1、本協議或合同的條款設置建立在特定項目的基礎上，僅供參考。實踐中，需要根據雙方實際的合作方式、項目內容、權利義務等，修改或重新擬定條款。本文為Word格式，可直接使用、編輯或修改活動板房工程合同甲方：乙方：根據甲、乙雙方自愿協商，根據中華人民共和國合同法等法律規定，達成以下協議，雙方須共同遵守。一、工程造價：根據甲方需要，乙方承建甲方面積約rrr的，每平方米人民幣大寫元，¥元，按工程實際屋面計算，總價款大寫：元，¥元，該造價不含水電、土建部分及其其他任何附加費用。二、付款方式1、 合同雙方簽字后，乙方將工程所需材料進場后，甲方將合同總額的30%即¥元支付給乙方作為預

2、付款，乙方在合同規定的時間內組織施工。其余工程款在工程完工驗收之日內甲方一次性付清給乙方。2、甲方需以現金結算合同款項，乙方提供發票。3、 未經乙方書面授權同意或電話通知，甲方不得擅自將工程款項支付給乙方的一般工作人員（工人），否則由甲方自行或向該收款人追償，乙方概不負責，且有權要求甲方按期付清全部工程款項，否則視為違約。三、工程質量1、 施工中如果發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，由甲乙雙方研究確定修改 意見或變更設計文件，乙方按修改或變更的設計文件進行施工，若發生費用（包括返工損失、停工、人員和機械設備調遷的實際損失）由提供圖紙方負責，增加材料費用由甲方負責。2、 材料的提供：工程所需材料

3、由乙方提供。乙方按照本工程所需材料提供，其后果,品名、規格、型號、數量保證符合行業標準。如不符合質量要求，由此產生的 由乙方負責。（材料要求見附注）。料驗收與保管型號與合同要的保管完全由甲費、交通費等各必須防雨、防潮。逾期不予驗收的 3% 由違約方師代理費、交通1、材料運到甲方施工地點后，甲方必須派人簽收材料。如發現材料的規格、 求的質量標準不符，甲方須立即通知到乙方，以便乙方交換。2、材料運到施工地點后，因甲方原因導致不能及時施工，則材料、工具等 方負責。五、安全責任及處理方式1、 施工前甲方應當排除與施工有關的一切安全隱患，保證現場符合施工要求。2、 甲方須在施工期間配合乙方施工管理、人員

4、安全，使風險降到最低，爭取雙贏 J O六、施工地點及工期要求1、 施工地點：。2、 工程工期： 個有效工作日之內（雨天及停電除外），從 年 月 日起開始進場，如因甲 方原因或不可抵抗力、意外事件等因素導致無法施工，工 期相應順延3、在施工期間由甲方原因引起的停工，造成乙方所生產的工人工資、生活 類費用由甲方承擔。七、工程施工及驗收1、 施工前甲方應做好如下準備：無償提供 380V 三相電源（含電費）到乙方指定地點，安裝控制電器的位置2、 工程完工后，甲方應在接到乙方通知后，于兩日內組織驗收并簽字確認。 確認視為甲方驗收合格，甲方必須按照合同要求付清工程款項。八、違約責任1、 乙方無故延誤工期或

5、甲方不按合同約定支付工程款，每日按合同總金額 向守約方承擔違約責任。2、 因一方違約造成另一方的一切損失，由違約方承擔。3、因一方違約導致訴訟，違約方應承擔守約方因訴訟而支出的訴訟費、律 費。4、簽訂本合同后，甲方不將合同規定的工程交付乙方施工的，甲方按合同 總金額的 支付乙方違約金。九、工程保留及維護1、 甲方在未付清全部工程款之前，該工程的所有權歸屬乙方2、保修期限：自竣工驗收通過之日一年。在保修期限內，乙方對施工質量問題免費維修,在保修期之外或應乙方責任造成的修理由甲方支付費用。非甲方使用原因造成的工程質量問題由 乙方負責。十、爭議的解決方式同履行地或被告如雙方應履行合同等糾紛發生爭議的，由雙方協商解決，協商不成的，由合 所在的法院管轄訴訟卜一、附注（工程材料一覽表）序號1234567名稱立柱 屋架 頂瓦 油漆規格（型號）類別備注十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，本合同自雙方簽字之日起生效甲方：甲