2009年一級建造師建筑工程法規考試真題一、單項選擇題(共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)1.關于推薦性標準，下面說法正確的是()。A.不管是在什么級別的推薦性標準，都可以不執行B.如果是推薦性地方標準，也必須要執行C.如果是推薦性行業標準，也必須要執行D.如果是推薦性國家標準，也必須要執行2.某工程在9月10日發生了地震災害迫使承包人停止施工。9月15日發泡人與承包人共同檢查工程的損害程度，并一致認為損害程度嚴重，需要拆除重建。9月17日發包人將依法單方解除合同的通知送達承包人，9月18日發包人接到承包人同意解除合同的回復。依據《合同法》的規定，該施工合同解除的時間應為()。

A.9月10日

B.9月15日

C.9月17日

D.9月18日3.根據《土地管理法》的有關規定，國家征收土地必須按法定程序進行，并根據被征收土地的()，按照法定標準給予征地補償。A.原用途C.經濟價值B，生產能力D.區位4.甲乙雙方因工程施工合同發生糾紛，甲公司向法院提起了民事訴訟d審理過程中，在法院的主持下，雙方達成了調解協議，法院制作了調解書并送達了雙方當事人。雙方簽收后乙公司又反悔，則下列說法正確的是().

A.甲公司可以向人民法院申請強制執行

B.人民法院應當根據調解書進行判決，

C.人民法院應當認定調解書元；效并及時判決

D.人民法院應當認定調解書無效并重新進行調解5.下列關于有限責任公司責任承擔的正確說法是()。

A.股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對其債務承擔責任

B.股東以其個人資為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對其債務承擔責任

C.股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其注冊資本對其債務承擔責任

D.股東以其個人資產為限對公司承擔責任，公司以其注冊資本對其債務承擔責任6.關于表見代理的錯誤說法是()。A.表見代理的行為人沒有代理權B.表見代理是無效代理C.表見代理在本質上屬于無權代理D.善意相對人有理由相信行為人有代理權7.根據《安全生產許可證條例》規定，企業荏安全生產許可證有效期內，嚴格遵守有關安全生產的法律法規，未發生()事故的，安全生產許可證有效期屆滿時，經原發證管理機關同意，不再審查，'安全生產許可證有效期延期3年。A.安全C.死亡B.重大死亡D.重傷8.甲是乙的債務人，乙是丙的債務人，由于乙怠于行使自己到期的債權導致無法償還對丙的債務，則下列說法正確的是()。A.丙可以行使代位權，代替乙向甲行使債權B.丙必須以乙名義行使乙的債權C.丙可以行使不安抗辯權D.甲可以行使代位權，直接向丙償還債務9.某施工單位拒不履行法院生效判決，現查明該單位在銀行賬戶存有一筆款項，則法院可采取的強制執行措施是()。A.凍結

B.查封C.拍賣

D.提存10.某工程項目標底是900萬元人民幣，投標時甲承包商根據自己企業定額算得成本是800萬元人民幣。剛剛竣工的相同施工項目的實際成本是700萬元人民幣。4！岬承包商投標時的合理報價最低應為()。A.700萬元C.900萬元B.800萬元D.1000萬元11.建設單位擬修建一座造紙廠，為了盡亳少對環境的污染，應當采取的措施是()

A.污水處理設施要設計、施工、生產同時進行

B.造紙廠投入運營后3個月內必須建設污水處理設施

C.建設單位對造紙廠污染環境進行檢測后決定何時修建污水處理設施」

D.污水處理設施與造紙廠主體工程同時設計、同時施工、同時投產使12.王某所簽訂的下列合同中，不屬于我國《合同法》調整范圍的是()。A.勞動合同C.勞務分包合同B.借款合同D.房屋租賃合同13.根據招標投標相關法律規定，在投標有效期結束前，由于出現特殊情況，招標人要求投標人延長投標有效期時，()。

A.投標入不得拒絕延長，并不得收回其投標保證金

B.投標人可以拒絕延長，并有權收回其投標保證金

C.投標人不得拒絕延長，但可以收回其投標保證金

D.投標人可以拒絕延長，但無權收回其投標保證金14.按照合同的約定，2007年1月1日發包方應該向承包方支付工程款，但沒有支付。2007年7月1日至莖月1日之間，當地發生了特大洪水，導致承包方不能行使請求權。2007年12月3日，承包方向法院提起訴訟，請求發包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判決。則下面的說法正確的是()。

A.2007年7月1日至8月1日之間訴訟時效中止

B.2007年12月31日起訴訟時效中止

C.2007年12月3日訴訟時效中斷

D.2007年7月1日至8月1日之間訴訟時效中斷15.王位于市區的一套住宅被劃入拆遷范圍，√該房屋已出租給張某。在張某不同意解除房屋租賃合同的情況下，拆遷人應當().

A.對王某實行貨幣補償

1

B.對張某實行貨幣補償

C.對張某實行房屋產權調換~.對王某實行房屋產權調換16.《建筑業企業資質管理規定》屬于()。A.行政法規C.司法解釋B.一般法律D.部門規章17.下列屬于應當承擔締約過失責任的情形是()。A.旅工單位沒有按照合同約定的時間完成工B.建設單位沒有按照合同約定的時間支付工程款

C.施工單位在投標時借用了其他企業的資質，在資格預審時沒有通過審查

D.建設單位在發出中標通知書后，改變了中標人18.在一起鋼材購銷合同糾紛的訴訟過程中，作為買方的施工企業將鋼材供應商在其網站上發布的價目表下載打印，并在法庭上作為證據出示，則該證據種類屬于()。

A.物證

B.勘驗筆錄

C.書證

D.視聽資料19.根據《建設工程質量管理條例》的規定，設計單位應當參與建設工程()分析，并提出相應的技術處理方案。A.工期延誤C.質量事故B.投資失控D.施工組織環20.甲方與乙方簽訂一項工程承攬合同并約定仲裁機構，后在合同履行期間產生糾紛，雙方按照約定進行了仲裁，乙方不服仲裁決，根據《仲裁法》規定，乙方可以向()的中級人民法院提出撤銷仲裁裁決的電請。A.仲裁委員會所在地C.乙方所在地B.合同簽訂地D.建設工程所在地21.甲乙雙方簽訂買賣合同，丙為乙的債務提供保證，但保證合同中未約定保證方式及保證期間，下列說法正確的是()。A.丙的保證方式為一般保證B.保證期間與買賣合同的訴訟時效相同C.如果甲在保證期間內未要求丙承擔保證責任，則丙免除保證責任D.如果甲在保證期間內未經丙書面同意將主債權轉讓給丁，則丙不再承擔保證責任22.根據《建設工程安全生產管理條例》的規定，建設工程意外傷害

A.自保險合同生效之日起至保險合同解除止

B.自施工合同訂立之日起至施工合同履行完畢止

C.自實際施工之日起至竣工結算完畢止

D.自工程開工之日起至竣工驗收合格止23.某施工企業對建設行政主管部門的行政處罰不服，向人法院提起了行政訴訟。關于本案中的舉證責任，下列說法正倆的是()。

A.舉證責任的分配原則是"誰主張，誰舉證"

B.建設行政主管部門在訴訟過程中不得自行取證

C.施工企業對沒有違法的事實負有舉證責任

D.作出該行政處罰的依據應當由施工企業提供24.某施工合同因承包人重大誤解而屬于可撤銷合同時則下列表述錯誤的是()。

A.承包人可申請法院撤銷合同

B.承包人可放棄撤銷權繼續認可該合同

C.承包人放棄撤銷權后發包人享有該權利

D.承包人享有撤銷權而發包入不享有該權利25.甲、乙雙方因施工合同糾紛，經仲裁機構裁決乙方應承擔責任然而乙方拒不履行生效裁決。根據《仲裁法》規定，甲方可以()。A.向法院申請撤銷裁決C.向上級仲裁機構申訴B.向人民法院起訴D.向人民法院申請執行26、甲公司與乙公司組成聯合體投標，則下面說法正確的是（）

A、共同投標協議在中標后提交

B、甲公司與乙公司必須是同一專業

C、甲公司與乙公司必須是一資質等級

L

D、聯合體是以一個投標人的身份投標27、某項目2008年3月1日確定了中標人，2008年3月8日發出了中標通知書，2008年3月12日中標人收到了中標通知書，則簽訂合同的日期庳該不遲于()。A、有名合同，雙務合同，有償合同

B、有名合同，雙務合同，不要式合同C、無名合同，單務合同，要式合同

D、有名合同，\單務合同，要式合同28、某項目2008年3月1日確定了中標人，2008年3)98日發生了中標通知書，2008年3月12日中標人收到中標通知書，則簽訂合同的日期應該不遲于()。

A、2008年3月16日

B、2008年3月31日

C、2008年4月7日

D、2008年4月11~B29、依據《合同法》對合同變更的規定，以下表述中正確的是()。

A、不論采用何種形式訂立的合同，履行期間當事人通過協商均可變更合同約定的內容。

B、采用范本訂立的合同，履行期間不允許變更合同約定的內容

C、采用格式合同的，履行期間不允許變更合同約定的內容

D、采用競爭性超標方式訂立的合同，履行期間不允許變更合同約定的內容30、某施工項目總承包招標，合同估算價為人民幣1.2億元，則要求投標方提供的投標證金數額最高應為()。

A、240萬

B、120萬

C、80萬

D、20萬31、下列選項中不能提起行政復議的行為是()。

A、某市建設行政主管部門將某施工企業的資質由一級降低為二

B、某市交通行政主管部門發布了禁止大型運輸車輛超載的規，并據此對某公司超載

車輛進行扣押。

C、某市建設行政主管部門下達有關文件對內部工作人員予以警告處分

D、某市民政部門對張某成立社團組織的申請不予批準32、在施工承包合同中約定由施工單位采購建筑材料。施工期間，建設單位要求施工單位購買某采石場的石料，理由是該石料物美價廉。對此，下面說法正確的是()。

A、施工單位可以不接受

B、建設單位的要求施工單位必須接受

C、建設單位通過監單位提出此要求，施工單位才必須接受

D、建設單位以書面形式出要求，施工單位就必須接受33、某建設項目遞交投標文件的截止時間為2008年3月1日上午9點，某投標人由于交通擁堵于2008年3月1日上午9點5分將投標文件送達，開標當時的正確做法是()。

A、招標入不予受理，該投標文件作為無效標書處理

B、經招標辦審相查批準后，該投標有嗷，可以進入開標程序

C、經其他全部投標人過半數同意，該投標可以進入開標程序。

D、由評標委員會按廢標處理34、某建筑公司與某安裝公司組成聯合體承包工程，并約定質量缺陷引起的賠償責任由雙方各自承擔50%。施工中由于安裝公司技術問題導致質量缺陷，造成工程20萬元損失，則以下說法正確的是()。A、

建設單位可以向建筑公司索賠20萬元B、建設單位只能向安裝公司索賠20萬元C、建設單位只能向建筑公司和安裝公司分別索賠10萬元D、建設單位不可以向安裝公司索賠20萬元。35、某公司因情況緊急，于3月2日請求人民法院對某港口倉庫的一批貨物采取拆前保全措施，3月3日，法院同意了財產保全申請，并于當天裁定對該批貨物進行了扣押，如果該公司在()前未起訴，法院將解除該財產保全。A、3月22日

B、3月18日

C、3月13日

D、3月12日36、下列關于以招標投標方式訂立施工合同的說法中，正確的是()。A、提交投標文是承諾C、簽訂書面合同是承諾B、發放招標文件是要約、D、發放中標通知書的承諾37、按照《建設工程安全生產管理條全》的規定()不屬于建設單位安全責任范圍A、向建設行政主管部門提供安全施工措施資料B、向施工單位提供準確的地下管理線資料C、對拆除工程進行備案D、為施工現場從事特種作業的施工人員提供安全保障38、建設工程質量監督部門對某施工項目進行檢查時，提出了若干檢查要求，基保術屬于質量監督部門職權范圍的檢查內容是()。A、要求出示施工項目經理和技術負責人的資格證書B、要求提交質量保證體系和質量責任制度文件C、抽查施工中主要建筑材料的質量D、檢查勞動俁同履行及勞動保護情況39、按照《擔保法》的規定，可以作為保證人的是(A、廠礦的職能部門C、政府機關B、有限責任公司D、某高等學校40、在下列擔保方式中，不轉移對擔何財產占有的是()。A、定金

B、質押

C、抵押

D、留置41、某工程施工合同履行過程中，經建設單位同意，總承包單位將部分工程的施工交由分包單位完成，就分包工程的施工而言，下列說法正確的是()。

A、應由分包單位與總承包單位對建設單位承擔連帶責任

B、應由總承包單位對建設單位承擔責任

C、應由分包單位對建設單位承擔責任D、由建設單位自行承擔責任42、下列關于建設單位的質量責任和義務的表述中，錯誤的是()。

A、建設單位不得暗示施工單位違反工程建設強制性標準準，降低建設工程質量

B1建設單位不得任意壓縮合同工期

C、建設單位進行裝修時不得變動建筑主體和承重結構

D、建設工程發包單位不得迫使承包方>以低于成本價格競標43、建筑公司總經理王某將列入工程概算的安全施工措施費用50萬元挪作他用，工地因安全生產條件不符合國家規定而導致重大經濟損失和人員傷亡，王某的行為涉嫌構成()。

A、瀆職罪

B、重大勞動安全事故罪

C、重大責任事故罪

D、工程重大安全事故罪44、甲與乙簽訂房屋買賣合同，將自有一幢房屋賣給乙，并約定任何一方違約須向對方支付購房款的25%的違約金。但在交房前，甲又與丙簽訂合同，將該房屋賣給丙，并與丙辦理了過戶登記手續。則下列說法中錯誤的是()。

A.若乙要求甲支付約定的違約金，甲可以請求法院或仲裁機構予以適當減少

B.甲必須收回房屋并向乙方交付

C.丙取得該房屋的所有權

D.乙不能要求甲實際交付該房屋，但可以要求甲承擔違約責任45.甲建筑公司是某施工項目的施工總承包單位，乙建筑公司是其分包單位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工項目發生了生產安全事故，應由()向負有安全生產監督管理職責的部門報告。

A.甲建筑公司或乙建筑公司

B、甲建筑公司C、乙建筑公司

D、甲建筑公司和乞建筑公46、在施工合同履行過程中，當事人一方可以免除違約責任的情形是()。

A、因為建設單位拖延提供圖紙，導致建設公司未能按合同約定時間開工

B、因為建筑公司自有設備損壞，導致工期拖延

C、因發生洪災，建筑公司無法在全中同約定的工期內竣工

D、因為三通一平工期拖延，建設單位不能在合同約定的時間內提供施工現場47、某地區擬建設一項大型工程項目，按照項目建設程序，該項目的可行性研究報告已上報給了國家具有審批權限的審批機構，但在審查過程中，發現該項目沒有()，最終該項目未能通過。A、項目招標計劃B、項目施工組織設計C、安全管理實施方案

D、合理用能的專題論證48、某貸款合同，借款方以一塊林地的承包經營權向貸款方做了抵押擔俠，但未到縣級林業主管部門辦理抵押登記，貸款方即撥付了借貸的資金。按照相

法律規定該抵押合同(),

A、在貸款方將資金撥付至借款方賬戶時生效

B、由于事先未獲得林業主管部門的批準，屬于無效合同P

C、自當事人雙方簽字蓋章后即生效

D、借貸雙方協理完抵押登記手續后生效49、以下各項中，屬于監現單位主要安全責任的是（)。

A、組織專家論證、審查深基坑專項施工方案

B、施工單位拒不整改安全隱患時，及時向有關主管部門報告

C、申領施土可證時，提供建設工程有關安全施工措施的資料

D、提出保障施工作業人員安全和預防隹產安事故的措施建議50、受要約人在要約規定的期限內發生的書面承諾，由于水災導致郵路中斷，致使到達要約的時間超過承諾期限，按照《合同法》的規定，下列選項中正確的是()。A、應視為受要約人撤回承諾B、應視為受要約人撤銷承諾C、若要約人末做出任何表示，則該了在諾有效D、因承諾超過規定期限到達，則該承諾只能無效51、甲訴乙建設工程施工合同糾紛一案，人民法院立案審理，在庭審中，甲方未經法庭許可中途退庭，則人民法院對該起訴訟案件()。

A、移送二審法院裁決

B、按撤訴處理C、按缺席判決

D、進入再審程充52、民事責任的承擔方式中不包括()。A、恢復原狀

B、消除危險

C、賠禮道歉

D、沒收財產53、王某發現吊裝預制構件欲脫落，拒絕繼續作業并迅速躲避。王某的行為是行使法律賦予的()。

A、正當防衛權

B、緊急避險權

C、拒絕權

D、知情權54、下列選項中，有關工程竣工日期的錯誤表述是()。A、建設工程竣工前，當事人對工程質量發性爭議，工程質量簽定合同的，簽訂日期為竣工日期

B、承包人已經提交竣工驗收報告，發包人施延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期。

C、建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期

D、建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，r以轉移占有建設工程之日為竣工日期55、甲市的王先生購買了位于乙市的商品房一套，該房的開發商為丙市的某房地產開發公司，工程由丁市的某建筑企業施工建設。王先生入住不到一年，發現該房屋承重墻已出現嚴重開裂。王先生欲對此提起訴訟，則本案就由()人民法院管轄。A、甲市

B、乙市

C、丙市

D、丁市56、下列關于格式條款的說法中，正確的是()A、格式條款和非格式條款不一致的，應以格工條款為準B、只要合同中寫明，提供格式條款的一方無須提請對方注意限制其責任的條款

C、對格式條款的理解發生爭議的，應當按通常理解予以解釋

D、對格式條款有兩種以上解釋的，應作出利于條款起草方的解釋57、某建設工程勘察單位業務實力較強，欲在全國范圍內取接勘察業務，按照我國建設工程勘察設計管理相關規定，該建設工程勘察單位的資質等級最低(),A、丁級

B、丙級

C、乙級

D、甲級58、按照國家工程建筑消防技術標準需要進行消防設計的建筑工程，建設單位應當將建筑工程的消防設計圖紙及有關資料報送()審核。A、建設行政主管部門

B、公安消防機構C、消防檢測機構成

D、質量監督機構59、由于監理工程師指令有誤導致現場停工，若合同中沒有相應條款，則正確說法是()

A、由建設單位做好現場維護，所需費用由建設單位承擔

B、由施工單位做現場維護，所需費用由監理單位承擔

C、由施工單位做好場維護，所需費用由施工單位承擔

D、帥施工單位做好現場護，所需費用由建設單位承擔。60、某貿易公司與某建材供應商簽訂合同，約定供應商于合同簽訂后7日內將3000噸鋼筋運至某工地，向施工單位履行交貨義務，合同簽署后，供應商未按合同約定交貨，則()。

A、施工單位與貿易公司應共同向供應商追究責任

B、供應商應向施工單位承擔違約責任

C、供應商應向貿易公司承擔違約責任

D、施工單位與貿易公司均可向供應商追究違約責任61、工程保險中屬于強制保險的是()

A、安裝工程一切險

B、職業責任險

C、建筑工程一切險

D、意外傷害險62、按照《擔保法》的規定，債權人依法將主債權讓給第三人，在通知債務人和保證人后，保證人()。

A、可以在減少保證范圍的前掉下再承擔保證責任

B、必須在原擔保范圍內繼續承擔保證責任

L

C、可以拒絕再承擔保證責任

D、同意后，才繼續承擔保證責任

一

63、某建設單位取得土地使用權后，需要改變土地使用權出讓合同約定的土地用途的，必須取得出讓方和()的同意

A、城鄉規劃行政主管部門

B、環境保護行政主管部門

C、土地行政主管部門

D、建設行政主管部門64、某建設工程總承包商與分包商在分包合同中約定了有效的促裁條歌。合同履行期間，總承包商以分包商不具備資質為由向人民法陸軍起廣訴，要求確認該分包合同無效，根據我國相關法律規定，人民法院()。A、應當受理，確認合同有效后駁回起訴B、不予受理C、應當受理，確認合同有效后移送仲裁委員會D、應當先審查合同效力，確認合同無效后受理65、施工人員工對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料應當在()的監督下現場取樣并送檢。A、設計單位

B、工程質量監督機構

C、監理單位

D、施工企業質量管理部門66、建設單位委托招標代理機構對擬建工程建設項日進行勘察設計招標，按照我國《工程建設項目勘察設計招標投標辦法》的規定，擬招標項目應當具各一定的條件，其中包括(),

A、施工組織設計已編制完成并批準

B、材料、設備等物資供應合同已簽訂

C、施工項目管理規劃已編制完成

D、勘察設計所需資金已經落實67、甲房地產開發公司將一住宅小區工程以施工總承包方式發包給乙建筑公司，建筑公司又將其中場地平整及土方工程分包給丙土方公司，在工程開工前，應當由()按照有關規定申請領取施工許可證。

A、乙建筑公司

B、丙土方公司

C、甲房地產開發公司和乙建筑公司共同

D、甲方地產開發公司68、某施工單位因嚴重違章施工造成了重大生產安全事故，有關行政機關似吊銷其資質證書，以下有關行政處罰程序的表述錯誤的是()。

A、這起行政處罰不適用聽證程序

B、行政機關應負責組織聽證

C、行政機關應在擔組織聽證的費用

D、施工單位有權要求舉行聽證69、施工單位所承建的某辦公樓，沒有經過驗收建設單位就提前使用。3年后，辦公樓主體結構出現質理問題，下面說法正確的是()。

A、主體結構的最低保修期限應是50年，施工單位需要承擔保修責任

B、主體結構的最低保修期限是設計的合理使用年限，施工單位應當承擔保修責任

C、施工單位是否承擔保修責任，取決于建設單位是否已經足額支付工程款

D、由于建設單位提前使用，施工單位不需要承擔保修責任70、商品混凝土供應商甲作為證人，欲證明施工單位乙用于承包工程的商品混凝土數量及價款等事實。以下說法不符合《關于民事訴訟證據的若干規定》的是()。A、詢問證人甲時，其他證人不得在場B、審判人員和當事人可以對甲進行詢問C、甲應當出庭作證D、甲可以旁聽法審理二、多項選擇題(共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5)71.某施工單位申領建筑施工企業安全生產許可證時，根據我國《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》，應具備經建設行政主管或其他有關部門考核合格的人員包括()。A.應急救援人員C.從業人員E.特種作業人員B.單位主要負責人D.安全生產管理人員72.以下關于建設工程企業資質等級劃分的表述中，正確的有()。A.取得甲級工程勘察勞務資質的企業，承接工程勘察業務范圍不受限制B.勞務分包與施工總承包是建筑業企業資質劃分中兩個獨立的序列C.工程監理企業的資質等級分為一級、二級、三級D.工程設計資質分為工穩設計綜合資質、工程設計行業資質和工程設計專項資質

E.工程勘察綜合資質與工程設計綜合資質大設置一個級別73.甲建筑公司收到了某水泥廠寄發的價目表但無其他內容。甲按標明價格提出訂購1000噸某型號水泥，并附上主要合同條款，卻被告知因原材料價格上漲故原來的價格不再適用，要采用提價后的新價格，則下列說法正確的是()。

A.水泥廠的價目表屬于要約邀請B.甲建筑公司的訂購表示屬于要約C.水泥廠的價目表屬于要約

D.水泥廠新報價屬于承諾。

E.水泥廠新報價屬于新要約74.下列選項中，屬于無效合同的有()。

A.供應商欺詐施工單位簽訂的采購合同

B.村委會負責人為獲得回扣與施工單位高價簽訂的村內道路施工合同

C.'施工單位將工程轉包給他人簽訂的轉包合同

D.分包商擅自將發包人供應的鋼筋變賣簽訂的買賣合同

E.施工單位與房地產開發商簽訂的墊資施工合同75.按照相關法律規定，勘察合同中勘察人的主要義務包括()。A.必須使用自己的機具設備完成勘察工作B.參加主體結構隱蔽)=程的施工驗收C.按約定的工作范圍進行勘察D.按約定的時間完成勘察任務76.關于工程建設中，施工單位應采取的消防安全措施，下列說法正確的有()。

A.實行防火安全責任制，確定各崗位的消防安全責任人

B.施工過程中，禁止在具有火災、爆炸危險的場所使用明火作業

C.要求施工現場消防產品的質量必須符合國家標準或行業標準

D.要對職工進行消防安全培訓，有火災危險作業的人員必須持證上崗

E.在設有車間或倉庫的建筑物內設置員工宿舍的，應當立即拆除77.有五位先生通過了建造師執業資格考試，目前打算申請注冊。下列情形中不予注冊的有(),

A.李先生三年前擔任工長時，由于偷工減料導致了安全生產事故而受到刑事處罰

B.趙先生就職于工商行政主管部門，希望能利用業余時間從事施工管理工作

C.王先生由于業務水平高，同時受聘于兩家施工企業，申請在這兩個單位分別注冊

D.周先生拖欠農民工工資

E.張先生由于在今年的施工過程中擅自修改圖紙而受到了處分78.關于違約金條款的適用，下列說法正確的有()。

A.約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人，民法院或者仲裁機構予以增加

B.違約方支付遲延履行違約金后，另一方仍有權要求其繼續履行

C.當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金條款或定金條款

D.當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以同時適用違約金條款及定金條款

E.約定的違約金高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構按寒際損失金額調減79.某建設項目實行施工總承包，.總承包單位將該建設項目依法分包，則關于工程檔案的整理、移交，下列說法中正確的有()。A.總承包單位負責匯總各分包單位形成的1工程檔案，整理無誤后向城建案館移交B.分包單位自行整理本單位形成的工程文件，并向總承包單位移交C.建設單位負責對檔案文件的審沓，審查合格后向城建檔案館移交D.勘察、設計等單位立卷歸檔后，向總承包單位移交E.分包單位自行整理的工程文件由本單位檔案管理部門保存，不向其他單位移交80.下列關于提存的說法中，正確的有()。A.自提存之日起，債務人的債務視為履行完畢B.白債權人領取提存物之門起，提存物所有權轉歸債權人C.自提存之日起，提存物損毀、滅失的風險轉歸債權人D.如債權人對債務人負有未到期債務的，在債權人未履行債務或者提供擔保之前，提存部門根據債務人的要求應當拒絕其領取提存物E.債權人領取提存物的權利，自提存之日起五年內不行使而消滅81.甲施工企業與乙起重機廠簽訂了一份購置起重機的買賣合同，約定4月1日甲付給乙100萬元預付款，5月12日由乙向甲交付兩輛起重機，但到了4月1日，甲經調查發現乙確已全面停產，經營狀況嚴重惡化。此時甲可以()，以維護自己的合法權益。A.行使同時履行抗辯權B.終止合同C.中止履行合同并通知對方D.請求對方提供適當擔保E.轉讓合同82、在《評標委員會和評標方法暫行規定》中，對評標委員會組成的要求包括()

A、評標委員會由5人以上的單數組成丁

B、評標委員會的成員必須是既懂經濟又懂法律的專家

C、評標委員會的專家與所有投標人均沒有利害關系

D、評標專家在相關領域工作滿8年且具有高級職稱或同等專業水平

E、評標委員會的成員能夠認真、公正、廉潔地履行職責83、在施工過程中，施工人員發現設計圖紙不符合技術標準，施工單位技術負責人采取的正確做法是()。A、繼續按照工程設計圖紙施工

B、按照技術標準修改工程設計

C、追究設計單位違法責任

D、及時提出意見和建議

E、通過建設單位要求設計單位予以變更84、根據我國未能律規定，下列合同轉讓行為無效的是()。

A、甲將中標的某項目全部轉讓給乙施工單位

B、甲將自己對乙單位的一筆債務部分轉讓給丙公司，隨后通知乙單位

C、甲將中標的某項目的勞務作業全部分包給具有相應資質的lr企業

D、甲不顧合同約定的不得轉讓債務權條款，將自己對乙單位一筆債權轉讓給丙公司

E、甲將自己對乙單位的一筆債權轉讓給丙公司，隨后通知乙單位。85、根據《民事訴訟法》的規定，起訴必須符合的條件有（）A、有充分的證據B、有明確的被告C、屬于人民法院受理民事訴訟的范圍D、原告是與本案有間接利害關系的公民E、有書面的起訴書86、以下各項糾紛中，屬于《他裁法》調整范圍的是()

A、某建筑公司與某設備安裝公司之間的借款合同糾紛

B、村民王某與村委會的耕地承包合同糾紛

C、某施工單位和某商品混凝土廠家的供貨合同糾紛

D、建設單位和施工單位之間的施工合同糾紛

E、鋼筋工趙某和所供職施工單位之間的勞動糾紛87、根據《擔保法》的有關規定，禁止抵押的有()。

A、土地所有權

B、宅基地使用權

C、荒山承包經營權

D、學校圖書館

E、被扣押的汽車88、按照法律規，下列各選項中屬于民事法律行為成立要件的有A、行為人意思表示真實

B、行為人必須具有完全民事行為能力C、行為內容合法

D、行為形式合法

E、行為不違反社會公共利益89、在市區施工產生環境噪聲污染的下列情形中，可以在夜間進行施工作業而不需要有關主管部門證明的是()。A、混凝土連續澆筑B、特殊需要必須連續作業C、自來水管道爆裂搶修

D、由于施工單位計劃向國慶獻禮而搶進度的施工

E、路面塌陷搶修90、某工程監理公司是施工項目的監理單位，其監理的依據包括()

A、該項目施工單位與建設單位簽訂的施工包合同

B、《建設工程質量管理條例》

C、《建設工程晏全在生產管理條例》)

D、該項目設計單位與建設單位簽訂的設計承包合同

E、《工程建設標準強制性條文》91、根據我國《企業所得稅法》的規定，計算企業所得稅的應納稅所得額時，準予扣除的項目是指與納稅人取得收入有關的()。

A、成本

B、紅利

C、費用

D、損失

E、收益92、根據我國《行政訴訟法》的規定，可以投定吊銷企業營業執照行政處罰的規范性文件是()A、地方政府規章

B、法律

C、部門規章

D、行政法律

E、地方性法律93、施工企業按照安全生產責任制的要求，應完成的安全保障工作包括()。A、明確法定代表人對本企業的安全責任要責任B、設安全處室對安全負責C、對內部職工進行安全培訓，持證上崗D、落實各崗位人員的安全生產責任E、制定企業內部安全生產績效考核標準94、下面關于項目招標的說法錯誤的是()。A、施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的項目必須招標B、個人投資的項日不需要招標C、施工主要技術采用和持定專利的項目可以招標D、涉及到公眾安全的項目必須招標E、符合工程招標范圍，重要材料采購單項合同估算價在100萬元人民幣以上的項目必須招標95、甲乙雙方的合同糾紛于：2006年7月2日開庭仲裁，7月4日，經仲裁庭調解，雙方達成了調解協議，7月5日仲裁庭根據調解協議制定了調解書，7月6日調L解書交由雙方簽收，根據《仲裁法》有關規定，則下列說法正確的是()。A、該調解書