




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、pure thoughts can make the smallest actions noble.整合匯編簡單易用(頁眉可刪)關于承攬加工合同模板匯編7篇 承攬加工合同 篇1承攬方:_定作方:_定作方委托承攬方加工_,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條 加工成品:品 名規 格單 位 數 量 備 注 第二條 加工成品質量要求:_(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質量:_(,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定
2、的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)第四條 技術資料,圖紙提供辦法:_(承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復
3、,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。, 承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。, 定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)第五條 價款或酬金:_(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)第六條 驗收標準和方法:_(,按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作
4、方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)第七條 交(提)貨的時間和地點:_(, 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定
5、的方法計算。)第八條 包裝要求及費用負擔:_第九條 運輸辦法及費用負擔:_第十條 結算方式及期限:_第十一條 其他:_(如: 根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)第十二條 承攬方的違約責任:一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責
6、修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_元;(合同中
7、無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_(-幅度)或酬金總額的_(-幅度)違約金。六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。第十三條 定作方的違約責任:一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履
9、行部分價款總值的_(-幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_(-的幅度)違約金。三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。四,超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少
10、于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。五,超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故
11、拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。本合同自一九_年_月_日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_份,交_(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。定作方:_(蓋章)代表人:_(蓋章)_電話:_開戶銀行:_帳號:_承攬方:_(蓋章)代表人:_
12、(蓋章)_電話:_開戶銀行:_帳號:_一九_年_月_日訂承攬加工合同 篇2定作人:簽訂地點:承攬人:簽訂時間:年月日第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量數量名稱、型號單位、單價金額合計合計人民幣金額(大寫):(注:空格如不夠用,可以另接)第二條 定作人提供的材料材料規格計量數量質量提供日期消耗定額名稱型號單位(注:空格如不夠用,可以另接)第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:第四條 加工物的技術標準、質量要求:第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦
13、法及保密要求:第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。第九條 定作人(是否)允許第三人完成加工物的主要工作。第十條 加工物的交付方式及地點:第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:第十二條 報酬的結算方式及期限:第十三條 定作人在年月日前交定金(大寫)元。第十四條 本合同解除的條件:第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是否)可以留置加工物。第十六條 違約責任:第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方
14、式解決:(一)提交仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。第十八條 其他約定事項:定作人(章):承攬人(章):住所:住所:法定代表人:法定代表人:居民身份證號碼:居民身份證號碼:委托代理人:委托代理人:電話:電話:開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(章)賬號:賬號:經辦人:郵政編碼:郵政編碼:監制部門:印制單位:承攬加工合同 篇3定作方: 合同編號:承攬方: 簽訂日期:定作方委托承攬方加工 ,經雙方充分協商,達成以下合同條款。一、 加工成品:二、加工成品質量要求:三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量1.定作方提供原材料的,承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗,不符合要求的,應立
15、即通知定作方調換或補齊,下料后再提出原料質量問題的,造成定作方損失的,承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。2、承攬方提供原材料的,應保證提供的原材料符合定作方的要求,且滿足承攬的需要。四、技術資料、圖紙提供辦法1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應及時回復,提出修改意見。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。五、價款或酬金價款或酬金按照如下約定計算:六、驗收標準和方法1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準
16、。2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。七、交貨的時間和地點1、交貨時間: 。2、交貨地點:定作方工廠內八、包裝要求1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。九、運輸辦法及費用負擔:運輸由承攬方負責,費用承攬方承擔。十、費用結算結算時間:十一、承攬方的違約責任1、未按合同規定的質量交付定作物,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理
17、;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方支付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_%的違約金,并賠償給定作方造成的損失。6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方
18、因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。十二、不可抗力在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任。十三、其它約定1、加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。3、本合同一式 份。甲方: 蓋章:簽約人: 職務: 電話號碼:已方: 蓋章:簽約人: 職務: 電話號碼:時間: 年 月 日承攬加工合同 篇4委托方: (以下簡稱甲方) 加工方: (以下
19、簡稱乙方)依據中華人民共和國合同法的有關規定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經友好協商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。一、加工方式甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。二、加工內容本合同所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷 紅丹 防銹底漆一遍)。三、加工工期從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。四、加工量、單價及總金額1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范(gb-50205-20_)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加
20、工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。4、本合同采用的定價方式結算。五、運輸方式:需方自提,運費自負。六、結算、付款及付款方式1、本合同簽訂后萬元為定金, / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。2、乙方生產、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方
21、財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發貨。3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內到現場處理問題。七、雙方責任 甲方責任1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責
22、任。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結算;市場價格下跌的,按照下乙方責任1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工,并做好自檢工作,確保質量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。4、
23、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃, 20_ 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。八、質量驗收1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后,由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,并在48小時內解決。2、質量異議期限:甲方收到產品后如發現存在質量問題,應立即停止使用,并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。3、甲乙雙方約定,如果乙方
24、提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。九、違約責任1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過60天時,乙方有權2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。十、保密責任任何一方在簽訂及履行本
25、合同的過程中知悉對方的商業秘密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起,至對方將該商業秘密公開之日止。十一、其他約定1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。2、本合同未盡事宜,由雙方協商解決并簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決,協商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。5、本合同一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。 (以下無正文)甲方:(蓋章) 乙方:年月日:承攬加工合同
26、 篇5承 攬 方:_地 址:_ 郵碼:_ 電話:_法定代表人:_ 職務:_定 作 方:_地 址:_ 郵碼:_ 電話:_法定代表人:_ 職務:_定作方委托承攬方加工_,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條 加工成品第二條 加工成品質量要求第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量1。(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2。(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材
27、料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3。交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。第四條 技術資料、圖紙提供辦法1。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2。承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。3。定作方應當按規定日
28、期提供技術資料、圖紙等。第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。第六條 驗收標準和方法1。按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2。定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3。當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。第七條 交貨的時間和地點1。交(
29、提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。2。交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。第八條 包裝要求及費用負擔第九條 運輸辦法及費用負擔第十條 結算方式及期限第十一條 其他約定第十二條 承攬方的違約責任一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬
30、金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物(包括返修
31、、更換、補交等),應當向定作方償付違約金_ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_%(10%30%)或酬金總額的_%(20%60%)的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運
32、到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬
33、方因此造成的損失。二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_%(10%30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_%(20%60%的幅度)違約金。三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定
34、作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方
35、遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:1。向仲裁機關申請仲裁;2。向人民法院起訴。本合同自_ 年_ 月_ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_份,交_(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。定作方:_代表人:_年_月_日承攬方:_代表人:_年_月_日承攬加工合同 篇6甲方(定作方
36、):代理人:聯系電話:乙方(承攬方):代理人:聯系電話:為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任,確保合同全面履行,經雙方平等協商一致,根據中華人民共和國合同法及有關規定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執行。第一條 定作物名稱、數量、規格、質量、價款防盜門名稱_,規格_,單位_,數量_,單價(元/m2)_。注:以實際安裝樘數結算,面積以現場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續訂貨時,提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。工期要求:第二條 承攬方式、材料的提供2.1 承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負責制作、安裝,運輸到施工安裝現場;2.2 本合同價格內已包含:制作、安裝
37、、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內容;2.3 材質標準:2.3 乙方產品必須附有產品出廠合格證,需檢驗的,應提供檢驗合格證,作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品,如有發生乙方無條件退貨重作。第三條 承攬范圍3.1 乙方承攬加工范圍:3.2 工程地點:第四條 合同價款的計算、結算、支付方式4.1計算方法:面積以現場實際測量面積為準。4.2 本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。4.3 付款方式:安裝完畢經驗收合格付總價款的95%,余5%作為質量保證金,待竣工驗收合格后無質量問題質保期滿后付清。第五條 合同價款與酬金本合同價款共計:以實
38、結算_元整。第六條 加工制作安裝要求6.1 甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關資料,具體施工尺寸由乙方現場實測。6.2 乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表,相關費用及電費由乙方承擔。6.3 乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型,甲方審核簽字后方可制作生產6.4乙方在施工階段應配合主包單位工作,按進度要求及時提供安裝。6.5 為了保證工程的進度和質量,總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負責保護安裝成品,屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。第七條 工期7.1 開工前三天甲方向乙方下達開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度
39、,不得影響甲方工程按期竣工驗收。7.2 如遇下列情況,經甲方現場代表簽證后,工期相應順延:(1)按施工準備規定,不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進場施工;(2)在施工中如因現場連續停電24小時以上影響正常施工(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。第八條 工程質量標準和驗收辦法8.1 本工程質量要求達到國家現行不銹鋼門窗規范合格標準。8.2 乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規范、規格和標準進行施工,并接受甲方派駐代表的監督和整改。8.3 乙方在施工中發生質量事故,應及時報告甲方派駐代表和當地建筑工程質量監督站,一般質量事故的處理結果應送發包方和質量
40、監督站備案;重大質量事故的處理方案,應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究,并經設計單位簽證后實施,所發生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。第九條 質量保修工程竣工并經驗收合格后,乙方按規定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規定執行,在此期間凡屬乙方制作安裝產品質量問題乙方免費維修或更換。甲方通知乙方返修時,乙方應及時維修,如乙方未能及時維修甲方有權安排人員維修,一切費用從質保金中扣除。質保期滿后無發生保修費用,甲方全額退還質保金。第十條 安全及特別約定1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規程進行操作,高空作業配安全帶,進入施工現場戴安全帽等。如因乙方原
41、因造成安全事故,甲方負責協調、配合,所有責任及費用均由乙方承擔。2、乙方應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包,如有發現,甲方有權隨時解除本合同。第十一條 違約責任11.1 工程質量不符合合同約定的,乙方負責無償修理、返工。11.2 由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的千分之一。11.3 甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。第十二條 爭議的處理如在本合同履行過程中雙方發生爭議,應當首先通過友好協商解決。如協商不成時,可通過_人
42、民法院訴訟解決。本合同未盡事宜,可由雙方協商一致后訂立補充協議處理,補充協議為本合同的組成部分。第十三條 合同的生效和份數本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。甲方(蓋章):代理人(簽字):合同簽訂地:_年_月_日乙方(蓋章):代理人(簽字):合同簽訂地:_年_月_日承攬加工合同 篇7承攬方(甲方):_定作方(乙方):_甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱:_型號:_規格:_質量要求:_計量單位:_數量:_加工費:_單位總價:_第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承
43、擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。材料名稱:_型號:_規格:_質量要求:_計量單位:_數量:_單價:_總價:_圖紙、技:_術資料及:_交付時間:_第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱:_交付時間:_交付地點:_交付數量:_包裝要求:_檢驗方法:_運輸方法:_運費承擔:第六條加工費結算辦法與時間_。第七條乙方應于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方應于_年 _月_日前向甲方交付預
44、付款_元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。第八條甲方的違約責任1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_償付違約金。5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_%的違約金。6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。第九條乙方的違約責任1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_%的違約金。3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 中國二苯基氯磷行業市場調查報告
- 2025年 中國鐵路青藏集團有限公司招聘考試筆試試題附答案
- 2025年 錫林郭勒盟市級機關遴選考試筆試試題附答案
- 2024年中國釕粉行業市場調查報告
- 中國智能垃圾分類技術行業市場占有率及投資前景預測分析報告
- 寫字樓可行性分析報告
- 2024年中國磷酸銨鹽干滅火劑行業調查報告
- 2025年中國進口食品行業市場調查研究及投資前景預測報告
- 2025年中國電力巴士行業發展監測及投資戰略規劃研究報告
- 2024-2030年中國凳類家具行業市場深度研究及投資戰略咨詢報告
- 法律職業倫理試題及答案
- 2025年國家公務員考錄《申論》真題及參考答案(行政執法卷)
- 2024珠海農商銀行社會招聘筆試歷年典型考題及考點剖析附帶答案詳解
- 2025年公路水運工程重大事故隱患判定標準
- 車間物料員員試題及答案
- 2025國內外虛擬電廠實踐經驗分析及高質量發展相關建議報告-國網能源院
- 錨桿錨固質量無損檢測技術規程
- 老年癡呆健康知識講座課件
- 2025年中考語文二輪復習:散文閱讀 專題練習題(含答案)
- 云南楚雄州金江能源集團有限公司招聘筆試題庫2025
- 高中生物2015-2024年10年高考真題專題分類匯編-專題14體液調節考點2激素調節的過程
評論
0/150
提交評論