1、第 PAGE19 頁 共 NUMPAGES19 頁建筑承攬合同范文建筑承攬合同范文1甲方：乙方：經甲、乙雙方協商，甲方把永新縣大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務承攬給乙方，雙方達成如下協議：一、甲方把大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務承攬給乙方，泥工局部包括該建筑的所有磚構造的建筑任務，所有墻的內外粗粉刷任務，乙方在施工過程中所需材料甲方只負責運輸到施工現場，上料、拌料等所有任務由乙方負責。二、乙方在施工過程中，甲方提供消費工具、水、電接通。三、質量要求：乙方必須按照該工程的建筑設計圖進展施工，同時也要到達承包方的質量要求，假如出現工程質量問題，乙方返工工資甲方概不負責。四、該工程的單價計

2、算方法：按照該工程的建筑每層的平面面積相加總面積乘以130元/平方米(，其中主體占60%，裝修占40%)，另加該建筑工程的屋頂也算一層的面積(包括屋頂的蓋瓦任務)，此單價包括乙方的工人工資和乙方所有管理費用，乙方在施工過程中不能以任何理由追加工程款。五、付款方式：乙方按照甲方的要求完成每一層的任務，甲方預付該層的80%的工程款，乙方把該工程如期全部完成，甲方在一個星期之內把余下的工程款全部付清。假如乙方中途退場，甲方拒付余下工程款。六、工程期限：甲、乙雙方簽訂合同之日起三個月之內完工。七、乙方在施工過程中，甲方必須積極配合乙方，其中包括乙方在施工過程中的所需材料，乙方必須至少兩天前通知甲方，甲

3、方按照乙方的通知兩天之內必須運到施工現場，還有木工必須及時配合施工。八、假如不是不可抗力的原因造成該工程不能如期完成，假如是甲方的原因造成延期，甲方補償乙方該工程泥工局部的總工程款的5%，假如是乙方的原因造成工程延期，甲方將扣除乙方的該工程的總工程泥工局部款的5%。甲、乙雙方在施工過程中，假如其中一方沒有積極配合的情況下，當時雙方將要及時通知對方并且記錄下，雙方確認生效。九、乙方在施工過程中，必須節約建筑材料。十、乙方在施工過程中，必須注意平安，帶好平安帽，大小平安事故，甲方概不負責。此合同一式貳份，雙方簽字生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_法定代表人(簽字)：_年_

4、月_日_年_月_日建筑承攬合同范文2發包方：承包方：合同編號：簽訂時間：根據中華人民共和國合同法有關規定，為明確雙方在履行承包合同過程中的權利、義務，經雙方協商后同意簽訂本合同。第一項 工程工程一、建立單位：二、工程名稱：三、承包范圍：四、組成合同的文件1、本合同各項條款;2、圖紙;3、雙方有關工程的洽商、變更、工程聯絡單等書面協議或文件視為本合同的組成局部。第二項 工程期限一、根據使用需要，商定工程總工期為 個工作日，暫定 年 之日起算起。二、遇以下情況，經發包方現場代表簽證后，工期相應順延。1、按施工準備規定要求，不能提供施工場地、水、電，影響進場施工的。2、重大設計變更，使設計方案改變造

5、成施工無法進展而影響進度或工程量增加的。3、未按合同規定撥付工程進度款而影響施工的。4、承包方在以上情況發生后三天內，就延遲的內容和因此發生的經濟支出向發包方提出書面報告。發包方代表收到報告后，應在三天內予以確認答復，逾期不予答復，承包方即可視為報告內容和延期要求已被確認。第三項 工程款的支付與結算工程價款的支付與結算，應根據中國人民銀行規定的“根本建立工程價款結算方法”結合建筑的特殊情況，按以下方式結算：1、承包方在材料進場后，發包方即支付合同總價的，計人民幣 元整。2、安裝完工后15天內，發包方應支付合同總價的，計人民幣 整。3、其它余款開工驗收合格，留5萬元保修金30天內一次性支付。4、

6、工程完工后，承包方需在天內進展驗收，給予確認或提出修改意見。逾期未給予答復的，那么視為合格。工程合格后余款全部付清。第四項 工程質量一、本工程質量經雙方協定要求到達合格工程。二、承包方必須嚴格按照施工圖紙說明文件和技術修改通知單進展施工，并承受發包方派駐代表的監視。第五項 平安施工一、承包方應自帶滅火器、保險帶進場施工，遵守消防施工標準。二、承包人應遵守工程建立平安消費有關管理規定，嚴格按平安標準組織施工，并隨時承受行業平安檢查人員依法施行的監視檢查，采用必要的平安防護措施，消除事故隱患。由于承包人平安措施不利造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承當。三、發包人應對其在施工場地的工作人員進

7、展教育，并對他們的平安負責。發包人不得要求承包人違背平安管理進展施工。因發包人原因導致的平安事故，由發包人承當相應責任及發生的費用。第六項 糾紛解決方法任何一方違背合同規定，由雙方協商解決，假設雙方協商不成，可向人民法院起訴訟。第七項 附那么一、本合同一式 份，承、發雙方各執正本 份。二、本合同自雙方代表簽字，或加蓋雙方公章、合同專用章即生效，工程開工驗收符合要求，結清工程款后終止。該合同履行地為承包方所在地。三、本合同簽定后，承、發雙方如需提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_法定代表人(簽字)：_年_月_日

8、_年_月_日建筑承攬合同范文3甲方：乙方：按照中華人民共和國合同法、建筑法的原那么，結合工程詳細情況，經甲、乙雙方協商同意，甲方將桃山煤礦消費、生活用水蓄水池建立工程交乙方承攬，現就詳細事項達成如下協議。一、工程范圍及工程價格1、工程范圍：蓄水池的土石方開挖和修筑。2、工程價格：根底開挖土石方每立方米30元，澆灌混凝土每立方米110元;漿砌毛石墻每立方米80元，裝模、撤模每平方米10元;制作鋼筋每公斤3元，片石墊層每平方米4元，抹面每平方米4元。 以上價格均包括所有工程工程場地內人工費用。二、工程規格、質量(一)規格1、開挖蓄水池基坑直徑8米，見硬底。2、池底用片石墊層，厚度20公分，在此之上

9、倒鋼筋混凝土厚度10公分，抹面;安裝污水管處低20公分，清水管比污水管高20公分。3、墻體用片石混凝土澆灌，地表層以下厚度50公分，地表層以上20 公分，水池內徑7米，池凈高3米，池內墻裝模，外墻出土面用毛石漿砌，漿砌的厚度不能超過30 公分。4、池蓋用鋼筋混凝土澆筑，板厚10公分，用2030公分的十字梁將板托起，蓋口5050公分，用鋼筋混凝土澆筑的蓋子蓋上。5、布筋:池底主、副筋用直徑12mm螺紋鋼，間距20公分;墻體每增高1米用直徑5mm圓鋼打箍，每道箍兩根;蓋子主、副筋用直徑5mm圓鋼，間距15公分;梁的主筋直徑14mm4根，箍筋直徑5mm，間距20公分。砂漿均用c30標號。其它預埋件由

10、甲方現場質監人員指導施工。(二)質量1、毛石墻漿砌用擠漿法，石料周圍必須有砂漿，無空隙;用小石頭嵌入砂漿中擠滿。2、混凝土必須用振動棒搗固密實，不得有滲水現象。3、蓋板和十字梁必須震動密實。4、池底面和墻面、板面必須用水泥砂漿磨平，不允許有縫窩麻面現象。5、砂漿必須用攪拌機拌勻，砂漿搗固要及時、平衡、密實，養護期間要經常保持潮濕。三、施工平安1、乙方在施工過程中嚴格按照建筑法和安監部門的要求，配帶齊全，設施到位，措施得力。有技術指導人員現場指導。2、乙方必須加強施工隊人員的平安管理和自我保護的意識，搞好團結協作，服從公司技術管理人員監視和管理，在施工過程中必須保護好公司的各種消費設施和平安設施

11、，損壞趙佳賠償。3、乙方必須搞好施工人員的傷害意外保險，在施工過程中的應急措施，杜絕各種平安事故的發生。四、結算方式1、乙方按合同完工，甲方與乙方一同驗收無質量瑕疵，扣回借支和質保金后(質保金為應付工程總價款10%)，余額一次性支付。(乙方必須提供工程總價款的建安營業稅發票)。2、質保金額和支付方法：質保金為應付工程價款的百分之十，一年后無質量問題一次性支付。五、違約責任1、甲方應給乙方提供必要施工環境，搞好協調效勞，確保乙方施工;2、甲方必須按合同支付乙方工程款，超期必須按月息5%支付給乙方;3、乙方在施工過程中造成質量問題返工的材料、工資由乙方自己負責，與甲方無關，不服從甲方(公司)人員的

12、監視管理，強行施工或成心拖延工期甲方有權終止合同;4、乙方在施工過程中，造成的各種平安事故概由乙方自己負責與甲方無關;六、以上條款甲、乙雙方供同遵守，未盡事宜，雙方協商。本合同一式三份，從簽字之日起生效，到工程完工終止。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_法定代表人(簽字)：_年_月_日_年_月_日建筑承攬合同范文4委托單位(甲方)：承攬單位(乙方)：為標準裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據中華人民共和國合同法、建筑安裝工程承包合同條例、中華人民共和國消費者權益保護法以及有關法律、法規規定的原那么，結合本工程的詳細情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程

13、事宜訂立本合同并共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：_。2.工程地點：_ 。3.承包范圍：參見合同附件之預算表。4.工程承包方式：雙方商定采取以下第_種承包方式：(1)承包人包工、包料;(2)承包人包工、包局部輔料，發包人提供裝修主要材料;(3)承包人包工、發包人包料。5.施工圖紙：雙方施工圖采取以下第_種方式提供：(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)_元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前_內獲得有關部門確認或者批準。施工圖紙一式二份，甲乙雙

14、方各持一份，作為本合同的附件。7.甲方自愿將 工程委托給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。二、施工時間工程期限 日，時間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。三、甲方工作1、開工前 _天，全部騰空或局部騰空房屋，去除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方可以順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。3、提供符合施工要求的水、電，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。4、參與工程質量和施工進度的監視，負責材

15、料進場、開工驗收確認工作。5、施工期間仍然需要局部使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。6、按照約定的期限支付工程費，根據規定交納應由其承當的各種稅費。四、乙方工作1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和方案交甲方審定確認。2.施工中嚴格執行平安施工掃做標準、防火規定、施工標準及質量標準，按期保質完成工程。3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物構造及各種設備管線。4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、開工驗收等)需要甲

16、方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。7.工程開工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進展保護。五、驗收和標準1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或工程，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因此造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和工程質量在檢

17、驗中發生爭議時，可由法定質量監視檢驗機構提供檢驗證明。六、工程款付款方式如下：付款時間付款百分比金額七、違約責任：1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%支付違約金。2、由于乙方原因逾期開工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付違約金。3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重構造及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重構造或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承當責

18、任。八、質保期乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。九、其他：1、本合同一式 份，2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程開工驗收符合要求過質量保修期后終止。3、本合同簽訂后，假設雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：代表人： 代表人：簽約日期： 簽約日期：建筑承攬合同范文5甲方：_ 聯絡 ：_乙方：_ 聯絡 ：_ 甲乙雙方經友好協商，就_工程達成以下協議：1.甲方

19、為乙方提供_設備及軟件，共_。合同總價款：￥_元(大寫：_萬_仟_ 百_拾整)其中軟件費：￥_元(大寫：_萬_仟_ 百_拾整)硬件費：￥_元(大寫：_萬_仟_ 百_拾整)工程費：￥_元(大寫：_萬_仟_ 百_拾整)2.付款方式乙方先付甲方總工程預付款。共￥_元(大寫：_萬_仟_ 百_拾整)其中軟件費：￥_元(大寫：_萬_仟_ 百_拾整)硬件費：￥_元(大寫：_萬_仟_ 百_拾整)工程費：￥_元(大寫：_萬_仟_ 百_拾整)甲方電腦硬件送達乙方指定場地經乙方點數后，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。完成安裝后，乙方在七日內向甲方支付其余全部款項。以上付款方式均為現金付款。3.甲方責任(1)甲方在乙方要求的時間