人的正確做法是（）。A.要求承包人繼續施工B.轉包相關工程C.向承包人指定分包人D.向承包人推薦分包人【答案】D33、按合同依據不同，施工索賠可分為（）。A.合同中明示的索賠和合同中默示的索賠B.合同內索賠和合同外索賠C.工程延期索賠和工程加速索賠D.工期索賠和費用索賠【答案】A34、做好項目經濟評價其目的在于（）。A.確定項目立項的必要性B.確定項目立項的可行性C.推薦最佳投資方案D.最大限度地避免風險，提高投資效益【答案】D35、質量保證手段的最高形式是（）。A.以檢驗為手段B.以工序管理為手段C.以統計分析為手段D.以開發新技術、新工藝和新材料為手段【答案】D36、某建設項目年設計生產能力10萬臺，單位產品變動成本為單位產品售價的55%，單位產品銷售中稅金及附加為單位產品售價的5%，經分析求得產銷量盈虧平衡點為年產銷量4.5萬臺。若企業要盈利,則其生產能力利用率至少應保持在（）以上。A.45%B.50%C.55%D.60%【答案】A37、水利工程質量事故處理原則中，事故調查處理由（）按相關規定履行手續。A.監理單位B.項目法人C.施工單位D.調查單位【答案】B38、重大風險由（）監督檢查。A.主管部門B.項目法人C.監理單位D.施工單位【答案】A39、（）是日?？己斯こ藤|量的基本單位。A.單元工程B.單位工程C.單項工程D.分部工程【答案】A40、以下關于有負荷調試必須具備條件的說法，錯誤的是（）。A.無負荷調試中發現的各類質量問題部分已解決完畢B.工程的全部輔助生產系統滿足調試需要并暢通無阻C.生產操作人員配備齊全，輔助材料準備妥當D.對生產的處理量、產量、產品品種及其質量等是否達到設計要求，進行全面檢驗和評價【答案】A41、細骨料的質量要求中，其細度模數，應在（）范圍內。A.1.4～2.0B.1.4～3.0C.2.4～4.0D.2.4～3.0【答案】D42、質量要求隨著時間的進展而不斷變化，為了滿足不斷重新的質量要求，需對質量控制進行持續改進，這體現了質量控制的（）。A.唯一性B.多變性C.動態性D.固定性【答案】C43、監理機構對承包人在質量檢測過程中的取樣和送樣進行監督稱為跟蹤檢測，混凝土試樣跟蹤檢測的檢測數量應不少于承包人檢測數量的（）。A.3％B.5％C.7％D.11％【答案】C44、合同項目開工條件的審查內容，包括（）兩方面的準備工作。A.發包人和承包人B.承包人和分包人C.承包人和供貨商D.承包人和設計單位【答案】A45、監理單位對在每倉混凝土開倉前的檢驗為（）。A.全數檢驗B.抽樣檢驗C.免檢D.破壞檢驗【答案】A46、水利工程在發包人提供的材料和工程設備時，發包人應在材料和工程設備到貨（）d前通知承包人。A.3B.7C.14D.21【答案】B47、對于通過施工過程所完成的具有獨立的功能和使用價值的最終產品及其有關方面的質量進行控制，是指的（）。A.事后控制B.事中控制C.事前控制D.全程控制【答案】A48、反映一個國家的綜合實力，是企業和產業核心競爭力的體現，也是國家文明程度體現的是（）。A.安全B.進度C.質量D.投資【答案】C49、建設工程范圍是項目描述的過程，其主要任務是描述()。A.項目名稱B.項目目標C.項目成果清單D.項目內容【答案】B50、下列各項中，不屬于施工場外供電工程的是（）。A.從現有電網向施工現場供電的高壓輸電線路B.高壓電網到施工主變壓器高壓側之間的高壓輸電線路C.由主變壓器高壓側至現場各施工點最后一級降壓變壓器低壓側之間的配電線路和變配電設施D.從最后一級降壓變壓器低壓側至施工現場內各用電點的施工設備和低壓配電線路【答案】D51、袋裝水泥應在庫房內貯放，庫房地面應有防潮措施。庫內應保持干燥，防止雨露侵入，袋裝水泥的出廠日期不應超過（）個月，散裝水泥不應超過（）個月，快硬水泥不應超過（）個月，袋裝水泥的堆放高度不得超過15袋。A.3，6，1B.6，3，3C.3，1，6D.6，1，3【答案】A52、水利工程中，混凝土抗壓強度檢驗內容使用的樣本是（）混凝土試塊抗壓強度值。A.14dB.28dC.24dD.7d【答案】B53、工程建設不同階段對工程項目質量起著不同的影響。工程（）階段是影響工程項目質量的決定性環節。A.勘察B.設計C.施工D.竣工驗收【答案】B54、監理人在發出開工通知前應獲得（）同意。A.承包人B.監督部門C.發包人D.設計人【答案】C55、PPP模式下，（）負責融資、建設及經營。A.政府部門B.金融機構C.中標單位D.特殊目的公司【答案】D56、某水利工程竣工驗收后達到設計標準并在一定時間內保持正常應有的正常水平為該產品的（）性質。A.時間性B.可靠性C.經濟性D.安全性【答案】B57、巖石地基開挖,要求開挖面無明顯爆破裂限，聲波降低事小于（）或符合設計要求。A.12%B.15%C.17%D.10%【答案】D58、水利工程竣工驗收應當在工程建設項目全部完成并滿足一定運行條件后（）年內進行。A.1B.2C.3D.4【答案】A59、關于混凝土抗壓強度的離差系數計算Cv=Sn/Rn中，正確的是（）。A.Cv代表混凝土強度的標準差B.Rn代表混凝土抗壓強度的離差系數C.Sn代表統計周期內n組試件強度的平均值D.n代表樣本容量【答案】D60、根據《水利工程質量事故處理暫行規定》，發生質量事故后，（）必須將事故的簡要情況A.施工單位B.項目法人C.項目管理機構D.水行政管理單位【答案】B61、以下不是按統計抽樣檢驗的目的劃分的是（）。A.預防性抽樣檢驗B.計數抽樣檢驗C.驗收性抽樣檢驗D.監督抽樣檢驗【答案】B62、下列選項不屬于項目法人在進度控制中的職責與權力的是（）。A.確定建設工期目標B.分解.確定進度里程碑目標C.按照資金使用計劃編制并落實建設資金籌措計劃D.簽發開工通知【答案】D63、獨立費用計算中，樞紐工程、引水工程、河道工程的建設管理費以（）方法計算。A.超率累進B.超額累進C.定額費率D.定率費率【答案】B64、堅持按照PDCA的循環過程不斷完善和提高的全面質量管理觀點中的“C”表示（）。A.檢查B.計劃C.處理D.實施【答案】A65、根據《水利工程建設項目驗收管理規定》，不能按期進行竣工驗收的，經竣工驗收主持單位同意，可以適當延長期限，但最長不得超過（）個月。A.2B.3C.5D.6【答案】D66、在工程網絡計劃中，已知某項工作的最早開始時間為第4天，允許最遲在第12天完成，該工作的持續時間為5天，工作總時差為3天。則該工作的最遲開始時間為第（）天。A.4B.5C.3D.7【答案】D67、發生（發現）較大、重大和特大質量事故時，事故單位要在（）h內向有關單位寫出書面報告。A.24B.48C.72D.12【答案】B68、采用清單計價的某分部分項工程，招標控制價的綜合單價為320元，投標報價的綜合單價為265元，該工程投標報價下浮率為5%，結算時，該分部分項工程工程量比清單量增加了18%，且合同未確定綜合單價調整方法，則綜合單價的處理方式是（）A.上浮18%B.下調5%C.調整為292.5元D.可不調整【答案】D69、調價公式法調價的基本工作程序一般要注意的是（）。A.首先確定每個可調品種的系數和固定系數B.考核的時點指的是某月某日的市場價格C.物價指數的品種不宜太多，但與項目相關的因素都應該確立D.考核地點一般為承包人所在地的市場價格【答案】B70、財務評價和國民經濟評價的不相同之處不包括（）。A.評價目的B.評價參數C.評價角度D.評價采用的價格【答案】A71、水利工程設計概算一般用概算定額法編制，其步驟包括：①編制基礎單價；②計算概算工程量；③編制各分部工程概算；④編制建筑、安裝工程單價；⑤計算預備費、建設期融資利息、靜態總投資、總投資；⑥計算工程各年度預計完成的投資額。正確的步驟是（）。A.①②③④⑤⑥B.②①④③⑥⑤C.②①③④⑥⑤D.①②③④⑥⑤【答案】B72、工程網絡計劃中，某工作的總時差和自由時差均為2周。計劃實施過程中經檢查發現，該工作實際進度拖后1周。則該工作實際進度偏差對后續工作及總工期的影響是（）。A.對后續工作及總工期均有影響B.對后續工作及總工期均無影響C.影響后續工作，但不影響總工期D.影響總工期，但不影響后續工作【答案】B73、在施工質量管理中，()起決定性的作用。A.環境的因素B.方法的因素C.材料的因素D.人的因素【答案】D74、參與工程項目建設的各方，為了保證建設工程質量所做的組織管理工作和生產全過程各項工作的水平和完善程度，是指的（）。A.工作進度B.工作安全C.工作造價D.工作質量【答案】D75、工程網絡計劃的費用優化是指尋求（）的過程。A.資源使用均衡時工程總成本最低B.工程總成本固定條件下最短工期安排C.工程總成本最低時工期安排D.工期固定條件下工程總成本最低【答案】C76、根據《水利工程施工監理規范》，工程需要進行的專項檢測試驗，監理機構不進行（）。A.旁站監理B.見證取樣C.跟蹤檢測D.平行檢測【答案】D77、未經（）簽字，發包人不撥付工程款，不進行竣工驗收。A.建設單位B.質量監督機構C.監理工程師D.總監理工程師【答案】D78、下列選項中，不屬于工程形成各階段對質量的影響的是（）。A.項目評價階段B.項目可行性研究C.設計階段D.施工階段【答案】A79、水利工程項目劃分中具有獨立發揮作用或獨立施工條件的建筑物一般稱為（）。A.單項工程B.單位工程C.單元（工序）工程D.分部工程【答案】B80、隱蔽工程施工過程質量控制中，當承包人未通知監理單位到場檢查，私自將工程隱蔽部位覆蓋的，監理單位有權指示承包人鉆孔探測或揭開檢查，經驗證質量合格，由此增加的費用和（或）工期延誤由（）承擔。A.勘察單位B.承包人C.發包人D.監理單位【答案】B81、下列選項不屬于工作歷時估算方法的是（）。A.組織者預估B.參數估算C.類比估算D.三點估算【答案】A82、《水利工程設計概（估）算編制規定》，材料運雜費指材料從指定（）至工地分倉庫所發生的全部費用。A.施工現場B.交貨地點C.買方地點D.材料堆放場【答案】B83、當設計無特殊要求時，河道疏浚施工按（）疏浚段劃分為一個單元工程。A.20～50mB.50～100mC.200～500mD.300～600m【答案】C84、作為質量管理的一部分，致力于提供質量要求會得到滿足的信任，是指的（）。A.質量義務B.質量權利C.質量擔保D.質量保證【答案】D85、工程建設進入水庫下閘蓄水時，應當組織進行（）A.專項驗收B.階段驗收C.竣工驗收D.分部工程驗收【答案】B86、大型水利工程應建立質量監督項目站，中、小型水利工程可根據需要建立質量監督項目站（組），或進行（）。A.巡回監督B.抽查C.旁站D.平行檢驗【答案】A87、OC曲線的特點是（）。A.先降后升B.總是單調下降C.總是單調上升D.先升后降【答案】B88、工程網絡計劃資源優化的目的之一是為了尋求（）。A.資源有限條件下的最短工期安排B.資源均衡使用條件下的最短工期安排C.資源使用最少條件下的合理工期安排D.工程總成本量最低條件下的資源均衡安排【答案】A89、為了達到質量要求所采取的作業技術和活動是（）。A.質量管理B.質量方針C.質量控制D.質量體系【答案】C90、對工程造成一定經濟損失，經處理后不影響使用壽命的水利工程質量事故是（）A.一般事故B.較大事故C.重大事故D.特大事故【答案】A91、下列關于水利工程的鐵路工程概算的說法中，錯誤的是（）。A.其投資按設計提供的里程乘以工程所在地的造價指標估算B.其投資按設計提供的特征性工程量乘以工程所在地的造價指標估算C.根據設計提供的三級項目工程量，進行單價分析作出概算D.可以按經審核的委托單位專項概算數列入【答案】B92、由于（）的原因，導致工期拖延，從而增大了工程成本時，承包人有權申請工期延誤事件引起的派生費用損失。A.不可抗力B.法律條文改變C.發包人方面D.季節性大雨【答案】C93、某項目合同工期為10個月，工地維護清潔費用合同金額為2400元，則每月支付240元工地維護清潔費是按照（）進行的計量支付。A.均攤法B.憑證法C.估價法D.分解計量法【答案】A94、平行檢測中混凝土試樣應不少于承包人檢測數量的（）%A.1B.3C.5D.7【答案】B95、盈虧平衡分析是建設項目不確定性分析的方法之一，它只用于（）。A.財務評價B.國民經濟評價C.環境評價D.社會評價【答案】A96、閘門安裝完成后應在（）情況下進行全行程啟閉試驗。A.無水B.靜水C.動水D.澆水【答案】A97、關于工程隱蔽部位覆蓋前檢查的說法，錯誤的是（）。A.監理機構應加強重要隱蔽單元工程和關鍵部位單元工程的質量控制B.經承包人自檢確認的工程隱蔽部位具備覆蓋條件后，承包人應通知監理機構在約定的期限內檢查C.監理機構未按約定的時間進行檢查的，承包人不可自行完成覆蓋工作D.承包人覆蓋工程隱蔽部位后，監理機構對質量有疑問的，可要求承包人對已覆蓋的部位進行鉆孔探測或揭開重新檢驗【答案】C98、缺陷責任期滿后（）個工作日內，發包人應向承包人頒發工程質量缺陷責任終止證書，并退還剩余的質量保證金。A.10B.20C.30D.60【答案】C99、關于凈年值指標的說法，正確的是（）。A.該指標全面考慮了項目在整個計算期內的經濟狀況B.該指標需要考慮計算期時間長短的差別及影響C.該指標反映了項目投資中單位投資的使用效率D.該指標直接說明了在項目運營期各年的經營成果【答案】A100、用于水利工程建設所花費的工程宣傳費應計入（）。A.建設及安裝工程費B.獨立費用C.預備費D.設備費【答案】B多選題（共50題）1、根據《建設工程質量管理條例》，下列工程參建各方的質量責任中，屬于建設單位質量責任的有（）A.不得將建設工程肢解發包B.不得擅自修改工程設計C.不得任意壓縮合理工期D.不得迫使承包方以低于成本的價格競標E.不得明示或暗示施工單位降低建設工程質量【答案】ACD2、根據《水利建設項目經濟評價規范》（SL72--2013），水利建設項目的財務評價應包括（）A.盈利能力分析B.財務生存能力分析C.經濟費用效益分析D.償債能力分析E.地區人均純收入分析【答案】ABD3、中國甲公司以CIF價向德國乙公司出口一批貨物，雙方選擇適用2010年《國際貿易術語解釋通則》，甲公司向中國人民保險公司投保了一切險,并規定以信用證方式支付。甲公司在規定的期限內在指定的中國某港口裝船，船公司簽發了提單，甲公司取得單據后辦理了議付。次日甲公司接到德國乙公司來電，稱裝貨的海輪在海上失火，貨物全部燒毀，要求甲公司出面向中國人民保險公司提出索賠，否則要求甲公司退還全部貨款。依國際慣例及中國《海商法》，下列選項哪些是正確的？（)A.乙公司應向中國甲公司提出索賠B.乙公司應向保險公司提出索賠C.乙公司應向船公司提出索賠D.乙公司承擔貨物自裝運港裝上船開始起的切風險【答案】BD4、拌和用水所含物質不應影響混凝土和易性和混凝土強度的增長，以及引起鋼筋和混凝土的腐蝕，其中需滿足規定的項目有（）。A.水的pH值B.不溶物的含量C.可溶物的含量D.難溶物的含量E.硫化物的含量【答案】ABC5、以下關于驗收主持單位的說法，正確的有（）。A.水利部負責初步設計審批的地方項目，以中央投資為主的，竣工驗收主持單位為水利部或者流域管理機構B.階段驗收、竣工驗收由竣工驗收主持單位主持C.國家重點水利工程建設項目，竣工驗收主持單位依照國家有關規定確定D.在國家確定的重要江河、湖泊建設的流域控制性工程、流域重大骨干工程建設項目，竣工驗收主持單位為水利部E.水利部或者流域管理機構負責初步設計審批的中央項目，竣工驗收主持單位為國務院有關部門【答案】ABCD6、引水（渠道）工程按（）劃分單位工程。A.招標標段B.工程結構C.加固內容D.工程量E.長度【答案】AB7、某市民政局以某慈善基金會擅自改變捐贈財產用途為由給予該基金會負責人劉某15萬元罰款。劉某向市政府申請復議。市政府將罰款額改為5萬元。劉某仍不服向法院起訴。該法院安排助理審判員丁某一人審理。下列說法不成立的是：A.本案可以調解B.本案由丁某一人審理，應經本案當事人同意C.本案一審對象是5萬元罰款D.本案可由市民政局所在地基層法院管轄【答案】D8、下列關于期間說法正確的選項是：A.甲因盜竊罪被判有期徒刑三年，2016年5月1日刑期屆滿，因4月30日至5月2日為五一假期，執行機關應于5月3日依法釋放甲B.乙于2016年3月1日收到一審法院判決，因不服判決，于3月11日17時通過郵局向二審法院提起訴訟，裝有上訴狀的掛號信上郵戳時間是3月11日20時，掛號信于3月15日9時寄至二審法院，據此，乙行使上訴權沒有過期C.被告丙因不可抗拒的原因，無法在法定的期限內行使上訴權，有權提出恢復期間的申請，經法院查證屬實后，應當決定準許D.丁放火案，先由M法院管轄，后依法改變為N法院管轄，N法院的辦案期限從M法院依法改變管轄之日起計算【答案】B9、工程建設進展到（）階段，監理機構應核查承包人的階段驗收準備工作，具備驗收條件的，提請發包人安排階段驗收工作。A.水庫下閘蓄水B.水電站（泵站）首（末）臺機組啟動C.引（調）排水工程通水D.加固工程通水E.樞紐工程導（截）流【答案】ABC10、根據基本法的相關規定，下列關于特別行政區行政長官的說法中，不正確的是哪些？（）A.特別行政區的行政長官是特別行政區的行政首長，領導特別行政區政府，對立法會負責B.特別行政區行政長官由年滿30周歲，在香港通常居住連續滿20年并在外國無居留權的香港特別行政區永久性居民中的中國公民，或在澳門通常居住連續滿20年的澳門特別行政區永久性居民中的中國公民擔任C.香港特別行政區和澳門特別行政區的行政長官任期為4年，均可以連選連任一次D.澳門行政長官在當地通過選舉或協商產生，由中央人民政府任命【答案】ABC11、監理單位進行質量檢驗的主要任務包括（）。A.對工程質量進行檢驗，并記錄檢驗數據B.參與工程中所使用的新材料、新結構、新設備和新技術的檢驗和技術審定C.對工程中所使用的重要材料進行檢驗和技術審定D.核實質量檢測人員的資質E.參與質量事故的分析處理【答案】ABC12、質量管理體系包括（）。A.組織確定計劃B.組織確定目標C.為獲得期望的結果確定過程D.為獲得期望的結果確定進度E.為獲得期望的結果確定所需資源【答案】BC13、安全作業環境為實現施工作業安全所需的環境條件，包括（）。A.安全作業所需的作業環境條件B.施工作業對周圍環境安全的保證要求C.確保安全作業所需要的施工設施D.安全生產的技術環境E.寬敞的工人休息場所【答案】ABC14、根據我國《民事訴訟法》的有關規定,我國法院在接受委托協助執行外國法院判決時,下列做法正確的是哪幾項？（）A.先要承認其效力，然后才交付執行B.對外國法院判決只進行形式性審査C.采取判決的方式承認效力，執行令的方式交付執行D.依照我國《民事訴訟法》規定的程序執行【答案】ABD15、甲乙兩國由于邊界糾紛引發武裝沖突，進而彼此宣布對方為敵國。目前，乙國軍隊已突入甲國境內，占領了甲國遍境地區。根據與武裝沖突相關的國際法規則，下列選項哪些是正確的？（）A.甲國對位于其境內的乙國國家財產，包括屬于乙國駐甲國使館的財產，可予以沒收B.甲國對位于其境內的乙國國民的私有財產，可予以限制C.乙國對占領的甲國邊境地區的甲國公民的私有財產，可予以沒收D.乙國強令位于其境內的甲國公民在規定時間內進行敵僑登記【答案】BD16、工程質量要求主要包括（）。A.工程合同B.現場簽證C.設計文件D.技術標準規范的質量標準E.工程變更【答案】ACD17、建立質量管理體系的主要目的有（）。A.管理好企業內部的質量工作B.持續穩定地提供符合用戶要求的產品C.使企業的領導對本企業的質量管理水平和質量保證能力建立信心D.使影響產品質量的各種因素都處于受控狀態E.以最經濟的方式實現產品的質量要求【答案】ACD18、為完成合同約定的各項工作，承包人應向施工場地派遣或雇傭足夠數量的人員，其中包括（）。A.具有相應規模的農民工B.具有相應資格的專業技工和合格的普工C.具有相應施工經驗的技術人員D.具有相應資質的檢驗檢測人員E.具有相應崗位資格的各級管理人員【答案】BC19、質量是指“客體的一組固有特性滿足要求的程度”，其中“要求”包括（）。A.明示的B.通常隱含的C.必須履行的D.一般E.特殊【答案】ABCD20、依據《水利水電工程施工質量評定規程》，水利水電工程項目劃分為（）。A.單項工程B.單位工程C.分項工程D.分部工程E.單元工程【答案】BD21、國家規定，在中華人民共和國境內從事（）等工程建設活動，必須執行工程建設強制性標準。A.新建B.拆遷C.加固D.擴建E.改建【答案】AD22、某項目，建設期為2年，現金來源部分為銀行貸款，貸款年利率為4%，按年計息且建設期不支付利息，第一年貸款額1500萬元，第二年貸款額1000萬元，假設貸款在每年的年中支付，建設期貸款利息的計算，正確的有（）。A.第一年的利息為30萬元B.第二年的利息為60萬元C.第二年的利息為81.2萬元D.第二年的利息為82.4萬元E.兩年的總利息為112.4萬元【答案】AC23、關于平面閘門安裝的說法，正確的有（）。A.整體閘門在安裝前，應對其各項尺寸進行復核B.節間如采用螺栓連接，則螺栓應均勻擰緊，節間橡皮的壓縮量應符合設計要求C.止水橡皮的螺栓孔位置應與門葉和止水壓板上的螺栓孔位置一致，孔徑應比螺栓直徑小1mmD.止水橡皮厚度極限偏差為±1mmE.止水橡皮安裝后，兩側止水中心距離和頂止水中心至底止水底緣距離的極限偏差為±5mm【答案】ABCD24、編制竣工財務決算應具備的條件包括（）。A.經批準的初步設計、項目任務書所確定的內容已完成B.已完成全部工程投資C.建設資金全部到位D.竣工（完工）結算已完成E.涉及移民安置的事項已處理完畢【答案】ACD25、對于工程產品的質量特性除安全性和經濟性以外，還表現為（）。A.時間性B.可靠性C.可信性D.與環境的協調性E.有效性【答案】ABD26、拌和用水所含物質不應影響混凝土和易性和混凝土強度的增長，以及引起鋼筋和混凝土的腐蝕，其中需滿足規定的項目有（）。A.水的pH值B.不溶物的含量C.可溶物的含量D.難溶物的含量E.硫化物的含量【答案】ABC27、一個好的抽樣檢驗方案，應該具備（）。A.當質量較好時，應該以高概率接受B.當質量較好時，以高概率拒收C.當質量較差時，以高概率拒收D.當質量較差時，以高概率接受E.盡量以高概率接受【答案】AC28、下列哪一個選項的表述不能成立？（）A.《立法法》第48條規定，提出法律案應當同時提出法律草案文本及其說明B.依照法律規定，全國人大代表30人以上或1個代表團可以提出法律議案C.法律草案要經過全國人大的全體代表或全國人大常委會全體組成人員的過半數通過D.《立法法》規定列人常務委員會會議議程的法律案，一般應當經兩次常務委員會會議審議后再交付表決【答案】D29、下列關于閘門安裝說法正確的是（）A.鋼閘門附件安裝、附屬裝置安裝、鋼閘門本體及附件涂裝、試驗檢測和調試校正等工作所需費包含在閘門安裝費用中B.閘門安裝按閘門尺寸以m3為單位進行計算C.啟閉機以臺為單位進行計量D.基礎埋件安裝、附屬設備（起吊梁或平衡梁、供電系統、控制操作系統、液壓啟閉機的液壓系統等）安裝、與閘門連接和調試校正等工作所需費用包含在啟閉機安裝費用中E.門楣二次埋件、附件安裝、涂裝、調試校正等工作所需費用包含在門楣安裝費用中【答案】ACD30、工程質量監督機構依法對工程質量進行強制性監督的主要任務有（）。A.參加工序質量抽檢工作B.檢查施工現場工程建設各方主體質量行為C.檢查工程實體質量D.監督質量標準的執行情況E.監督工程質量驗收【答案】BCD31、下列各項中，屬于重大設計變更的有（）。A.一般機電設備及金屬結構設計變化B.主要建筑物施工方案和工程總進度的變化C.水庫庫容、特征水位的變化D.工程布置、主要建筑物型式的變化E.水利樞紐工程的施工導流方式、導流建筑物方案的變化【答案】BCD32、下列關于階段驗收說法正確的是（）。A.階段驗收由項目法人主持B.大型水利工程階段驗收前應進行技術預驗收C.下閘蓄水后，施工單位完成蓄水安全鑒定D.階段驗收鑒定書是階段驗收的備查資料E.驗收主持單位自階段驗收通過之日起30個工作日制作階段驗收鑒定書【答案】BD33、按照統計抽樣檢驗的目的分為（）。A.預防性抽樣檢驗B.驗收性抽樣檢驗C.監督抽樣檢驗D.全數檢驗E.抽樣檢驗【答案】ABC34、關于民族自治地方的自治權，下列說法中錯誤的是哪些選項？（）A.根據憲法和法律的規定，自治區、自治州制定的自治條例和單行條例須報全國人大常委會批準后才能生效B.如果上級國家機關的決議、決定、命令和指示，有不適合民族自治地方實際情況的，自治機關可以自行變通執行或停止執行C.在執行國家稅法時，對屬于地方財政收入的某些需要從稅收上加以照顧和鼓勵的，可以決定實行減稅或免稅，但須報省或自治區人大常委會批準D.民族自治地方的自治機關依照國家軍事制度和當地的實際需要，可自行組織維護社會治安的公安部隊【答案】ABCD35、下列屬于RSM法的主要步驟的有（）。A.繪制時標網絡的每單位時間的資源需要量動態曲線B.最終檢查網絡計劃，確定是否存在資源沖突C.修正調整后的網絡計劃及資源需要量動態曲線D.根據式△Tij=EFi-LSj，逐步調整引起沖突的工作，直到沖突得到解決E.調整過程中如果有工期延長，按照調整資源沖突且延長工期的方案【答案】ACD36、甲地通過民族自決成立新的國家甲國，乙國的下列哪些行為可以視為明示承認？()A.乙國通過發表聲明，表示承認甲國B.乙國和甲國締結和平友好條約C.乙國向甲國政府發照會，表示承認甲國D.甲國和乙國代表均參加了一個國際會議【答案】AC37、GB-T19000族核心標準的構成有（）。A.GB-T19000質量管理體系——基礎和術語B.GB-T19001質量管理體系——要求C.GB-T19004質量管理體系——追求組織的持續成功質量管理方法D.GB-T19011—質量管理體系審核指南E.GB-T19011—質量環境和審核指南【答案】ABCD38、項目監理機構對施工組織設計進行審查的內容有（）。A.施工總布置、分區規劃是否合理B.工程材料質量證明文件是否齊全有效C.施工資源配置是否滿足合同要求D.質量控制點的設置是否正確E.安全技術措施是否切實可行【答案】ACD39、錢某向某縣地稅局申請公開其近三年個人所得稅的繳納情況。某縣地稅局予以提供。但錢某認為某地稅局提供的記錄不準確，申請更正。某縣地稅局拒絕更正。錢某不服起訴。下列哪一說法是錯誤的：A.錢某的起訴期限為6個月B.某縣地稅局在訴訟中應當對拒絕的理由進行舉證和說明C.錢某在訴訟