




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、2020新版加工承攬合同范本STANDARDCONTRACTSAMPLE(合同范本)甲方:乙方:簽訂日期:編號:YB-HT-037188加工制作合同2020新版加工承攬合同范本(1)說明:以下合同書內容主要作用是:約束合同雙方(即甲乙雙方)的履行責任,同時也為日后雙方的分歧,提供有力的文字性依據,可用于電子存檔或打印使用(使用時請看清是否適合您使用)。承攬方:地址:電話:定作方:地址:電話:定作方委托承攬方加工,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條加工成品第二條加工成品質量要求第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規定選用原材料,
2、并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原加工制作合同材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。第四條技術資料、圖紙提供辦法1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當
3、在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。第六條驗收標準和方法1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商
4、,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定加工制作合同質量監督檢驗機構提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定
5、作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計導。第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條轉包1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:(2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用
6、的,應當加工制作合同按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損合同書|YB-HT-037188失由承攬方賠償。2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造
7、成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的(10%-30%或酬金總額的(20%-60%的違約金。6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。7、實行代運或送貨的定
8、作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付加工制作合同定作物的責任。8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。第十三條定作方的
9、違約責任3中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的%(10%-30%g度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的(20360%勺幅度)違約金。3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承
10、攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,加工制作合同退還給定作方;變實定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按()項處理:3向仲裁機關申請仲裁;2、向人民法院起訴。本合同自年日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期問,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本合同具
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 股票融資項目盡職調查與評估合同
- 購房貸款合同中的貸款用途限制與監管措施
- 金融資產股權轉讓資金監管與合規操作合同
- 2025-2030中國乙酰化淀粉市場行情走勢及未來趨勢前景預測報告
- 2025-2030中國SAAS(軟件即服務)行業現狀調查與前景策略分析報告
- 講座廣告制作方案(3篇)
- 醫療項目合作方案
- 鄉鎮垃圾分類積分方案
- 檢測中心合作方案
- 防汛應急搶險技術方案(3篇)
- 兒科質控中心建設方案
- 2013免疫吸附治療知情同意書
- 鍍鋅鋼管壁厚及重量
- 區塊鏈金融學習通超星課后章節答案期末考試題庫2023年
- 2023年司法鑒定程序通則
- 2023年宜賓市敘州區區內外考試選調在編在職教師考試題庫
- 2023屆大連市瓦房店市數學四下期末質量檢測試題含解析
- 保安員在崗培訓法律
- 大學生心理健康教育(第二版)PPT全套完整教學課件
- 期貨市場行情及技術分析課件
- 3輸變電工程施工質量驗收統一表式(變電工程電氣專業)
評論
0/150
提交評論