體育場地施工合同_第1頁
體育場地施工合同_第2頁
體育場地施工合同_第3頁
體育場地施工合同_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、體育場地施工合同甲方（發(fā)包方）：乙方（承包方）： 依照中華人民共和國合同法及有關法律、法規(guī)，就運動場地工程一事，雙方訂立如下合同條款：1、 工程介紹1、 項目名稱：2、 工程量： 工程單價：3、 總工程款：人民幣： 元（大寫： 元） 總工程款包括材料款、運費、安裝費。二、驗收標準、質量保證： 1、驗收標準：以國家有關現(xiàn)行標準為驗收標準。產(chǎn)品到達現(xiàn)場，乙方應提供相應出廠合格證及相關證明、并確保提供的技術資料真實，若材料有質量問題，乙方無條件給與更換。 2、工程質量：乙方提供專業(yè)施工隊伍進行施工，達到圖紙驗收標準。三、工程施工要求： 1、產(chǎn)品名稱： 2、產(chǎn)品顏色： 3、施工地點： 4、施工工期：甲

2、方應在開工前15天通知乙方進場，工期為 歷天 合同簽訂后，乙方應立即準備施工材料。遇到以下原因，工期順延：工程量變化或設計變更不可抗力如水、電、天氣等由甲方原因造成的工期延誤甲方同意工期順延的其他情況4、 付款方式：五、雙方權利和義務：（一）甲方 1、甲方負責按約定的付款方式按時支付工程款給乙方； 2、甲方需提供乙方具備施工條件的場地，配合乙方施工； 3、甲方需免費提供給乙方施工所需的水、電、避雨倉庫及施工圖紙；（二）乙方 1、乙方負責工程質量； 2、乙方嚴格按照約定的時間施工； 3、乙方需遵守甲方場地的規(guī)則制度，并保持生活區(qū)衛(wèi)生。六、違約責任： 1、貨到現(xiàn)場后，若顏色與雙方約定不符，乙方應無

3、條件進行更換； 2、因乙方原因造成的工期延誤，乙方應按照總工程款的5/天賠償甲方。（如遇本合同第三條第4款工期順延因素，工期自動順延） 3、因甲方未按約定付款，而導致工期延誤，甲方應按照總工程款的5/天賠償乙方。（乙方可停止施工，工期順延） 4、如甲方未能按照本合同第四款約定付款逾期15天，乙方有權拆除及運走所有乙方施工項目，并扣留已經(jīng)收到的工程款以彌補乙方損失，并保留追加損失的權利。 5、本合同自親簽約之日起自動生效，任何一方不得擅自變更和解除合同，如變更和解除合同，應由甲、乙雙方友好協(xié)商后形成書面公示。在新協(xié)議未達成之前，原合同受法律保護。七、售后服務約定： 1、 年內（除人為）免費維修。 2、如有質量問題確保72小時內響應。八、其他約定事項： 1、在合同履行過程中，雙方如有爭議，應友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效，可向訴訟方所在地的人民法院提起訴訟。 2、未盡事宜由甲乙雙方另行約定。 3、本合同附表及效果圖同樣具有法律效力。 4、本合同自雙方簽字蓋章之日生效，本合同復印無效。 5、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，共三頁。甲方：（蓋章）

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論