2024年度海南省二級建造師之二建建設工程法規及相關知識提升訓練試卷B卷附答案一單選題(共60題)1、（2021年第2批真題）建筑節能分部工程驗收的主持人應當是()。A.施工企業項目經理B.設計單位節能設計負責人C.施工企業技術負責人D.總監理工程師（建設單位項目負責人）【答案】D2、關于工程質量檢測的說法，正確的是（）。A.由施工企業委托具有相應資質的檢測機構進行檢測B.檢測機構有義務監制材料、構配件和設備C.檢測機構應建立檔案管理制度，并單獨建立檢測不合格項目臺賬D.質量檢測報告經建設單位或工程監理單位確認后，由建設單位負責歸檔【答案】C3、關于聯合體投標的說法，正確的是（）。A.招標人接受聯合體投標并進行資格預審的，聯合體應當在提交資格預審申請文件后組成B.聯合體某成員在同一招標項目中以自己名義單獨投標，其投標有效C.由同一專業的單位組成的聯合體，按照資質等級較高的單位確定其資質等級D.招標人應當在資格預審公告、招標公告或者投標邀請書中載明是否接受聯合體投標【答案】D4、根據《勞動法》和《勞動合同法》的規定，用人單位與勞動者在用工前訂立勞動合同的，勞動關系自（）起建立。A.勞動合同實際簽訂之日?B.實際用工之日????????C.應當簽訂勞動合同之日起?D.實際用工之日后一個月【答案】B5、施工企業與某公司訂立合同租賃該公司庫房存放產品，該企業對庫房享有的權利屬于()。A.處分權B.占有權C.用益物權D.擔保物權【答案】C6、甲乙雙方簽訂買賣合同，丙為乙的債務提供保證，但擔保合同未約定擔保方式及保證期間。根據《民法典》的規定關于該保證合同的說法，正確的有（）。A.債務到期，甲可以直接要求丙來償還債務B.保證期間為主債務履行期屆滿之日起12個月內C.甲在保證期內未經丙書面同意將主債權轉讓給丁，丙不再承擔保證責任D.丙的保證方式為一般保證【答案】D7、可撤銷的建設工程施工合同，有權撤銷的機構是（）。A.人民法院B.建設行政主管部門C.工商行政主管部門D.監理單位【答案】A8、按照《民法典》的規定，出質人可以提供（）辦理質押擔保。A.建筑物B.構筑物C.支票D.土地【答案】C9、工程建設強制性標準的監督檢查說法中，錯誤的是（）。A.國務院建設行政主管部門負責全國實施工程建設強制性標準的監督管理工作B.監督檢查可以采取重點檢查、抽查和專項檢查的方式C.工程事故報告不包含是否符合工程建設強制性標準的意見D.工程項目的安全、質量是否符合強制性標準的規定，屬于強制性標準監督檢查之一【答案】C10、（2020年真題）根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，以他人名義投標騙取中標的屬于（）。A.資質不良B.工程質量不良C.工程安全不良D.承攬業務不良【答案】D11、（2021年第1批真題）關于建設工程施工墊資的說法正確的是()。A.墊資的法律性質為當事人之間的借款B.政府資金項目不得由施工企業墊資施工C.當事人之間關于墊資的約定無效D.當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求參照金融機構貸款市場報價利率計算利息的，人民法院應予支持【答案】B12、某礦山企業的如下工作安排中，不違反《勞動法》中關于勞動保護規定的是（）。A.安排懷孕4個月的李某夜班看護儀表B.未對未成年工進行定期健康檢查C.安排女職工王某從事井下作業D.安排未成年工進行井下作業【答案】A13、關于施工總承包單位與分包單位安全責任的劃分，下列表述不正確的是（）。A.由總承包單位對施工現場的安全生產負總責B.總承包單位和分包單位對各自承包范圍內的安全生產自行承擔責任C.總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產承擔連帶責任D.分包單位不服從總承包單位管理導致生產安全事故的，由分包單位承擔主要責任【答案】B14、因施工企業原因，工程未能如期竣工，之后發生地震致使工期再次拖延，則因此產生的工期責任由（）承擔。A.建設單位B.監理單位C.施工企業D.建設行政主管部門【答案】C15、關于建設工程代理法律關系，下列說法正確的是（）。A.代理人與被代理人之間的合同關系；被代理人與第三人之間的委托關系B.代理人與被代理人之間的委托關系；被代理人與第三人之間的合同關系C.代理人與被代理人之間的從屬關系；被代理人與第三人之間的合同關系D.代理人與被代理人之間的合同關系；被代理人與第三人之間的從屬關系【答案】B16、經過審理，人民法院認為行政處罰顯失公平的，可以()A.判決撤銷B.判決維持C.判決變更D.判決被告重新作出具體行政行為【答案】C17、關于行政訴訟的法院管轄、起訴和受理的說法，正確的有（）。A.原告向兩個以上有管轄權的人民法院提起訴訟的，由最先立案的人民法院管轄B.人民法院審理行政賠償案件不適用調解C.涉及商業秘密的行政訴訟案件一律不得公開審理D.行政訴訟堅持“誰主張誰舉證”原則【答案】A18、甲同時具有建筑工程專業和機電工程專業的注冊建造師資格，其擔任項目負責人的某施工項目將電梯安裝部分分包，乙是機電工程專業的注冊建造師，負責分包工程。對于施工文件的簽署，下列說法錯誤的是（）。A.甲對該工程施工管理文件簽章B.電梯安裝部分的施工管理文件由乙簽章C.電梯安裝部分的質量合格的文件上甲必須簽章D.修改簽章后的施工管理文件，應征得簽章人同意【答案】D19、當事人之間訂立轉讓不動產物權的合同，未辦理物權登記的，除法律另有規定或者合同另有約定外，（）。A.合同不生效B.不影響合同效力C.合同無效D.合同終止【答案】B20、甲代理乙與丙鐵路運輸公司簽訂了多式聯運共同，由丙和丁汽車運輸公司通過鐵路公路聯運方式將貨物送至乙的工地，因在公路運輸途中發生重大交通事故，致使貨物受損，無法按時交貨。關于責任承擔的說法，正確的是（）。A.丙應向甲承擔違約責任B.甲只能向丁主張損害賠償C.丙應向乙承擔違約責任D.乙應自行承擔貨物損失【答案】C21、（2020年真題）下列全部使用國有資金投資的項目中，依法必須進行招標的項目是（）。A.施工單項合同估算價在400萬元以上B.重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元以下C.勘察單項合同估算價在100萬元以下D.監理單項合同估算價在50萬元以上【答案】A22、某建設工程按規定于2012年6月1日辦理了開工報告審批手續，但因故一直沒有開工，同年12月7日準備開工時，建設單位應當（）。A.向發證機關申請延期B.報批準機關核驗開工報告C.重新辦理開工報告批準手續D.改辦施工許可證【答案】C23、關于建筑工程一切險附加的第三者責任險的說法，正確的是（）。A.保險人承擔保險責任的范圍包括保險期限屆滿后30日內的損失B.產生損失的意外事故應當與所保工程直接相關C.人身傷亡、疾病或者財產損失的發生地僅限于施工場地內D.投保人的人員傷亡或者財產損失均包括在承保范圍內【答案】B24、甲委托乙購買設備，乙以自己的名義與丙簽訂了設備購買合同。由于甲的原因，乙未支付設備款，在向丙說明情況后，丙的權利正確的是（）。A.只能要求甲支付B.只能要求乙支付C.可以要求甲或乙支付D.甲和乙承擔連帶責任【答案】B25、關于買賣合同中標的物毀損滅失的風險承擔，如果當事人沒有約定交付地點或者約定不明確，下列說明中正確的是（）。A.標的物毀損滅失的風險，在標的物交付之后由出賣人承擔B.出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，毀損滅失的風險自承運人將貨物交付給買受人時由買受人承擔C.對于需要運輸的標的物，出賣人將標的物交給第一承運人后，毀損滅失的風險由買受人承擔D.出賣人依約將標的物置于交付地點，買受人違反約定沒有收取的，標的物毀損滅失的風險自出賣人將標的物置于交付地點時由買受人承擔【答案】B26、（2019年真題）關于貨運中的多式聯運的說法，正確的是（）。A.多式聯運經營人對全程運輸承擔義務B.指兩個以上承運人以同一運輸方式聯運C.多式聯動單據不可以轉讓D.區段承運人與訂立合同的承運人對區段運輸負連帶責任【答案】A27、下列關于債的表述，正確的是（）。A.債權只有通過當事人的約定才能產生B.債權是相對權，債權人只能向特定的人主張自己的權利C.在施工合同中，建設單位是債權人，施工單位是債務人D.建筑物倒塌造成他人損害的，由施工單位和監理單位承擔連帶責任【答案】B28、根據《物權法》規定，一般情況下動產物權的轉讓，自（）起發生效力。A.買賣合同生效B.轉移登記C.交付D.買方占有【答案】C29、關于《建設工程質量管理條例》規定的正常使用條件下建設工程最低保修期限，下列表述正確的是()。A.供熱與供冷系統為2年B.給排水管道為5年C.房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程為50年D.外墻面的防滲漏為5年【答案】D30、根據《合同法》，關于承攬合同的說法，正確的是（）。A.承攬人可以將承攬的主要工作交由第三人完成，承攬人無須就第三人完成的工作成果向定作人負責B.承攬人在完成工作過程中，要接受定做人的指揮管理C.承攬人工作期間，定做人不得對其進行監督檢查D.承攬人可以與定做人約定，承攬人使用定做人的設備完成主要工作【答案】D31、關于擔保的說法，正確的是()。A.質押不轉移對質押財產的占有B.建筑物占用范圍內的建設用地使用權可以單獨作為抵押的對象C.債務履行期屆滿質權人未受清償的，只能與債務人協議，以將質押財產拍賣的方式來清償債務D.以匯票作為質押財產的權利質押合同，自權利憑證交付之日起生效【答案】D32、（2015年真題）根據《注冊建造師執業管理辦法（試行）》，注冊建造師可擔任兩個項目的負責人的情形是()。A.兩個項目的發包人是同一單位B.因發包人原因導致停工超過3個月C.合同約定的工程驗收合格，正在辦理工程結算D.建造師同時具有兩個專業的執業資格【答案】C33、根據《建設工程質量檢測管理辦法》，關于建設工程質量檢測的說法，正確的是（）。A.檢測機構可以監制建筑材料、構配件和設備B.檢測報告經建設工程質量監督機構確認后，由施工企業歸檔C.檢測結果利害關系人對檢測結果發生爭議的，由雙方共同認可的檢測機構復檢D.檢測機構應當將檢測過程中發現的施工企業違反工程建設強制性標準的情況，及時報告建設單位【答案】C34、沈某因資金周轉需要，向李某借款10萬元整，在借據中僅寫明了借款數額和3個月的借款期限，未對借款利息作出約定。關于該借款合同，下列說法正確的是（）。A.該借款合同自沈某出具借據時生效B.該借款合同自李某向沈某提供借款時生效C.沈某應當按照銀行同類貸款利率支付借款利息D.李某可以要求按照銀行同類貸款利率的4倍支付借款利息【答案】B35、關于民事訴訟中第三人的說法，正確的是（）A.第三人屬于狹義的民事訴訟當事人B.人民法院判決承擔民事責任的第三人，有當事人的訴訟權利和義務C.對當事人雙方的訴訟標的，第三人認為有獨立請求權的，只能參加訴訟，不得提起訴訟D.對當事人雙方的訴訟標的，第三人雖然沒有獨立請求權，但案件處理結果同他有法律上的利害關系的，只能由人民法院通知其參加訴訟【答案】B36、根據《綠色施工導則》，關于施工總平面布局的說法，正確的是（）。A.施工現場圍墻可以采用連續封閉的輕鋼結構預制裝配式活動圍擋，減少建筑垃圾，保護土地B.施工現場攪拌站、倉庫等布置應當盡量遠離已有交通線路C.施工現場道路應當盡量多布置臨時道路，在施工現場形成環形道路D.生活區與生產區可以分開布置，并設置標準的分隔設施【答案】A37、下列事件中，屬于建筑工程一切險承保的是()。A.因山體滑坡導致在建橋梁工程損毀B.由工藝不善引起的工程設備損壞C.意外事故所導致的鋼結構安裝過程中人員傷亡D.因自然災害導致工程現場機械損壞【答案】A38、關于勞動者工資制度的說法，正確的是（）。A.工資分配應當遵循按勞分配原則，實行同工同酬B.用人單位支付勞動者的基本工資可以低于當地最低工資標準C.勞動者依法參加社會活動期間，用人單位可以不支付工資D.勞動者工資應當以貨幣形式支付給勞動者，獎金、津貼可以貨物支付【答案】A39、某人通過購買本單位建造的住房取得了房屋所有權和土地使用權，其中土地使用權是對國有土地享有的（）。A.所有權B.擔保物權C.用益物權D.占有權【答案】C40、（2018年真題）根據《綠色施工導則》，建筑垃圾的再利用和回收率力爭達到()。A.20%B.40%C.50%D.30%【答案】D41、關于委托代理機構，下列說法正確的是（）。A.經有關部門批準，可以強制招標單位委托招標代理機構辦理招標事宜B.招標人具有編制招標文件和組織評標能力的，可以自行辦理招標事宜C.招標代理機構僅需有從事招標代理業務的營業場所和相應資金D.招標代理機構可以在授權范圍內在所代理的招標項目中投標或者代理投標【答案】B42、某人以其居住的別墅作為擔保，該種擔保方式屬于（）。A.定金B.質押C.留置D.抵押【答案】D43、因標的物的主物不符合約定而解除合同的，解除合同的效力（）；因標的物的從物不符合約定被解除的，解除的效力（）。A.不及于從物，不及于主物B.及于從物，及于主物C.及于從物，不及于主物D.不及于從物，及于主物【答案】C44、關于違約責任及違約責任的免除的說法，不正確的有（）。A.當事人延遲履行后發生不可抗力的，不能免除責任B.約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加C.違約責任的法定承擔方式有繼續履行、賠償損失、采取補救措施，停止違約行為、支付違約金、定金D.繼續履行是一種違約后的補救方式，是否要求違約方繼續履行是非違約方的一項權利【答案】C45、王某乘坐張某的出租車前往機場，由于張某路上繞道加油，到達機場時飛機已經起飛。由于錯失了與外商的簽約洽談，給王某造成了10萬元的損失，王某要求張某承擔違約責任。根據民法典的規定，張某的行為（）。A.不構成違約，因為雙方沒有簽訂書面合同B.不構成違約，因為不可抗力可以免責C.構成違約，王某可以要求張某賠償10萬元的損失D.構成違約，但王某不能要求張某賠償10萬元的損失【答案】D46、關于建設用地使用權的說法，正確的是（）。A.建設用地使用權存在于國家所有和集體所有的土地上B.國家嚴格限制以出讓和劃撥方式設立建設用地使用權C.設立建設用地使用權的，應當向登記機構申請建設用地使用權登記D.建設用地使用權只可以在地上設立【答案】C47、下列有關竣工結算、質量爭議的規定，描述錯誤的是（）。A.單位工程竣工結算由承包人編制，發包人審查B.承包人應在合同約定期限內完成項目竣工結算編制工作C.各部門及其所屬單位對未交付的建設項目，應當按照國家統一的會計制度確認資產價值D.各部門及其所屬單位采用建設方式配置資產的，應在規定期限內辦理竣工財務決算，期限最長不得超過1年【答案】C48、關于建設工程質量保修期限的說法，正確的是（）。A.地基基礎工程的主體結構的保修期不低于50年B.建設單位與施工企業在保修合同中的定的保修期限應當高于法定的最低保修期限C.建設工程的法定保修期限為期最低保修期限D.建設工程超過主體結構保修期限的，不得繼續使用【答案】C49、關于工程監理單位的相關質量責任和義務，下列說法中正確的是（）。A.監理單位僅對施工質量承擔責任B.監理單位在接受監理委托后，因利害關系需要回避的，可轉讓監理業務C.工程監理實行總監理工程師負責制D.監理單位將不合格的建筑材料按照合格簽字，造成損失的，承擔全部責任【答案】C50、根據《招標投標法》規定，下列選項正確的是（）。A.招標的項目公告，應當通過國家指定的報刊、信息網絡或者其他媒介發布B.省政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經國務院發展計劃部門批準，應當邀請招標C.邀請招標可以向個人發出投標邀請書D.公開招標，是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標【答案】D51、以下關于施工現場臨時設施安全衛生要求的說法中正確的是（）。A.施工現場使用的裝配式活動房屋應當具有產品合格證B.施工單位應當將施工現場的辦公區與生活區分開設置，并保持安全距離C.施工單位不宜在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍D.施工現場不得臨時搭建建筑物【答案】A52、（2015年真題）關于承攬合同解除的說法，正確的是（）。A.承攬人未經定作人同意將其承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B.除非合同當事人雙方書面的約定，定作人和承攬人均不得隨時解除承攬合同C.承攬人發現定作人提供的材料不符合約定的，有權以書面通知的方式，單方面解除承攬合同D.承攬人可以隨時解除承攬合同，造成定作人員損失的，應當賠償【答案】A53、合法有效的仲裁協議應當具備的法定內容不包括()A.請求仲裁的意思表示B.仲裁事項C.選定的仲裁委員會D.不服仲裁的解決方法【答案】D54、承包人將建設工程主體結構的施工分包給第三人，該分包合同（）。A.效力待定B.經發包人確認有效C.無效D.可撤銷【答案】C55、普通訴訟時效期間為三年，應當從（）起計算。A.侵害行為停止時B.當事人知道或應當知道權利被侵害時C.當事人權利被侵將并產生損害后果時D.當事人提起賠償主張之日【答案】B56、下列不屬于合同法定解除的條件的是（）。A.在履行期限屆滿之前，當事人一方以自己的行為表明不履行主要債務B.因不可抗力致使不能實現合同目的C.當事人一方的違約行為致使不能實現合同目的D.當事人一方遲延履行主要債務【答案】D57、（2020年12月真題）關于建設工程施工總承包單位依法將建設工程進行分包，有關安全生產責任的說法正確的是()。A.分包工程的安全生產由分包單位獨立承擔責任B.分包工程的安全生產由施工總承包單位承擔全部責任C.分包合同應當明確總、分包單位各自的安全生產責任D.施工總承包單位和分包單位對施工現場安全生產承擔同等責任【答案】C58、關于工程建設國家標準的說法，正確的是（）。A.工程建設強制性國家標準的立項由國務院標準化行政主管部門負責B.工程建設推薦性國家標準由國務院建設行政主管部門制定C.工程建設強制性標準包括地方標準D.工程建設強制性國家標準只能由國務院批準發布【答案】A59、關于編制招標文件及標底，下列說法正確的是（）。A.招標文件應當包括所有實質性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款B.招標人應當自收到異議之日起5日內作出答復；作出答復前，應當繼續招標投標活動C.招標人澄清資格預審文件，應當在提交資格預審申請文件截止時間至少15日前D.依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于15日【答案】A60、（2019年真題）關于建筑施工企業安全生產許可證的說法,正確的是（）。A.建筑施工企業變更法定代表人，應當辦理安全生產許可證的變更手續B.安全生產許可證有效期可以自動延期C.安全生產許可證延期后的有效期短于原有效期D.建筑施工企業變更地址,安全生產許可證無須辦理變更手續【答案】A二多選題(共20題)1、某房地產開發商與某汽車運輸集團簽訂了電梯運輸合同。合同中對運輸費用、運輸時間、交付電梯的地點等作了詳細的約定。在合同履行過程中，房地產開發商的權利有()A.特殊情況下對貨物的留置權B.無條件拒絕支付支付運費權C.特殊情況下對貨物的拒運權D.任意解除運輸權E.有條件的拒絕支付運費權【答案】D2、某施工企業招標人的下列行為中，屬于以不合理條件限制，排斥潛在投標人或者投標人的有（）。A.就同一招標項目向潛在投標人或者投標人提供有差別的項目信息B.對潛在投標人或者投標人采取不同的資格審查或者評標標準C.限定或者指定特定的專利，商標，品牌，原產地或者供應商D.依法必須進行招標的項目，限定潛在投標人或者投標人的所有制形式或組織形式E.根據招標項目的具體特點，設定資格，技術，商務條件【答案】ABC3、用人單位可以直接解除勞動合同的情形有（），A.在試用期間被證明不符合錄用條件的B.勞動者患病，在規定的醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的C.勞動者同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響的D.被依法追究刑事責任的E.勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的【答案】ACD4、（2019年真題）下列安全責任中，屬于建設單位應當承擔的有()。A.足額使用安全施工措施所需費用B.提供施工現場及毗鄰區域內地下管線資料C.不得租賃不符合安全施工要求的用具設備D.不得隨意壓縮合同工期E.提出防范生產安全事故的指導意見和措施建議【答案】BD5、根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，關于當事人對建設工程實際竣工日期有爭議時，竣工日期確定的說法，正確的有（）。A.建設工程整改后竣工驗收合格的，以提交竣工驗收申請報告的日期為竣工日期B.建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期C.承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期D.建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以工程完工日期為竣工日期E.建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之白為竣工日期【答案】BC6、以下試塊、試件和材料屬于必須見證取樣的有（）。A.用于非承重結構的鋼筋連接接頭B.用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊C.用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥D.用于外墻面裝飾混凝土中使用的摻加劑E.用于承重結構的混凝土試塊【答案】BC7、關于建設用地使用權的說法，正確的是（）。A.建設用地使用權只可以在地上設立B.建設用地使用權因出讓合同生效而設立C.住宅建設用地使用權期滿自動續期D.建設用地使用權只能存在于國家所有的土地E.設立建設用地使用權可以采取出讓或劃撥的方式【答案】CD8、關于法的制定，下列國家機關中，有權制定地方性法規的有（）。A.省、自治區、直轄市的人民代表大會及其常委會B.省、自治區、直轄市的人民政府C.設區的市級人民代表大會及其常委會D.設區的市級人民政府E.國務院各部委【答案】AC9、常用的給水處理方法有（）。A.過濾B.濃縮C.消毒D.軟化E.厭氧消化【答案】ACD10、下列關于工程質量保證金的說法，錯誤的有（）。A.發包人可以在工程項目中同時要求承包人繳納質量保證金和履約保證金B.政府投資項目的發包人被撤銷的，質量保證金應及時歸還承包人C.發包方和承包方在建設工程合同中約定缺陷責任期26個月，并通過工程質量保險方式替代質量保證金D.發包方要求承包方在某結算總額為3000萬的工程中預留300萬質量保證金E.發包方未按規定或合同約定返還質量保證金的，應向建筑業企業支付逾期返還違約金【答案】ABCD11、28歲女工張某的工作安排不違法的是（）。A.安排其從事高處、低溫、冷水作業B.安排其從事礦山井下勞動C.安排其延長工作時間和夜班勞動D.安排其從事國家規定的第三級體力勞動強度的勞動E.安排其從事國家規定的第四級體力勞動強度的勞動【答案】ACD12、下列關于標的物毀損滅失風險的承擔，說法正確的有（）。A.對于需要運輸的標的物，當事人沒有約定交付地點或者約定不明確，出賣人將標的物交付給買受人后，標的物毀損、滅失的風險由買受人承擔B.出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定外，毀損、滅失的風險自交付時起由買受人承擔C.標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔D.標的物毀損、滅失的風險由買受人承擔的，不影響因出賣人履行義務不符合約定，買受人請求其承擔違約責任的權利E.因買受人的原因致使標的物未按照約定的期限交付的，買受人應當自違反約定時起承擔標的物毀損、滅失的風險【答案】CD13、關于規范性文件效力比較及處理的說法,正確的是（）。A.行政法規的效力低于法律B.地方性法規的效力低于地方政府規章C.地方性法規在本轄區內的效力高于法律D.部門規章與地方政府規章之間對同一事項的規定不一致時,由國務院裁決E.部門規章與地方性法規之間對同一事項的規定不一致時,由國務院裁決【答案】AD14、下列關于工程質量保證金的說法，錯誤的有（）。A.發包人可以在工程項目中同時要求承