安裝門窗承攬合同協議書

甲方（定作人）：姓名：______________________身份證號：________________地址：____________________聯系電話：________________乙方（承攬人）：公司名稱：________________統一社會信用代碼：__________地址：____________________聯系電話：________________鑒于甲方有門窗安裝需求，乙方具備相關安裝資質與能力，經雙方友好協商，依據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規的規定，就甲方委托乙方安裝門窗事宜達成如下協議：一、項目概況1.項目名稱：門窗安裝項目2.項目地點：[具體地址]二、門窗規格及要求1.門窗種類、規格、型號、數量及顏色等詳細信息：-[門窗具體類型1]：規格為[詳細尺寸]，型號為[具體型號]，數量[X]套，顏色[顏色名稱]。-[門窗具體類型2]：……（如有多種門窗，依次羅列）2.質量要求：乙方提供的門窗必須符合國家現行的質量標準以及甲方提出的特殊質量要求，材質應符合相關行業標準，具備良好的隔音、隔熱、防水、防風等性能。三、承攬方式乙方以包工包料（含運輸、安裝、調試、售后等所有相關費用）的方式承攬本項目門窗的安裝工程。四、合同價款及支付方式1.合同總價款：人民幣______元（大寫：______元整）。此價格為固定總價，不因任何因素調整，除非甲方提出變更要求。2.支付方式：-預付款：合同簽訂后[X]個工作日內，甲方向乙方支付合同總價款的____%，即人民幣______元（大寫：______元整）作為預付款。-進度款：門窗全部運抵項目現場并經甲方驗收合格后[X]個工作日內，甲方向乙方支付合同總價款的____%，即人民幣______元（大寫：______元整）。-竣工款：門窗安裝完畢，經甲方及相關部門驗收合格后[X]個工作日內，甲方向乙方支付至合同總價款的____%，即人民幣______元（大寫：______元整）。-質保金：合同總價款的____%作為質保金，即人民幣______元（大寫：______元整）。質保期屆滿后如無質量問題，甲方在[X]個工作日內一次性無息支付給乙方。五、工期1.開工日期：[具體日期]2.竣工日期：[具體日期]3.乙方應嚴格按照約定的工期完成門窗安裝工程，如因不可抗力或甲方原因導致工期延誤，乙方應及時通知甲方，工期相應順延；如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應按照合同總價款的____%向甲方支付違約金。六、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.有權對乙方的安裝工作進行監督和檢查，提出合理的意見和建議。2.按照合同約定的時間和方式向乙方支付款項。3.負責協調施工現場與其他施工單位的關系，為乙方的施工提供必要的便利條件。4.在收到乙方的驗收申請后，及時組織相關人員進行驗收。（二）乙方權利與義務1.按照合同約定的規格、質量要求及工期完成門窗的供應、安裝及調試工作。2.提供的門窗及安裝材料必須是全新的、合格的，且符合國家相關標準和合同約定。3.在施工過程中，嚴格遵守安全生產的相關規定，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。如因乙方原因發生安全事故，由乙方承擔全部責任。4.負責對安裝完成的門窗進行調試，確保其正常使用，并在質保期內承擔免費維修、更換等售后服務責任。5.在施工過程中，如發現問題應及時與甲方溝通，并按照甲方的要求進行整改。6.負責施工現場的清理工作，保持現場整潔，做到工完場清。七、驗收1.乙方完成門窗安裝工作后，應提前[X]天書面通知甲方進行驗收。2.甲方應在收到乙方驗收通知后的[X]個工作日內組織相關人員進行驗收。驗收標準按照合同約定的門窗規格、質量要求以及國家現行的相關標準執行。3.如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至驗收合格。整改費用由乙方自行承擔，且整改期間不計入工期。八、質保期及售后服務1.質保期：本項目門窗安裝工程的質保期為自驗收合格之日起[X]年。2.在質保期內，乙方應負責對門窗進行免費維修、保養和更換有質量問題的零部件。如因甲方使用不當造成的問題，乙方應提供有償維修服務，但應合理收取費用。3.質保期內，乙方應設立專門的售后服務電話，接到甲方維修通知后，應在[X]小時內做出響應，并在[X]個工作日內到達現場進行維修。九、違約責任1.若甲方未按照合同約定向乙方支付款項，每逾期一天，應按照未付款項的____%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完成工程的款項及相應違約金。2.若乙方未按照合同約定的質量要求完成門窗安裝工程，甲方有權要求乙方進行整改，乙方應在甲方指定的期限內完成整改。如整改后仍不符合要求，甲方有權扣除相應的工程款，甚至解除合同，并要求乙方按照合同總價款的____%向甲方支付違約金。3.雙方違反本合同約定的其他條款，應承擔相應的違約責任，賠償對方因此遭受的全部損失。十、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本