2025建筑工程施工合同簡化版(DOC格式)工程名稱：工程地點：工程規模：發包單位（甲方）：承包單位（乙方）：根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，經友好協商，就本工程的施工相關事宜達成如下協議：第一條工程概況本工程為，包含（具體工程內容詳見附件）。工程地點位于，發包單位為，承包單位為。本工程的施工范圍、內容及要求詳見本合同附件。第二條承包范圍乙方負責完成本工程的施工任務，具體包括但不限于以下內容：（具體施工內容，如土建工程、安裝工程等）；（材料的采購、供應及保管）；（設備的租賃及使用）；（施工期間的安全、文明施工管理）。第三條合同工期開工日期：年月日竣工日期：年月日總工期：天工期順延條款：（1）因不可抗力因素導致的停工；（2）因發包方原因導致的停工；（3）因政府行為或政策調整導致的停工。工期延誤的處罰：如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付違約金人民幣元。第四條質量標準本工程質量標準為：（1）執行國家及地方相關工程質量規范；（2）符合設計文件及圖紙要求；（3）達到（具體質量標準，如優良工程等）。質量驗收：工程竣工后，由雙方共同組織驗收，驗收標準以國家相關規范為準。若驗收不合格，乙方應自甲方通知之日起日內完成整改，整改費用由乙方承擔。第五條合同價款本工程合同總價為人民幣：元（大寫：）。合同價款的支付方式：（1）工程開工后，甲方按工程進度支付乙方進度款，具體支付比例為：%；（2）工程竣工驗收合格后，甲方支付至合同總價的%；（3）剩余%作為質保金，質保期滿后無質量問題一次性付清。第六條雙方責任與義務甲方責任：負責提供施工場地及相關資料；按時支付合同價款；協調處理施工期間與第三方的關系。乙方責任：嚴格按設計圖紙及施工規范施工；負責施工期間的安全管理，確保施工安全；負責施工材料的采購及保管，確保材料質量符合要求；按時完成工程進度，確保工期按時完成。第七條工程進度款的支付進度款支付節點：（1）基礎工程完成驗收后支付%；（2）主體結構完成驗收后支付%；（3）竣工驗收合格后支付%。乙方應在每個支付節點完成后日內向甲方提交相關驗收資料及付款申請，甲方應在收到資料后日內完成審核并支付款項。第八條驗收與保修工程竣工后，雙方應共同組織驗收，驗收合格后簽署《竣工驗收報告》。質保期為年，自工程竣工驗收合格之日起計算。質保期內，若出現質量問題，乙方應無條件進行維修，費用由乙方承擔。第九條違約責任任何一方違約，應承擔相應的法律責任，并賠償給對方造成的損失。因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一日，乙方應支付違約金人民幣元。因乙方施工質量問題導致返工的，相關費用由乙方承擔。第十條爭議解決凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。第十一條其他條款本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表（簽字）：日期：年月日乙方