承攬合同維修合同3篇_第1頁
承攬合同維修合同3篇_第2頁
承攬合同維修合同3篇_第3頁
承攬合同維修合同3篇_第4頁
承攬合同維修合同3篇_第5頁
已閱讀5頁,還剩5頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

承攬合同維修合同3篇篇1合同編號:XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX甲方(承攬方):XXXXXXX,地址:XXXXXXXXXXXXXX,聯系方式:XXXXXXXXXXX。乙方(委托方):XXXXXXX,地址:XXXXXXXXXXXXXX,聯系方式:XXXXXXXXXXX。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則,就乙方所需維修服務事宜達成如下協議:一、維修服務內容1.維修范圍:乙方委托甲方對位于XXXXXXXXXXXXXX的建筑物進行維修保養服務。維修范圍包括但不限于以下內容:(1)外墻、屋頂、樓梯等公共部分的維修;(2)電梯、空調系統、給排水系統等公共設施的維修;(3)消防栓、滅火器、消防栓等消防設施的維修;(4)門窗、玻璃、燈具等日常維修。2.維修要求:甲方需按照乙方的要求,對維修范圍內的項目進行全面的檢查和維修,確保維修質量符合相關標準。在維修過程中,甲方需保證安全施工,避免對周圍環境和人員造成不良影響。二、維修服務期限維修服務期限自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。在此期間,甲方需按照乙方的要求提供維修服務。服務期限屆滿后,如需繼續合作,雙方需重新簽訂維修合同。三、維修費用及支付方式1.維修費用:本次維修服務的費用為XX元。具體費用根據維修項目的不同,雙方協商確定。甲方需在維修服務完成后,向乙方提供詳細的維修費用清單。2.支付方式:乙方需在簽訂合同時向甲方支付XX元作為預付款。維修服務完成后,乙方需向甲方支付尾款XX元。甲方需提供正規的發票作為收款憑證。四、違約責任及爭議解決方式1.違約責任:如甲方未能按照乙方的要求提供維修服務,或維修質量不符合相關標準,甲方需承擔相應的違約責任。乙方有權要求甲方重新維修或退款。2.爭議解決方式:如雙方就維修服務事宜產生爭議,首先應當通過友好協商解決。協商不成的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中,雙方需尊重法院判決,履行法院判決結果。五、其他條款1.合同生效條款:本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效后,雙方需嚴格遵守合同條款,履行各自義務。2.合同終止條款:在維修服務期間,如乙方提前終止合同,需向甲方支付相應的違約金。違約金的具體數額根據甲方已完成的工作量及合同剩余期限等因素,雙方協商確定。甲方在收到違約金后,需立即停止提供維修服務,并退還乙方已支付但未完成工作的費用。3.保密條款:雙方需對合同內容及維修服務過程中的保密信息保密,不得擅自泄露給第三方。保密信息的范圍包括但不限于雙方商業機密、技術資料、個人信息等。如有違反保密條款的行為發生,違約方需承擔相應的法律責任。4.法律適用條款:本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如雙方就合同事宜產生糾紛,應首先嘗試通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟解決糾紛。5.合同份數條款:本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。合同內容應當真實、準確、完整,雙方簽字或蓋章后生效。如有未盡事宜或需要修改補充的條款,雙方可另行協商確定并簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。篇2甲方(定作方):____________________地址:________________________________聯系方式:____________________________法定代表人:________________________乙方(承攬方):____________________地址:________________________________聯系方式:____________________________法定代表人:________________________鑒于甲方需要維修設備,乙方具備相關技術和能力,雙方經友好協商,達成如下承攬合同維修合同:一、工作內容及要求1.乙方應按照甲方的要求,對甲方指定的設備進行維修工作。具體工作內容包括但不限于設備檢查、故障診斷、維修、更換損壞部件等。2.乙方應確保維修工作符合相關行業標準及法律法規要求,保證維修后的設備正常運行,并達到甲方的預期使用效果。二、合同金額及支付方式1.本合同金額為人民幣______元整(¥______元),包括維修工作的人工費用、更換部件費用等所有相關費用。2.甲方應在合同簽訂后______日內支付合同金額的______%作為預付款,即人民幣______元整(¥______元)。3.乙方完成維修工作并通過甲方驗收后,甲方應在______日內支付剩余款項。4.支付方式:____________________________(如:銀行轉賬、現金等)。三、工作期限及進度安排1.乙方應在合同簽訂后______日內開始維修工作,并在______日內完成。如遇特殊情況,雙方可協商延期。2.乙方應按照甲方的要求,及時匯報維修進度,確保甲方了解維修工作的進展情況。3.如因乙方原因導致維修工作未能在約定時間內完成,乙方應承擔違約責任。四、質量保證及售后服務1.乙方應確保維修工作完成后,設備正常運行的時間不少于______個月。如在此期限內設備出現質量問題,乙方應負責免費維修。2.乙方提供有償售后服務,具體內容及收費標準為:__________________________________。3.如因乙方原因造成設備損壞,乙方應承擔相應的賠償責任。五、保密條款1.雙方應對本合同內容、履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密等信息予以保密,未經對方許可,不得向第三方泄露。2.雙方應采取有效的保密措施,防止信息泄露。如因一方原因導致信息泄露,應承擔相應的法律責任。六、違約責任1.如因乙方原因導致維修工作未能在約定時間內完成,乙方應按合同金額的______%向甲方支付違約金。2.如因甲方原因導致未能按時支付款項,甲方應按應付款項的______%向乙方支付滯納金。3.如一方違反本合同其他約定,應承擔相應的違約責任。七、爭議解決1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.如雙方在合同履行過程中發生爭議,應首先協商解決;協商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效,有效期為______年。3.未盡事宜,可由雙方另行協商并簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方(定作方):____________________(簽字/蓋章)乙方(承攬方):____________________(簽字/蓋章)日期:_____________________________

簽訂地點:_____________________________篇3甲方(定作方):__________地址:__________電話:__________法定代表人:__________乙方(承攬方):__________地址:__________電話:__________法定代表人:__________鑒于甲方需要維修服務,乙方具備相關維修能力和技術,雙方根據平等、自愿、互利的原則,經友好協商,達成以下承攬合同維修合同條款:一、工作內容及要求1.乙方按照甲方要求對以下設備(或部位)進行維修:____________(注明具體設備或部位名稱、型號等信息)。2.維修周期要求:自乙方接受甲方委托起______日內完成全部維修工作。特殊情況下需延遲完成時間的,應征得甲方同意。3.維修質量標準:按照相關規定及行業標準執行,確保設備正常運行。如有特殊要求,雙方應明確約定。二、合同金額及支付方式1.本合同總金額為人民幣______元(大寫:______元整)。具體金額根據維修項目、工作量等因素確定。2.支付方式:甲方應在合同簽訂后______日內支付乙方合同總金額的______%(作為預付款),維修工作完成后______日內支付剩余款項。預付款不計利息。如因甲方原因導致延誤付款,乙方有權按每日千分之______的比率收取滯納金。乙方在完成全部維修工作并經甲方驗收合格后,向甲方提供正規發票。三、承攬方式及材料供應1.承攬方式:乙方采用包工包料的方式完成維修工作,所需材料由乙方負責采購并提供。如因特殊原因需要使用特殊材料,雙方應事先協商并明確約定。2.材料驗收:甲方對乙方提供的維修材料有檢驗要求時,應書面通知乙方并提供相關標準。乙方提供的材料應符合相關質量要求,并提供必要的質量證明文件。甲方有權對材料進行驗收,如因材料質量問題導致的損失由乙方承擔。四、驗收標準及方式1.驗收標準:按照本合同約定的維修質量標準進行驗收。如雙方另有約定的驗收標準,應按照雙方約定的標準執行。驗收時,甲

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論