1、此資料由網絡收集而來，如有侵權請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責傳遞知識。家居裝飾工程合同書范本家居裝飾裝修工程質量問題突出,糾紛不斷,成為困擾業主的一大難題。家居裝飾工程合同書怎么寫呢?以下是在范文網小編為大家整理的家居裝飾工程合同書范文，感謝您的欣賞。家居裝飾工程合同書范文一發包人：承包人:依照中華人民共和國合同法及相關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，合同雙方在遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則的基礎上，經協商一致，達成如下協議：一、工程概況：1、工程地點： 工程面積： 房屋戶型：2、工程內容及要求：(詳見施工圖紙及報價單，并以報價單為準)。3、工程承包方式：雙方商定采用下

2、列 種方式 (1)包工包料 (2)包工不包料(3)包工部分包料(預算范圍內一次性包死) 二、工程期限及保修期：1、工期 60 天，自 年 月 日起至 年 月 日止。2、工程保修期： 月。保修期自本工程竣工發包人驗收合格之日起，由承包人開具工程保修單。三、工程造價及付款方式：1、工程總造價：(大寫) (小寫) 元2、合同簽訂時按以下方式付款：4、雙方款項往來，均應出具收據。四、施工過程中的義務1、發包人(1)發包人應在開工前，告知物業管理單位及相關權利人，并辦理好相關手續。(2)開工前，發包人自行設計的相關要求應向乙方進行現場交底，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房

3、中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。(3)向承包人提供施工需用的水、電等必備設施，并說明使用注意事項，做好相關記錄，并承擔相應費用。(4)施工中使用公用部位操作，由發包人負責協調鄰里關系，保證承包人正常施工。(5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線(不得損害建筑物安全、損害公共安全、影響公共環境)，經乙方要求，負責到有關部門辦理相應的審批手續。(6)協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。(7發包人要求比合同約定的工期提前竣工時，需征得承包人同意并應支付趕工費，待簽訂工期變更協議、確定趕工費后再行趕工。(8)發包人對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續。

4、2、承包人(1)發包人委托承包人設計施工圖紙，承包人應向發包人提供施工圖紙一份。(2)組織施工圖紙或工藝質量說明的現場交底，擬定施工方案、進度計劃，交發包人審定并簽字認可。(3)工程竣工未移交發包人之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。(4)承包人委派駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，協調由承包人負責的各項事宜。(5)在開工前檢查水、電、燃氣、房屋等事項，發現問題及時通知發包人，由發包人負責解決和協調(6)承包人應按工程進度提前通知發包人供應材料，并合理施工按期完成工程。(7)負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道阻塞、滲漏、停電、等事故的發生，如有發生應盡快修復

5、并賠償損失(含有關部門的罰款)。(8)降低噪聲(節假日及每日12時至14時19時至次日7時乙方不得使用噪聲震動工具進行施工)，保護環境，裝飾垃圾由承包人負責運送到指定地點。(9)由承包人施工不當損害相鄰權利人利益的，承包人應當賠償損失。由發包人先行賠償的，有權向承包人追償。六、施工安全1、承包人提供的施工圖紙或工藝質量說明，應符合建筑內部裝修防火施工及驗收規范gb50354-20xx和有關防火設計規范。2、承包人必須制定施工安全制度，施工人員必須嚴格遵守，如施工期間發生人身傷亡事故，由承包人自行解決由此引起的任何問題，承擔由此產生的全部責任和費用。七、工程變更1、工程施工過程中發包人提出設計修

6、改意見及增減工程項目時，須雙方協商一致，簽訂變更單(附表四)和變更圖紙，作為竣工結算和工期調整的依據，后方能進行該項目施工，所引起增減費用，可在工程結束時，一并結算。2、凡私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由發包人承擔責任，給承包人造成損失的，發包人應賠償。八、工程驗收1、工程質量按gb50210-20xx建筑裝飾裝修工程質量驗收規范、gb50327-20xx住宅裝飾裝修工程規范gb50325-20xx民用建筑工程室內環境污染控制規范執行2、施工圖紙、工藝質量說明，工程變更單的內容作為驗收的依據。3、承包人應提前 2 天通知甲方對隱蔽工程、分項工程進行驗收，如發包人在規定期限內不組織

7、驗收又不提出整改意見的視為驗收合格。雙方約定分下列階段對工程質量和隱蔽工程進行驗收：(1)電氣管線、給排水安裝工程(2)瓦木工程( 含防水、抹灰、吊頂、墻地磚、門窗、木作等)(3)油漆工程(含涂料、油漆、墻紙等)(4)工程竣工驗收4、承包人應通知發包人竣工驗收。發包人自接到驗收通知 3 日內組織驗收，驗收合格辦理移交手續。如發包人在規定時間內不能組織驗收，需及時通知承包人，另定驗收日期，但發包人應承認竣工日期，并承擔承包人的看管費用和相關費用。5、驗收時，雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量進行驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由承包人承擔，工程質量

8、符合約定及質量標準的，驗證費用由發包人承擔。6、裝修后的室內環境必須達到gb-50325民用建筑工程室內環境污染控制規范的要求，在裝修過程中應使用符合國家環保標準的裝修材料，可以在工程完成后由相關部門進行環境檢測并出具檢測報告(監測室內環境時應在工程完工至少7天后，監測時，家具、窗簾等含污染源的物品不得進入施工現場)，如檢測不合格，應分析原因，如果是承包人造成的，承包人應承擔治理費用。7、驗收合格后，雙方應填寫工程驗收單(附表六)及保修單(附表八)，承包人應提交工程結算單(附表七 )及有關資料給發包人，發包人自接到上述資料3天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并內結清尾款。九、工程監理若本

9、工程實行工程監理，發包人應與監理公司另行簽訂工程監理合同，并將工程監理單位及監理工程師的姓名告知承包人，承包人應配合監理公司的工作。十、違約責任1、發包人責任(1)未按合同規定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料以及由發包 人引起的其它原因影響了工程施工，除工程日期得以順延外，還應償付承包人因此造成停 工、誤工的實際損失。(2)由于發包人提供的材料、設備質量問題或規格差異及其它原因影響了施工質量，承包人向發包人提出，發包人仍表示使用的造成工程質量問題，其返工費用由發包人承擔，工期順延。(3)工程未經驗收，提前使用，發現質量問題，發包人承擔責任。(4)發包人未按合同的約定付款，承包

10、人有權解除合同。(5)發包人未辦理任何手續，要求承包人拆改原有建筑結構及設備管線，或改變房間使用功能造成損失或事故的，發包人承擔賠償責任。(6)違反本合同約定的其他條款給承包人方造成損失的，甲方應賠償損失。2、承包人責任(1)承包人原因造成工程質量不符合合同規定，發包人有權要求限期無償修理或返工，所造成損失由承包人負責賠償。(2)由承包人原因逾期竣工，承包人應將發包人支付的全部款項如數退還發包人。(3)承包人應妥善保護發包人提供的設備、材料及現場陳設和其他物品，如有損壞，應予以賠償。(4)未經發包人同意，擅自拆改原有建筑結構或設備管線，由此發生的損失(包括罰款)由承包人負責。(5)承包人提供的

11、材料、設備是假冒偽劣產品或不符合國家質量標準以及不符合雙方約定的，應無條件更換為符合要求的材料和設備，由此產生的費用由承包人承擔，給發包人造成損失的承包人應賠償損失。(6)發包人未辦理任何手續，要求承包人拆改原有建筑結構及設備管線，承包人有權拒絕，如承包人不拒絕，造成損失或事故的承包人承擔連帶責任。(7)由于承包人在施工過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，承包人應承擔責任并承擔由此引發的一切經濟損失。(8)違反本合同約定的其他條款給發包人造成損失的，承包人應賠償損失。3、本合同生效后雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自解除合同，開工前一方要解除合同，違約方將付

12、給對方工程預算總造價 %的違約金，開工后一方要解除合同，違約方將付給對方工程預算總造價 %的違約金。4、如一方要變更合同內容須雙方協商一致并簽訂補充協議十一、爭議或糾紛的處理1、合同履行期間雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請建設主管部門及有關部門進行調解。2、雙方協商或調解不成時，按下列第 種方式解決(1) 雙方同意由南京市仲裁委員會仲裁(2) 依法向南京市人民法院起訴。十二、附則1、本合同正本一式二份，雙方各執一份。2、本合同經雙方簽字、蓋章后生效。3、雙方另有約定可簽訂補充協議。十三、其它約定發 包 人：承包人 ：年 月 日家居裝飾工程合同書范文二委任方(甲方

13、)：_承接方(乙方)：_經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：一、工程地點：二、工程戶型：三、承包方式：乙方包工、包全部材料四、工程期限本工程自_年_月_日至_年_月_日完工。 工程造價為人民幣：_六、付款方式1.合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額 預付款。2.開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額 預付款， 余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準，以實際工程量結算)七、材料設備： 本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管 場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的 垃圾及廢料由施工方負責清理

14、。八、工程施工1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返 工，所造成的損失由乙方負責。2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為 本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時 材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。3.施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協議， 提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。4.乙方應了解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規范，因乙方施工 中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。5.如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。九、工程質量1.本工程

15、以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。2.由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。3.由于乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。4.裝飾工程質量保修一年。十由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和 有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如 工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由 甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。十一、違約責任任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償 給守約方。 十二、備注本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條

16、款，如本合同甲.乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決 執行。十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字后即生效，具有法律效力。甲方(簽字)：_乙方(簽字)：_年月日家居裝飾工程合同書范文三發包方: (以下簡稱甲方)姓名(名稱)： 工程代表姓名：住 所：工作單位：聯系電話：承包方: (以下簡稱乙方)姓名(名稱)：注冊地址：法定代理人： 工程負責人：聯系電話：根據中華人民共和國合同法、中華人民共和國消費權益保護法、建設部家庭居室裝飾裝修管理辦法以及其他有關法律法規規定的原則，結合本工程

17、的具體情況，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方發包的裝飾(土建)工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議，共同遵守。第一條 工程概況1.1 工程地點： 。1.2 工程內容及做法：(詳見附件一裝飾施工內容表及施工圖紙)。1.3 工程承包方式：包工包料;部分承包;清包工，甲方負責全部供料的三種方式中，最終確定的方式為：1.4 工程期限 天開工日期 年 月 日?？⒐と掌?年 月 日。第二條 甲方責任2.1 負責到政府相關部門及物業管理部門辦理與本工程有關的一切手續及費用，(乙方應交的物業管理費及保證金除外)。2.2 負責提供水電為乙方使用。2.3 負責協調鄰里關系，保證乙方正

18、常施工。2.4 如確需拆改原建筑物結構工設備管線，負責到有關部門辦理相應的審 批手續，甲方擅自同意乙方拆改，造成的一切后果和損失，由甲方負責。2.5 負責工程質量檢查的進度的監督檢查，辦理驗收、變更登記。第三條 乙方責任3.1 施工中嚴格執行施工安全操作規范及質量標準，按期保質完成任務，如發生質量安全事故均由乙方自理。3.2 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施進行保管保護。3.3 乙方有責任依法保護合同內的權利，有力對抗外界不正常干擾和排除影響正常施工秩序。第四條 工程變更4.1 工程項目如需變更，須雙方協商一致，調整有關費用，并由甲乙雙方共同簽署工程項目變更單之后，方可進行，決不可

19、私自更改，否則，后果由私自更改者負責。第五條 工程工期5.1 因甲方未按約定完成任務而影響工期，工期應順延，使乙方造成的誤工，應付誤工費。誤工按現場實際施工人數計算，誤工費按每工日伍拾元收取。因甲方提供的材料、設備質量不合法影響工程質量，返工費由甲方承擔，工期順延。5.2 因乙方未按約定完成任務而影響工期，工期不應順延，因乙方原因造成工程質量存在問題，返工費由乙方承擔，乙方必須在三天內整改驗收合格。5.3 因工程變更或外部原因造成的停水、停電及其它不可抗力因素，工期應順延。造成乙方誤工損失費由雙方協商解決。第六條 工程驗收和保修6.1 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應在接到通知后三天內組織驗收。辦理工程款結算，辦理移交手續(附件五工程