十二月中旬一級建造師考試《建設工程法規及相

關知識》考試卷（含答案）

一、多項選擇題（共30題，每題2分，每題的備選項中，有

兩個或兩個以上的符合題意，有一個錯選則本題不得分，少選，

所選的每個選項得0.5分）。

1、下列情形中，發包人應當承擔過錯責任的有OO

A、發包人提供的設計圖紙有缺陷，造成工程質量缺陷

B、發包人提供的設備不符合強制標準，引發工程質量缺陷

C、發包人直接指定分包人分包專業工程，分包工程發生質量缺陷

D、發包人未組織竣工驗收擅自使用工程，主體結構出現質量缺陷

E、發包人指定購買的材料、建筑構配件不符合強制性標準，造成

工程質量缺陷

【參考答案】：ABCE

【解析】：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件

適用法律問題的解釋》第12條規定，發包人具有下列情形之一，造成

建設工程質量缺陷，應當承擔過錯責任：（1）提供的設計有缺陷；（2）

提供或者指定購買的建筑材料、建筑構配件、設備不符合強制性標

準；（3）直接指定分包人分包專業工程。

2、根據《民事訴訟法》，下列案件糾紛適用專屬管轄的有（）o

A、貨物運輸

B、人員傷害

C、房屋權屬

D、土地使用權出讓

E、建設工程施工合同

【參考答案】：CD

【解析】：《民事訴訟法》中規定了3種適用專屬管轄的案件，

其中因不動產糾紛提起的訴訟，由不動產所在地人民法院管轄，如房

屋買賣糾紛、土地使用權轉讓糾紛等。應當注意的是，根據《最高人

民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》的

規定，建設工程施工合同糾紛不適用專屬管轄。

3、因不可抗力不能履行合同時，當事人的義務包括()o

A、通知對方

B、繼續履行

C、賠償損失

D、解除合同

E、提供相關證明

【參考答案】：AE

【解析】：根據《合同法》的規定，因不可抗力不能履行合同的,

根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除

外，故

B、C項不符合題意；發生不可抗力并不必然導致合同解除，故D

項不符合題意；當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通

知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應當在合理期限內提供證

明，故

A、E選項正確。

4、當事人申請仲裁必須符合()條件。

A、有具體的理由

B、有具體的仲裁請求和事實

C、有效的仲裁協議

D、有充分的證據

E、屬于仲裁委員會的受理范圍

【參考答案】：ABCE

5、安全生產許可證頒發管理機關或者其上級行政機關可以撤銷已

經頒發的安全生產許可證的情形有()O

A、取得安全生產許可證的建筑施工企業發生較大安全事故的

B、安全生產許可證頒發管理機關人員溢用職權頒發安全生產許可

證頒發的

C、超越法定職權頒發安全生產許可證頒發的

D、違反法定程序頒發安全生產許可證頒發的

E、對不具備安全生產條件的建筑施工企業頒發安全生產許可證的

【參考答案】：BCDE

【解析】：安全生產許可證頒發管理機關或者其上級行政機關發

現有下列情形之一的，可以撤銷已經頒發的安全生產許可證：

(1)安全生產許可證頒發管理機關工作人員濫用職權、玩忽職守

頒發安全生產許可證的：

(2)超越法定職權頒發安全生產許可證的；

(3)違反法定程序頒發安全生產許可證的；

(4)對不具備安全生產條件的建筑施工企業頒發安全生產許可證

的；

(5)依法可以撤銷已經頒發的安全生產許可證的其他情形。

6、要約不得撤銷的情形包括()o

A、要約人確定了承諾期限

B、要約人用其他形式明示要約不可撤銷

C、受要約人已為履行合同作了主要工作

D、受要約人有理由認為要約不可撤銷，并已為履行合同作了準備

工作

E、受要約人對要約的內容作出實質性變更

【參考答案】：ABD

【解析】：《合同法》第十九條規定，有下列情形之一的，要約

不得撤銷：①要約人確定了承諾期限或者以其他形式明示要約不可撤

銷；②受要約人有理由認為要約是不可撤銷的，并已經為履行合同作

了準備工作。

7、根據《立法法》，()之間對同一事項的規定不一致時，由國

務院裁決。

A、部門規章

B、地方政府規章與部門規章

C、同一機關制定的舊的一般規定與新的特別規定

D、部門規章與地方性法規

E、地方性法規與地方政府規章

【參考答案】：AB

【解析】：根據《立法法》第80條的規定，地方性法規的效力高

于本級和下級地方政府規章。故E項不正確。

根據《立法法》第85條的規定，地方性法規、規章之間不一致時,

由有關機關依照下列規定的權限作出裁決：

(1)同一機關制定的新的一般規定與舊的特別規定不一致時，由

制定機關裁決；

(2)地方性法規與部門規章之間對同一事項的規定不一致，不能

確定如何適用時，由國務院提出意見，國務院認為應當適用地方性法

規的，應當決定在該地方適用地方性法規的規定；認為應當適用部門

規章的，應當提請全國人民代

8、對擅自設置、移動、涂改或者損毀歷史文化街區、名鎮、名村

標志牌的，進行的處罰包括()o

A、由城市、縣人民政府責令限期改正

B、由城市、縣人民政府城鄉規劃主管部門責令限期改正

C、由城市、縣人民政府文物主管部門責令限期改正

D、逾期不改正的，對單位處1萬元以上10萬元以下的罰款

E、逾期不改正的，對個人處1000元以上1萬元以下的罰款

【參考答案】：BE

【解析】：擅自設置、移動、涂改或者損毀歷史文化街區、名鎮、

名村標志牌的，由城市、縣人民政府城鄉規劃主管部門責令限期改正;

逾期不改正的，對單位處1萬元以上5萬元以下的罰款，對個人處

1000元以上1萬元以下的罰款。

9、以下材料中，施工單位在工程施工中必須進行見證取樣和送檢

的是0。

A、地下防水材料

B、承重鋼筋連接接頭

C、混凝土摻加劑

D、砌筑砂漿的水泥

E、分隔墻的混凝土小型砌塊

【參考答案】：ABD

10、根據《建設工程安全生產管理條例》，施工企業的（）應當

經建設行政主管部「或者其他有關部門考核合格后方可任職。

A、項目技術人員

B、企業主要負責人

C、項目負責人

D、專職安全生產管理人員

E、特種作業人員

【參考答案】：BCD

【解析】：根據《建設工程安全生產管理條例》的規定，施工企

業的主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員應當經建設行

政主管部門或者其他有關部門考核合格后方可任職。故B、C、D選項

正確。而A、E選項并非法律強制性規定的范疇。

11、根據《建筑工程施工許可管理辦法》，不需要辦理施工許可

證的建筑工程有()O

A、建筑面積200平方米的房屋

B、城市大型立交橋

C、搶險救災工程

D、實行開工報告審批制度的建筑工程

E、城市居住小區

【參考答案】：ACD

【解析】：不需要辦理施工許可證的建設工程：

(1)限額以下的小型工程。按照《建筑法》的規定，國務院建設

行政主管部門確定的限額以下的小型工程，可以不申請辦理施工許可

證。據此，工程投資須在30萬元以下或者建筑面積在300平方米以下

的建筑工程，可以不申請辦理施工許可證。

(2)搶險救災等工程。搶險救災及其他臨時房屋建筑和農民自建

低層住宅的建筑活動，不適用本法。另外，《建筑法》規定，按照國

務院規定的權限和程序批準開工報告的建筑工程，不再領取施工許可

證。

12、下列關于投標保證金說法，正確的有()。

A、投標人應當按照招標文件的要求提交投標保證金

B、投標保證金是投標文件的有效組成部分

C、投標保證金的擔保形式，應在招標文件中規定

D、投標保證金應當在投標截止時間前送達

E、投標保證金的金額一般由雙方約定

【參考答案】：ABCD

【解析】：根據《工程建設項目施工招標投標辦法》的規定，招

標人可以在招標文件中要求投標人提交投標保證金。

投標保證金除現金外，可以是銀行出具的銀行保函、保兌支票、

銀行匯票或現金支票。

投標保證金一般不得超過投標總價的2%,但最高不得超過80萬元

人民幣。

投標保證金有效期應當超出投標有效期30天。

投標人應當按照招標文件要求的方式和金額，將投標保證金隨投

標文件提交給招標人。投標人不按招標文件要求提交投標保證金的，

該投標文件將被拒絕，作廢標處理。

故應

13、建設項目中防治污染的設施，必須與主體工程同時()o

A、立項

B、竣工

C、設計

D、施工

E、投產使用

【參考答案】：CDE

【解析】：根據《環境保護法》第二十六條規定，建設項目中防

治污染的措施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。

防治污染的設施必須經原審批環境影響報告書的環保部門驗收合格后，

該建設項目方可投入生產或者使用。這一規定在我國環境立法中通稱

為“三同時”制度。它適用于在中國領域內的新建、改建、擴建項目

(含小型建設項目)和技術改造項目，以及其他一切可能對環境造成

污染和破壞的工程建設項目和自然開發項目。它與環境影響評價制度

相輔相成，是防止新污染和破壞的兩大“法寶”，是中國預防為主方

針的具體化、制度化。

14、同一財產向兩個以上債權人抵押的，拍賣、變賣抵押物所得

的價款()清償。

A、抵押合同已登記生效的，按抵押物登記的先后順序

B、抵押合同已登記生效的，順序相同的，按照債權比例

C、抵押合同自簽訂之日起生效的，抵押物未登記的，按照債權比

例

D、抵押合同自簽訂之日起生效的，抵押物未登記的，按照合同生

效的先后順序

E、抵押合同自簽訂之日起生效的，抵押物未登記的，且合同生效

的先后順序相同的，按照債權比例清償

【參考答案】：ABDE

15、我國《建筑法》規定，建筑工程的發包單位可以將建筑工程

的()一并發包給一個工程總承包單位。

A、施工

B、勘察

C、設備采購

D、設計

E、監理

【參考答案】：ABCD

16、建設工程債的常見種類包括()o

A、施工合同債

B、買賣合同債

C、無因管理之債

D、侵權之債

E、不當得利之債

【參考答案】：ABD

【解析】：本題涉及的考點是建設工程債的常見種類。建設工程

債的常見種類：施工合同債；買賣合同債；侵權之債。

17、根據《工傷保險條例》，建筑施工企業職工有下列情況可以

認定為工傷的有()O

A、出差途中，由于工作原因遭遇車禍受傷

B、在施工現場斗毆受傷

C、在施工現場因工作原因受到事故傷害

D、施工期間醉酒墜落致殘

E、在辦公場所內因勞資糾紛自殺

【參考答案】：AC

【解析】：有下列情形之一的，不得認定為工傷或者視同工傷：

(1)故意犯罪的；

(2)醉酒或者吸毒的；

(3)自殘或者自殺的。

18、在下列情形中，代理人應當向被代理人承擔民事責任的有()

A、在第三人知道行為人沒有代理權仍與其實施民事行為給被代理

人造成損害的

B、經追認的越權代理行為

C、委托書授權不明的代理行為

I)、代理人因事務繁忙來經被代理人同意將代理事務轉托他人

E、被代理人知道代理人的代理行為違法不表示反對的

【參考答案】：AD

19、我國《招標投標法》中關于投標的禁止性規定有()o

A、投標人之間串通投標

B、投標人與招標人之間串通投標

C、投標人以行賄的手段謀取中標

D、投標人以非法手段騙取中標

E、兩個以上企業聯合投標

【參考答案】：ABCD

【解析】：在建設工程招標投標活動中，投標人的不正當競爭行

為主要是：投標人相互串通投標、招標人與投標人串通投標、投標人

以行賄手段謀取中標、投標人以低于成本的報價競標、投標人以他人

名義投標或者以其他方式弄虛作假騙取中標。E項，《招標投標法》第

三十一條規定，兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯合體，以

一個投標人的身份共同投標。

20、根據《合同法》，下列文件中，不屬于要約邀請的有()o

A、投標文件

B、中標通知書

C、符合要約規定的售樓廣告

D、拍賣公告

E、招標公告

【參考答案】：ABC

【解析】：選項A屬于要約，選項B屬于承諾，選項C屬于要約。

選項

D、E屬于要約遨請。《合同法》規定，要約邀請是希望他人向自

己發出要約的意思表示。寄送的價目表、拍賣廣告、招標廣告、招股

說明書、商業廣告等為要約邀請。

21、根據《合同法》的規定，合同變更表述正確的有()o

A、變更必須采用書面形式

B、當事人可以將合同轉讓給他人

C、當事人經過協商可以改變某些條款的約定

D、必須以明確的新條款內容更換相應條款內容

E、變更的條款對當事人雙方均有約束力

【參考答案】：CDE

【解析】：A項，合同的變更實質上是對原合同的修改和補充，合

同可以采用口頭形式訂立，也可以采用口頭形式變更，所以不是必須

采用書面形式；B項，合同的轉讓屬于合同主體的變更，是廣義的合同

變更，在《合同法》中有單獨的規定，《合同法》中的合同變更指的

是狹義的合同變更，即合同內容的變更。

22、所有合同的訂立過程都必須經過()。

A、要約邀請

B、要約

C、承諾

D、審批

E、公證

【參考答案】：BC

【解析】：《合同法》第十三條規定，當事人訂立合同，采取要

約、承諾方式。因此，要約和承諾是任何合同訂立過程所必須經過的

兩個階段。

23、企業遺失安全生產許可證，在申請補辦之前，應當()o

A、立即向原安全生產許可證頒發管理機關報告

B、立即向省級人民政府報告

C、在公眾媒體上聲明作廢

D、向原安全生產許可證頒發管理機關聲明作廢

E、由原安全生產許可證頒發管理單位在媒體上聲明作廢

【參考答案】：AC

【解析】：遺失安全許可證應向原安全生產許可證頒發管理機關

報告報告并在公眾媒體上聲明作廢后補辦。

24、100、某施工項目招標，中標的施工單位與招標人訂立合同并

交納履約保證金后，拒不履行該合同，導致招標人重新招標、工程竣

工日期后延。下面關于施工單位承擔賠償責任的說法，正確的有()O

A、損失未超過履約保證金的，按照履約保證金承擔賠償責任

B、損失超過履約保證金部分，不再承擔賠償責任

C、損失超過履約保證金部分，仍應承擔賠償責任

D、沒有提交履約保證金，不再承擔賠償責任

E、沒有提交履約保證金，仍應承擔賠償責任

【參考答案】：ACE

【解析】：《招標投標法》規定，中標人不履行與招標人訂立的

合同的，履約保證金不予退還，給招標人造成的損失超過履約保證金

數額的，還應當對超過部分予以賠償；沒有提交履約保證金，應對招

標人的損失承擔賠償責任。

25、設計單位應當考慮施工安全操作和防護的需要，對涉及施工

安全的(),在設計文件中注明，并對防范生產安全事故提出指導意

見。

A、重點部位

B、關鍵部位

C、重點環節

D、關鍵環節

E、重點領域

【參考答案】：AC

【解析】：參見《建設工程安全生產管理條例》第十三條笫二款

規定。

26、關于用能單位其他違法行為應承擔的法律責任，下列說法錯

誤的有OO

A、《節約能源法》規定，用能單位未按照規定配備、使用能源計

量器具的，由產品質量監督部門責令限期改正；逾期不改正的，處5

萬元以上10萬元以下罰款

B、瞞報、偽造、篡改能源統計資料或者編造虛假能源統計數據的,

依照《統計法》的規定處罰

C、無償向本單位職工提供能源或者對能源消費實行包費制的，由

管理節能工作的部匚責令限期改正；逾期不改正的，處5萬元以上10

萬元以下罰款

D、進口列入淘汰名錄的設備、材料或者產品的，由海關責令退運,

可以處10萬元以上100萬元以下的罰款

E、進口列入淘汰名錄的設備、材料或者產品，進口者不明的，由

承運人承擔退運責任，或者承擔有關處置費用

【參考答案】：AC

【解析】：A項，《節約能源法》第七十四條規定，用能單位未按

照規定配備、使用能源計量器具的，由產品質量監督部門責令限期改

正；逾期不改正的，處1萬元以上5萬元以下罰款；C項，無償向本單

位職工提供能源或者對能源消費實行包費制的，由管理節能工作的部

門責令限期改正；逾期不改正的，處5萬元以上20萬元以下罰款。

27、總承包單位分包工程應當經過建設單位認可，認可的方式包

括（）。

A、在總承包合同中規定分包的內容

B、由建設單位指定分包，分包人與總承包單位簽約

C、總承包合同沒有規定分包內容時，事先征得建設單位同意

D、勞務作業任務的發包人與承包人簽訂的勞務分包合同，由建設

單位確認

E、由建設單位向總承包單位推薦分包人，總承包人不能拒絕

【參考答案】：AC

【解析】：總承包單位如果要將所承包的工程再分包給他人，應

當告知建設單位并取得認可。這種認可應通過兩種方式：①在總承包

合同中規定分包的內容；②在總承包合同中沒有規定分包內容的，應

當事先征得建設單位的同意。但是，勞務作業分包由勞務作業發包人

與勞務作業承包人通過勞務合同約定，可不經建設單位認可。

28、建設民事商事法律關系的特點包括()o

A、建設民事商事法律關系是主體之間的民事商事權利和民事商事

義務關系

B、建設民事商事關系是平等主體之間的關系

C、建設民事商事法律關系主要是財產關系

D、建設民事商事關系的保障措施具有補償性和財產性

E、建設民事商事法律關系的權利義務關系是相同的

【參考答案】：ABCD

【解析】：建設民事商事法律關系，是建設活動中由民商事法律

規范所調整的社會關系，其具有以下特點：①建設民事商事法律關系

是主體之間的民事商事權利和民事商事義務關系；②建設民事商事法

律關系是平等主體之間的關系；③建設民事商事關系主要是財產關系；

④建設民事商事關系的保障措施具有補償性和財產性。E項，建設民事

商事法律關系之間的權利義務是對等的，但不能說是相同的。

29、行政機關作出強制執行決定前，應當事先催告當事人履行義

務。催告應當以書面形式作出，并載明下列事項()O

A、當事人有權提起行政復議或行政訴訟

B、涉及金錢給付的，應當有明確的金額和給付方式

C、履行義務的方式

D、履行義務的期限

E、當事人依法享有的陳述權和申辯權

【參考答案】：BCDE

【解析】：《行政強制法》第35條：“行政機關作出強制執行決

定前，應當事先催告當事人履行義務。催告應當以書面形式作出，并

載明下列事項：（1）履行義務的期限；（2）履行義務的方式；（3）涉及金

錢給付的，應當有明確的金額和給付方式；（4）當事人依法享有的陳述

權和申辯權”。本題

B、

C、

D、E均符合題干所述法律規定；A項不屬于應當告知的法定必要

事項之一，且催告階段行政強制執行決定尚未作出，不存在提起行政

復議或行政訴訟的同題。故

B、

C、

I）、E為正確選項。

30、行政強制措施的種類包括（）o

A、限制公民人身自由

B、查封場所、設施或者財物

C、扣押財物

D、凍結存款、匯款

E、代履行

【參考答案】：ABCD

【解析】：本題涉及的考點是行政強制措施的種類。行政強制措

施的種類：①限制公民人身自由；②查封場所、設施或者財物；③扣

押財物；④凍結存款、匯款；⑤其他行政強制措施。

二、單項選擇題（共70題，每題1分，每題的備選項中，只

有一個最正確或最符合題意。選對每題得一分，沒選或選錯均不

得分）。

1、某辦公大樓在保修期間出現外墻裂縫，經查是由于設計缺陷造

成，原施工單位進行了維修，之后應向（）主張維修費用。

A、建設單位

B、設計單位

C、物業管理單位

D、大樓使用者

【參考答案】：A

2、包工頭張某喈用某施工企業的資質與甲公司簽訂一建設工程施

工合同。施工結束后，工程竣工驗收質量合格，張某要求按照合同約

定支付工程款遭到對方拒絕，遂訴至法院。關于該案處理的說法，正

確的是（）。

A、合同無效，不應支付工程款

B、合同無效，應參照合同約定支付工程款

C、合同有效，應按照合同約定支付工程款

D、合同有效，應參照合同約定支付工程款

【參考答案】：B

3、包工頭王某在靠某建筑工程公司承攬住宅樓施工工程，后其工

程出現嚴重質量問題，建設單位為此提出索賠，對此質量問題的責任,

下列說法正確的是（）。

A、建筑工程公司獨自承擔

B、王某獨自承擔

C、建筑工程公司和王某按過錯比例承擔

D、建筑工程公司與王某連帶承擔

【參考答案】：D

【解析】：《建筑法》第六十六條規定，建筑施工企業轉讓、出

借資質證書或者以其他方式允許他人以本企業的名義承攬工程的，責

令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等

級；情節嚴重的，吊銷資質證書。對因該項承攬工程不符合規定的質

量標準造成的損失，建筑施工企業與使用本企業名義的單位或者個人

承擔連帶賠償責任。

4、根據《招標沒標法》的規定，在招標文件中，依法必須進行招

標的項目，自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之

日止，最短不得少于（）日。

A、10

B、20

C、30

D、40

【參考答案】：B

【解析】：本題考核的是招標文件開始發出之日起至投標人提交

投標文件的截止時間。招標人應當確定投標人編制投標文件所需要的

合理時間；但是，依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發出之

日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于20日。

5、安全生產許可證的有效期為（）年

A、1

B、2

C、3

D、5

【參考答案】：C

【解析】：倒數第5行。

6、根據《建筑工程施工許可管理辦法》，下列不屬于建設單位申

請領取施工許可證的前提條件是（）。

A、已經取得安全生產許可證

B、辦理了工程質量監督手續

C、有滿足施工需要的施工圖樣

D、已經取得規劃許可證

【參考答案】：A

【解析】：安全生產許可證是施工企業應具備的條件。

7、甲乙雙方因工程施工合同發生糾紛，甲公司向法院提起了民事

訴訟。審理過程中，在法院的主持下，雙方達成了調解協議，法院制

作了調解書并送達了雙方當事人。雙方簽收后，乙公司又反悔，則下

列說法正確的是（）。

A、甲公司可以向人民法院申請強制執行

B、人民法院應當根據調解書進行判決

C、人民法院應當認定調解書無效并及時判決

D、人民法院應當認定調解書無效并重新進行調解

【參考答案】：A

【解析】：根據《民事訴訟法》的有關規定，判決前能夠調解的，

還可以進行調解。調解書經雙方事人簽收后，即具有法律效力。調解

不成的，如調解未達成協議或者調解書送達前一方反悔的，人民法院

應當及時判決。根據《民事訴訟法》的有關規定，對于下列具有法律

效力的法律文書，一方當事人不履行的，對方當事人可以向有管轄權

的法院申請執行：①法院制作的發生法律效力的民事判決、裁定以及

生效的調解書；②仲裁機構制作的依法由人民法院執行的仲裁裁決書、

生效的仲裁調解書；③公證機關依法賦予強制執行效力的債權文書等。

8、法律沒有規定行政機關強制執行的，作出行政決定的行政機關

應當申請（）強制執行。

A、公安機關

B、人民法院

C、人民檢察院

D、上一級行政機關

【參考答案】：B

【解析】：行政強制執行由法律設定。法律沒有規定由行政機關

強制執行的，作出行政決定的行政機關應當申請人民法院強制執行。

9、建造師甲某的注冊有效期將于2013年6月1日屆滿，甲某如

需繼續執業，最遲應當于()之前申請延續注冊。

A、2013年1月1日

B、2013年3月1日

C、2013年5月1日

D、2013年6月1日

【參考答案】：C

【解析】：本題考核的是注冊建造師的延續注冊。建造師執業資

格注冊有效期一般為3年。

《注冊建造師管理規定》規定，注冊有效期滿需繼續執業的，應

當在注冊有效期屆滿30日前，按照規定申請延續注冊。

10、甲與乙訂立了一份水泥購銷合同，約定甲向乙交付200t水

泥，貨款6萬元，乙向甲支付定金1萬元；如任何一方不履行合同應

支付違約金L5萬元。甲因將水泥賣給丙而無法向乙交付，給乙造成

損失2萬元。乙提出的如下訴訟請求中，不能獲得法院支持的是

()O

A、要求甲雙倍返還定金2萬元

B、要求甲支付損害賠償2萬元

C、要求甲雙倍返還定金2萬元，同時支付違約金1?5萬元

D、要求甲支付違約金1.5萬元

【參考答案】：C

【解析】：本題考核的是違約金和定金的適用。當事人既約定違

約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定

金條款。

11、承運人應按運輸合同約定將貨物運輸到指定地點后，托運人

拒絕支付運輸費用，承運人可以對相應的運輸貨物行使（）。

A、留置權

B、抵押權

C、抵銷權

D、質押權

【參考答案】：A

【解析】：留置，是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，

債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照《擔保法》

規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先

受償的擔保方式。

12、從不同類型法律的關系看，下列關于工程建設審計結論的說

法中，錯誤的是（）

A、當事人可以約定以審計結論作為合同的結算依據

B、審計結論與合同價款不一致并不必然影響合同效力

C、審計結論任何時候都不能作為合同案件的判決依據

D、合同約定不明或約定無效時，審計結論可以作為判決依據

【參考答案】：C

【解析】：根據最高人民法院在《關于建設工程承包合同案件中

雙方當事人已確定的工程價款與審計部門審計的.T程決算價款不一致

時如何運用法律問題的電話答復意見》(見教材).審計是國家對建

設單位的一種行政監督，不影響建設單位與承建單位的合同效力，只

有在合同明確約定以審計結論作為結算依據或約定不明確、約定無效

的情況下，才能將審計結論作為判決依據。根據本題題意只有C選項

符合題意。

13、根據《環境噪聲污染防治法》，在城市市區噪聲敏感建筑物

集中區域內，不能再夜間進行產生環境噪聲污染的建筑施工作業的是

()作業。

A、搶修

B、搶險

C、搶工期

D、生產工藝要求必須連續

【參考答案】：C

【解析】：在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域內，禁止夜間進

行產生環境噪聲污染的建筑施工作業，但搶修、搶險作業和因生產工

藝上要求或者特殊需要必須連續作業的除外。

14、甲供貨單位與乙采購單位于2013年3月1日訂立水泥供應合

同，約定水泥價格龍每噸370元，2014年5月1日交貨，逾期交貨1

個月的違約金為每噸10元。甲實際交貨為2014年6月1日。2014年

5月1日水泥市場價格為每噸380元，2014年6月1日水泥市場價格

為每噸390元，則乙最終應付總款為每噸（）元。

A、360

B、370

C、380

D、390

【參考答案】：A

【解析】：合同中已按照市場行情約定價格且合同價格與市場價

格偏差不大，不存在顯失公平的情況，因此市場行情的波動不應影響

合同價，合同仍執行原價格，即每噸370元。但由于甲供貨單位逾期

交貨1個月，應按合同規定承擔違約責任，即每噸支付10元的違約金。

所以乙最終應付總款為：370—10=360（元/噸）o

15、承攬合同中，承攬人的義務是（）。

A、妥善保管工作成果

B、支付報酬

C、協助義務

D、臉收并受領工作成果

【參考答案】：A

16、生產安全事故綜合應急預案應當包括的內容是（）。

A、應急組織機溝及其職責、預案體系及相應程序、危險性分析、

應急培訓及預案演練

B、應急組織機溝及其職責、預案體系及相應程序、可能發生的事

故特征、應急培訓及預案演練

C、應急組織機溝及其職責、預案體系及相應程序、事故預防及應

急保障、應急培訓及預案演練

D、應急組織機構及其職責、危險性分析、可能發生的事故特征、

應急培訓及預案演練

【參考答案】：C

【解析】：綜合應急預案，應當包括本單位的應急組織機構及其

職責、預案體系及響應程序、事故預防及應急保障、應急培訓及預案

演練等主要內容。

17、某施工合同約定以《建設工程價款結算暫行辦法》作為結算

依據，該工程結算價約4000萬元，發包人應從接到承包人竣工結算報

告和完整的竣工結算資料之日起（）日內核對（審查）完畢并提出

審查意見。

A、20

B、30

C、60

D、45

【參考答案】：D

【解析】：《建設工程價款結算暫行辦法》第十四條規定，單項

工程竣工后，承包人應在提交竣工驗收報告的同時，向發包人遞交竣

工結算報告及完整的結算資料，發包人應按以下規定時限進行核對

（審查）并提出審查意見：①工程竣工結算報告金額為500萬元以下

的，從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起20天；②工程

竣工結算報告金額為500萬元?2000萬元的，從接到竣工結算報告和

完整的竣工結算資料之日起30天:③工程竣工結算報告金額為2000

萬元?5000萬元的，從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日

起45天；④工程竣工結算報告

18、下列關于建設工程返修的表述，錯誤的是（）。

A、返修是施工單位的法定義務

B、對于非施工單位原因造成的質量問題，施工單位無返修義務

C、返修費用應由責任方負責

D、返修包括施工過程中出現質量問題的建設工程和竣工驗收不合

格的建設工程兩種情形

【參考答案】：B

【解析】：本題涉及的考點是建設工程的返修。返修作為施工單

位的法定義務，其返修包括施工過程中出現質量問題的建設工程和竣

工險收不合格的建設工程兩種情形。對于非施工單位原因造成的質量

問題。施工單位也應當負責返修，但是因此而造成的損失及返修費用

由責任方負責。

19、狹義的合同是指（）。

A、物權合同

B、勞動合同

C、行政合同

D、債權合同

【參考答案】：D

20、施工企業委托物資部與材料商簽訂采購合同。本合同的主體

應當是（）。

A、施工企業與物資部

B、物資部與材料商

C、施工企業與材料商

D、施工企業、物資部和材料商

【參考答案】：C

【解析】：根據《民法通則》規定，代理人應以被代理人的名義

對外實施代理行為。故C為正確選項。

21、下列關于仲裁調解的表述，錯誤的是（）。

A、仲裁庭在作出裁決前，可以先行調解

B、調解達成協嘆的，仲裁庭應當制作調解書或者根據協議的結果

制作裁決書

C、仲裁調解書與裁決書具有同等法律效力

D、在仲裁調解書簽收前當事人反悔的，另一方當事人可申請人民

法院強制執行

【參考答案】：D

22、依據《合同法》對合同變更的規定，以下表述中正確的是

()O

A、不論采用何種形式訂立的合同，履行期間當事人通過協商均可

變更合同約定的內容

B、采用范本訂立的合同，履行期間不允許變更合同約定的內容

C、采用格式合同的，履行期間不允許變更合同約定的內容

D、采用競爭性招標方式訂立的合同，履行期間不允許變更合同約

定的內容

【參考答案】：A

23、下列各項關系中，屬于合同法調整范圍的是()。

A、企業內部管理關系

B、買賣關系

C、勞動合同關系

D、行政管理關系

【參考答案】：B

【解析】：《合同法》第2條規定：“本法所稱合同是平等主體

的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系

的協議。婚姻、收養、監護等有關身份關系的協議，適用其他法律的

規定”。行政法律關系以及企業內部管理關系，因其不是平等主體之

間的法律關系，所以均不屬于合同法調整范圍。故B為正確選項。

24、建設行政管理部門對建設工程合同爭議進行調解，施工單位

不服，施工單位可以采取的行為是（）。

A、申請行政復嘆或提起行政訴訟

B、申請仲裁或提起民事訴訟

C、申請行政復嘆后提起行政訴訟

D、申請仲裁后提起民事訴訟

【參考答案】：B

【解析】：下列事項應按規定的糾紛處理方式解決，不能提起行

政復議：①不服行政機關作出的行政處分或者其他人事處理決定的，

應當依照有關法律、行政法規的規定提起申訴：②不服行政機關對民

事糾紛作出的調解或者其他處理，應當依法申請仲裁或者向法院提起

訴訟。

25、某施工總承包單位與分包單位在分包合同中約定，分包施工

中出現任何安全事故，均由分包單位承擔，該約定（）。

A、因顯失公平而無效

B、由于分包單位自愿簽署而有效

C、僅對總承包單位和分包單位有效

D、因違反法律、法規強制性規定而無效

【參考答案】：D

【解析】：法律、行政法規中包含強制性規定和任意性規定。強

制性規定排除了合同當事人的意思自由，即當事人在合同中不得協議

排除法律、行政法規的強制性規定，否則將構成無效合同。按照我國

《建筑法》的規定，總承包單位和分包單位就分包工程對建設單

位承擔連帶責任，這屬于法律的強制性規定。

26、某建設項目遞交投標文件的截止時間為20n年3月1日上午

9時，某投標人由于交通擁堵于2011年3月1日上午9時5分將投標

文件送達，開標當時的正確做法是（）。

A、招標人應當拒收

B、經招標辦審查批準后，該投標有效，可以進入開標程序

C、經其他全部沒標人過半數同意，該投標可以進入開標程序

D、由評標委員會按廢標處理

【參考答案】：A

【解析】：本題涉及的考點是投標文件的送達與簽收。《招標投

標法》規定，投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前,

將投標文件送達投標地點。在招標文件要求提交投標文件的截止時間

后送達的投標文件，招標人應當拒收。

27、分包工程發生質量、安全、進度等問題給建設單位造成損失

的，關于承擔的說法，正確的是（）。

A、分包單位只對總承包單位負責

B、建設單位只能向給其造成損失的分包單位主張權利

C、總承包單位賠償金額超過其應承擔份額的，有權向有責任的分

包單位追償

D、建設單位與分布單位無合同關系，無權向分包單位主張權利

【參考答案】：C

【解析】：分包單位就分包工程和總承包單位向建設單位承擔連

帶責任。當分包工程發生了質量責任或者違約責任時，建設單位可以

向總承包單位請求賠償，也可以向分包單位請求賠償，總承包單位或

分包單位進行賠償后，有權依據分包合同對于不屬于自己責任的賠償

向另一方進行追償。

28、在《民法通則》對民事權利的分類中，只有（）具有財產

權和人身權的雙重屬性。

A、知識產權

B、勞動權

C、債權

D、物權

【參考答案】：A

【解析】：本題考核的是知識產權的法律特征。在《民法通則》

對民事權利的分類中，其他的民事權利都只有財產權或人身權的單一

屬性，只有知識產權具有財產權和人身權的雙重屬性。

29、根據我國《物權法》的規定，建設用地使用權人依法對土地

享有的權利不包括（）。

A、所有權

B、使用權

C、收益權

D、占有權

【參考答案】：A

【解析】：《物權法》第135條規定：建設用地使用權人依法對

國家所有的土地享有占有、使用和收益的權利。故A為正確選項。

30、按照上位法與下位法的法律地位與效力，下列說法錯誤的是

()O

A、《建筑法》高于《建設工程質量管理條例》

B、《建設工程質量管理條例》高于《注冊建筑師管理規定》

C、《建設工程安全生產管理條例》高于《建設工程施工現場管理

規定》

D、《北京市建筑市場管理條例》高于《河北省建筑市場管理條例》

【參考答案】：D

【解析】：在我國法律體系中，法律的效力僅次于憲法而高于其

他法；行政法規的法律地位和法律效力僅次于憲法和法律，高于地方

性法規和部門規章；地方性法規的效力，高于本級和下級地方政府規

章；省、自治區人民政府制定的規章的效力，高于本行政區域內的較

大的市人民政府制定的規章。

31、按照《擔保法》的規定，出質人可以提供()辦理質押擔

保。

A、建筑物

B、構筑物

C、依法可以轉讓的股票

D、土地

【參考答案】：C

【解析】：按照《擔保法》、《物權法》的規定，質押是指債務

人或者第三人將其動產或權利移交債權人占有，將該動產或權利作為

債權的擔保。債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規定以該動

產或權利折價或者以拍賣、變賣該動產或權利的價款優先受償。ABD三

項屬于不動產，不能作為質物。

32、某建筑公司從本市租賃若干工程模板到外地施工。施工完畢

后，因覺得模板運回來費用很高，建筑公司就擅自將該批模板處理了。

后租賃公司同意將該批模板賣給該建筑公司。則建筑公司處理該批模

板的行為（）。

A、有效

B、無效

C、效力待定

D、失效

【參考答案】：C

【解析】：本題考核的是效力待定合同。效力待定合同是指合同

雖然已經成立，但因其不完全符合有關生效要件的規定，其合同效力

能否發生尚未確定，一般須經有權人表示承認才能生效。《合同法》

規定的效力待定合同有三種，即限制行為能力人訂立的合同，無權代

理人訂立的合同，無處分權人處分他人的財產訂立的合同。無處分權

的人處分他人財產，經權利人追認或者無處分權的人訂立合同后取得

處分權的，該合同有效。

33、安全生產許可證的有效期為（）年。

A、1

B、2

C、3

D、5

【參考答案】：C

【解析】：根據《安全生產許可證條例》第9條的規定，安全生

產許可證的有效期為3年。安全生產許可證有效期滿需要延期的，企

業應當于期滿前3個月向原安全生產許可證頒發管理機關辦理延期手

續。企業在安全生產許可證有效期內，嚴格遵守有關安全生產的法律

法規，未發生死亡事故的，安全生產許可證有效期屆滿時，經原安全

生產許可證頒發管理機關同意，不再審查，安全生產許可證有效期延

期3年。故應選C項。

34、某施工單位因嚴重違章施工造成了重大生產安全事故，有關

行政機關擬吊銷其資質證書。以下有關行政處罰程序的表述錯誤的是

()O

A、這起行政處罰不適用聽證程序

B、行政機關應負責組織聽證

C、行政機關應承擔組織聽證的費用

D、施工單位有權要求舉行聽證

【參考答案】：A

35、根據《建設工程安全生產管理條例》的規定，工程（）應

當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工

程建設強制性標準。

A、建設單位

B、監理單位

C、施工單位

D、設計單位

【參考答案】：B

36、工程建設國家標準的審查批準機關是（）。

A、國務院

B、國務院標準化行政主管部門

C、國務院工程建設行政主管部門

D、國務院工程建設行政主管部門領導下的行業協會

【參考答案】：C

【解析】：《標準化法實施條例》第7條規定：“國務院有關行

政主管部門分管本部門、本行業的標準化工作.履行下列職

責：……⑵承擔國家下達的草擬國家標準的任務，組織制定行業標

準”。因此，工程建設國家標準由國務院工程建設行政主管部門審查

批準。故C為正確選項。

37、甲與乙因施工合同糾紛訴至人民法院。在法庭調查時，乙出

示了雙方訂立的有效仲裁協議，此時人民法院應當（）。

A、駁回起訴

B、繼續審理

C、終止起訴

D、將案件移交合同約定的仲裁機構

【參考答案】：B

【解析】：好大一個坑！乙應當在“首次開庭前”提出，而不是

法庭調查階段。一經開庭，視為雙方自愿放棄仲裁協議，訴訟程序就

不可終止。這個題不偏，司法考試經常考的，上課也強調過。做錯了

的不要灰心，這個題除了我的學生，沒人會做。

38、根據《文物保護法》，關于保護文物的說法，正確的是

()O

A、拆除文物所需的費用應當列入建設工程預算

B、建設工程選址應當是盡可能避開一切文物

C、建設單位對于實施原址保護的文物應當到行政部門備案

D、在文物保護單位的保護范圍內不得進行建筑活動

【參考答案】：A

39、工程監理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或專

項施工方案是否符合工程建設的()標準。

A、推薦性

B、國家

C、強制性

D、行業

【參考答案】：C

【解析】:“㈠”第1段，2010年剛剛考過的點。

40、工程施工過程中應當采取消防安全措施，下列說法中錯誤的

是（）。

A、修建道路有可能影響消防隊滅火救援的，有關單位必須事先經

過當地公安機關消防機構

B、禁止在具有火災、爆炸危險的場所使用明火

C、自動消防系統的操作人員必須持證上崗

【）、禁止攜帶火種進人生產、儲存易燃易爆危險物品的場所

【參考答案】：A

41、下列關于不符合建筑節能標準的建筑工程說法，錯誤的是

（）O

A、不得批準開工建設

B、已開工建設的，應當責令停止施工

C、已開工建設的，應當責令限期改正

D、已經建成的，可以正常使用

【參考答案】：D

【解析】：《節約能源法》規定，不符合建筑節能標準的建筑工

程，建設主管部門不得批準開工建設：已經開工建設的，

應當責令停止施工、限期改正；已經建成的，不得銷售或者使用。

因此選項D符合題意。

42、對被起訴的具體行政行為，人民法院可以判決變更的情形是

（）O

A、行政行為超越職權

B、行政處罰顯失公正

C、行政行為違反法定程序

D、被告不履行或延遲履行法律職責

【參考答案】：B

【解析】：法院對行政訴訟的一審判決的第4條規定，認定行政

處罰顯失公正（即同類型的行政處罰畸輕畸重，明顯的不公正）的，可

以判決變更。因此正確答案為選項B。

43、施工單位應當對管理人員和作業人員每年至少進行（）安

全生產教育培訓I,其教育培訓情況記入個人工作檔案。

A、1次

B、2次

C、3次

D、4次

【參考答案】：A

44、建設單位要求施工單位墊資進行建設，雙方在合同中約定了

墊資條款，建設單位同意按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率

支付墊資利息。工程竣工后，施工單位要求返還墊資并要求按照合同

約定支付墊資利息。根據有關司法解釋規定，下列說法中，正確的是

()O

A、法院對墊資應當按照工程欠款處理

B、由于墊資違反法律的強制性規定，該合同無效

C、法院對返還墊資和支付墊資利息的請求均應予以支持

D、法院對返還墊資請求應予支持，但對支付墊資利息的請求不應

支持

【參考答案】：C

【解析】：本題考核的是工程墊資的處理。《最高人民法院關于

審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，當事人

對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的,

應予支持，但是約定的利息計算標準高于中國人民銀行發布的同期同

類貸款利率的部分除外。

45、某工程項目實行施工總承包的，則該項目的建設工程生產安

全事故應急救援預案由()統一組織編制。

A、建設單位

B、總承包單位

C、監理單位

D、總承包單位和專業分包單位

【參考答案】：B

46、某承包單位以建設單位不及時支付工程款為由請求將所建造

的房屋拍賣并就所得款項優先受償。但是，某銀行也以建設單位已經

用此房屋作為抵押物對貸款做了抵押而請求就拍賣所得款項優先受償,

則（）。

A、如果承包單金提出此請求的日期距離工程竣工之日不超過6個

月，則優先支付給承包單位

B、應該優先支付給承包單位

C、應該優先支付給銀行

D、如果承包單位提出此請求的日期距離工程竣工之日不超過6個

月，則優先支付給銀行

【參考答案】：A

47、某投標人計劃對某開發商的建設項目進行投標，但在投遞標

書時卻誤將標書送給了另一個開發商，盡管要約已經發出，但該要約

仍不發生法律效力，因為（）。

A、要約是由特定人作出的意思表示

B、要約必須具有訂立合同的意思表示

C、要約必須向要約人希望與之訂立合同的受要約人發出

【）、要約的內容必須具體、明確

【參考答案】：C

【解析】：本題涉及的考點是要約。《合同法》規定，要約是希

望和他人訂立合同的意思表示。

48、某商品房開發工程竣工后，發包人拖延一年多沒有結算和支

付剩余工程款。承包人起訴要求支付欠款和利息并勝訴。法院在對該

項目進行拍賣執行中，有許多債權人主張權利。各債權人的清償順序

依法應為（）。

A、全款購房人、抵押權人、承包人

B、承包人、抵押權人、全款購房人

C、抵押權人、全款購房人、承包人

D、全款購房人、承包人、抵押權人

【參考答案】：A

【解析】：本題中，承包人超過6個月主張權利，其已經喪失優

先權。故A為正確選項。

49、下列各項，我國《水污染防治法》未做禁止規定的是（）。

A、向水體排放和傾倒工業廢渣、城市垃圾和其他廢棄物

B、向水體排放油類、酸液、堿液或者劇毒廢液

C、向水體排放、傾倒含有毒污染物的廢水和其他廢棄物

D、向水體排放熱水

【參考答案】：D

50、勞動爭議仲裁委員會主任由（）擔任。

A、職工代表

B、用人代表

C、企業工會代表

D、勞動行政部門

【參考答案】：D

51、下列不能行使合同撤銷權的主體是（）。

A、訂立合同時顯失公平的獲利方

B、以欺詐、脅迫手段訂立合同的受害方

C、乘人之危的受害方

I）、重大誤解的雙方當事人

【參考答案】：A

【解析】：可以行使撤銷權的主體有：欺詐、脅迫的受害人，乘

人之危與顯失公平的受害人，重大誤解的雙方當事人均有撤銷合同的

權利。故A為正確選項。

52、下列情形中應當進行重新招標的是（）。

A、僅有3個投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間

前，將投標文件送達投標地點

B、潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議

C、通過資格預審的申請人少于3個

D、潛在投標人或者其他利害關系人對招標文件有異議的

【參考答案】：C

【解析】：根據《招標投標法》的規定，投標人少于三個的，招

標人應當依照本法重新招標。《招標投標法實施條例》規定，通過資

格預審的申請人少于3個的，應當重新招標。潛在投標人或者其他利

害關系人對資格預審文件有異議的，應當在提交資格預審申請文件截

止時間2日前提出；對招標文件有異議的，應當在投標裁止時間10日

前提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復；作出答復前,

應當暫停招標投標活動C根據《評標凄?員會和評標方法暫行規定》的

規定，在評標過程中，評標委員會發現投標人以他人的名義投標、串

通投標、以行賄手段謀取中標或者以其他弄虛

53、承包商向水泥廠購買袋裝水泥并按合同約定支付全部貨款。

因運輸公司原因導致水泥交貨延誤2天，承包商收貨后要求水泥廠支

付違約金，水泥廠予以拒絕。承包商認為水泥廠違約，因而未對堆放

水泥采取任何保護措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此損失應由（）

承擔。

A、三方共同

B、水泥廠

C、承包商

D、運輸公司

【參考答案】：C

【解析】：2006年一級真題。一方違約后，被違約方應依照誠實

信用原則，采取適當措施防止損失擴大；不采取減損措施致使損失擴大

的，不得就擴大的損失要求賠償。本題很難，是因為大多數考生對合

同履行中的誠實信用原則和被違約方的減損義務毫無概念。

54、建設單位因施工單位在履行施工合同中存在違約行為對其提

起訴訟，并準備申請對工程進行質量鑒定，則鑒定申請應在（）提

出。

A、開庭審理前

B、法庭辯論前

C、法院判決前

D、舉證期限內

【參考答案】：D

【解析】：當事人申請鑒定，應當在舉證期限內提出。對需要鑒

定的事項負有舉證責任的當事人，在人民法院指定的期限內無正當理

由不提出鑒定申請，應才對該事實承擔舉證不能的法律后果。

55、按照《安全生產許可證條例》的規定，負責地方建筑施工企

業安全生產許可證頒發和管理的部門是（）。

A、省、自治區、直轄市人民政府建設主管部門

B、省、自治區、直轄市人民政府

C、省、自治區、直轄市人民政府安全監督部門

D、省、自治區、直轄市發改委

【參考答案】：A

56、某施工單位拒不履行法院生效判決，現查明該單位在銀行賬

戶存有一筆款項，則法院可采取的強制執行措施是（）。

A、凍結

B、查封

C、拍賣

D、提存

【參考答案】：A

【解析】：根據《民事訴訟法》第二十二章及相關司法解釋規定,

執行措施主要包括：①查詢、凍結、劃撥被執行人的存款；②扣留、

提取被執行人的收入；③查封、扣押、拍賣、變賣被執行人的財產；

④搜查被執行人隱匿的財產；⑤強制被執行人和有關單位、公民交付

法律文書指定的財產或票證；⑥強制被執行人遷出房屋或退出土地；

⑦強制被執行人履行法律文書指定的行為；⑧需辦理有關財產權證照

轉移手續的，向有關單位發出協助執行通知書；⑨強制被執行人支付

遲延履行期間債務利息及遲延履行全；⑩依申請執行人申請，通知對

被執行人負有到期債務的第三人向申請執行人履

57、施工單位與供貨商簽訂的鋼材供貨合同中未約定交貨地點，

雙方對此也沒有達成補充協議，也不能依其他方法確定。則供貨商備

齊鋼材后（）。

A、應將鋼材送到施工現場

B、應將鋼材送到建設單位的辦公所在地

C、應將鋼材送到建設單位的倉庫

D、可通知施工單位自提

【參考答案】：D

【解析】：《合同法》第62條第3款規定，履行地點不明確，給

付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行；其他標的，在履行義務一方

所在地履行。故D為正確選項。

58、2009年8月1日，甲公司在某報刊登廣告：“我公司欲以低

價處理混凝土攪拌機10臺，每臺售價5萬元人民幣，有意購買者3日

內到我公司付款即可提貨。“乙公司看到該廣告后，于2009年8月3

日攜帶現金支票到甲公司提貨。但被告知：“混凝土攪拌機已售完。”

下列說法中，正確的是（）。

A、該廣告屬于要約邀請，甲公司不承擔任何賠償責任