2025建筑工程鋼筋工包工合同本合同由以下雙方于年月日在（city）簽訂：甲方（發包方）：名稱：地址：法定代表人：聯絡方式：乙方（承包方）：名稱：地址：法定代表人：聯絡方式：鑒于甲方承建的（項目名稱）建筑工程需要鋼筋工勞務施工，乙方具備相應的施工資質和能力，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規，就鋼筋工勞務承包事宜達成如下協議：第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程規模：1.4項目內容：鋼筋加工及安裝施工。第二條承包內容2.1乙方負責本工程中所有鋼筋的加工、綁扎、安裝及施工過程中相關輔助工作。2.2具體工作內容包括但不限于：（1）鋼筋的下料、切斷、彎曲、成型等加工工作；（2）鋼筋的綁扎、安裝及固定；（3）施工過程中與其他工種的配合協調；（4）施工材料的合理使用及現場清理工作。2.3承包方式：包工不包料，甲方提供鋼筋原材料，乙方負責施工工具及人員。第三條工期3.1總工期：自年月日開工，至年月日竣工，總工期為天。3.2乙方應按甲方的施工進度計劃合理安排施工，確保工程按時完成。3.3因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應向甲方支付違約金人民幣元。第四條質量要求4.1工程質量標準：符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》（GB/T50204）及相關國家規范要求。4.2乙方應嚴格按設計圖紙、施工方案及技術交底進行施工，確保鋼筋位置準確、綁扎牢固、外觀整潔。4.3因乙方施工質量問題導致返工或修復的，相關費用由乙方承擔，并賠償由此造成的損失。第五條安全責任5.1施工期間，乙方應嚴格遵守國家安全生產法律法規及甲方的安全管理制度，確保施工安全。5.2乙方應為其施工人員購買意外傷害保險，并承擔施工過程中因乙方人員操作不當或管理不善導致的安全事故責任。5.3甲方有權對乙方的施工安全進行監督，如發現安全隱患，有權要求乙方停工整改。第六條付款方式6.1工程款支付方式：（1）工程進度款：按月支付已完成工程量的%；（2）工程竣工驗收合格后，支付至工程款總額的%；（3）質保金：余款%，質保期為年，質保期滿無質量問題后一次性支付。6.2乙方應提供合法有效的稅務發票，甲方在收到發票后日內支付相應款項。6.3因乙方原因導致工程款延遲支付的，乙方不得以此為由停工或影響施工進度。第七條材料與設備7.1甲方提供的原材料：鋼筋及其他主要材料，乙方應按計劃使用，不得浪費。7.2施工工具及設備：由乙方自行提供，費用由乙方承擔。7.3乙方應妥善使用甲方提供的材料，如有浪費或損壞，按實際損失賠償。第八條雙方權利與義務甲方權利與義務：8.1負責工程的整體管理，提供施工圖紙、技術要求及施工方案；8.2按時支付工程款，不得無故拖欠；8.3監督乙方施工質量及安全，發現問題及時提出整改意見。乙方權利與義務：8.4按時完成施工任務，確保工程質量符合要求；8.5嚴格執行甲方的安全管理制度，確保施工安全；8.6有權要求甲方按時支付工程款，不得無故拖延。第九條違約責任9.1任何一方未能履行本合同約定義務的，應向對方支付違約金，違約金標準為人民幣元/天。9.2因乙方施工質量問題或工期延誤導致甲方損失的，乙方應賠償全部損失。9.3甲方無故拖欠工程款的，乙方有權暫停施工，直至甲方支付相應款項。第十條其他約定10.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。10.2在履行本合同過程中發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。10.3本合同一式份，甲乙雙方各執份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：日期：