混凝土工程承攬合同協議?甲方（定作人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（承攬人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲方有混凝土工程的需求，乙方具備完成該工程的專業能力和資質，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方將混凝土工程承攬給乙方事宜達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：[具體混凝土工程名稱]2.工程地點：[詳細工程地點]3.工程內容及要求乙方負責按照甲方提供的設計圖紙、施工規范及要求，完成本工程所需混凝土的供應及澆筑工作。混凝土的強度等級、塌落度等技術指標必須符合國家現行標準及甲方要求，具體指標如下：強度等級：[詳細列出各部位混凝土強度等級]塌落度：[具體數值范圍]乙方應確保混凝土的供應連續性，滿足甲方工程施工進度要求，不得因混凝土供應問題導致工程停工或延誤。乙方負責混凝土的運輸工作，運輸過程中應采取必要的措施防止混凝土離析、坍落度損失等情況發生，確保運至施工現場的混凝土質量符合要求。乙方應按照甲方指定的施工部位和施工順序進行混凝土澆筑，澆筑過程中應振搗密實，表面平整，不得出現蜂窩、麻面、露筋等質量缺陷。二、承攬方式乙方以包工包料的方式承攬本混凝土工程，即乙方負責提供完成本工程所需的全部混凝土原材料、機械設備、人工等，并承擔相應費用。三、合同價款及支付方式1.合同價款本工程混凝土承攬總價為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此價格為固定總價，不因任何因素調整（除本合同約定的調整情況外）。2.支付方式合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價的[x]%作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方完成本工程[具體進度節點，如基礎混凝土澆筑完成]后，經甲方驗收合格，甲方支付乙方合同總價的[x]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方完成本工程全部混凝土供應及澆筑工作，經甲方驗收合格后，甲方支付乙方至合同總價的[x]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。工程竣工驗收合格后[具體期限，如30天]內，甲方支付乙方合同總價的剩余[x]%，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、雙方權利義務1.甲方權利義務甲方有權對乙方的施工過程進行監督檢查，提出合理的意見和建議，乙方應積極配合。甲方應按照本合同約定的支付方式及時支付工程款。甲方應向乙方提供施工所需的設計圖紙、施工規范等相關資料，并協助乙方解決施工過程中遇到的與工程相關的問題，但因乙方自身原因導致的問題除外。甲方負責協調施工現場周邊關系，確保乙方施工順利進行。因甲方原因導致乙方施工受阻或延誤的，甲方應承擔相應責任，并賠償乙方因此造成的損失。2.乙方權利義務乙方有權要求甲方按照本合同約定支付工程款。乙方應按照本合同約定的工程內容及要求，組織施工，確保工程質量和進度。乙方應自行承擔施工過程中的安全責任，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。如因乙方原因發生安全事故，乙方應承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。乙方應按照國家相關法律法規及行業規范，對本工程所用混凝土原材料進行檢驗檢測，確保原材料質量符合要求。檢測報告應提交甲方備案。乙方應在施工現場配備專業的技術人員和管理人員，負責施工過程中的技術指導、質量控制、安全管理等工作，并及時解決施工中出現的問題。乙方應妥善保管甲方提供的施工資料，工程竣工后應將全部資料移交甲方。乙方未經甲方書面同意，不得將本工程轉包或分包給第三方。否則，甲方有權解除本合同，乙方應返還已收取的工程款，并按照合同總價的[x]%向甲方支付違約金。乙方應遵守施工現場的各項規章制度，服從甲方及監理單位的管理。五、工程質量及驗收1.工程質量標準本工程混凝土質量應符合國家現行的《混凝土結構工程施工質量驗收規范》及相關標準、規范的要求，同時滿足甲方提供的設計圖紙及施工規范要求。2.驗收程序乙方完成每一批次混凝土澆筑后，應提前通知甲方及監理單位進行驗收。驗收內容包括混凝土的坍落度、強度等級、外觀質量等。甲方及監理單位在接到乙方驗收通知后，應在[具體期限，如24小時]內到達施工現場進行驗收。如因甲方或監理單位原因未能按時驗收的，視為該批次混凝土驗收合格。經甲方及監理單位驗收合格的混凝土，雙方應在驗收記錄上簽字確認。如驗收不合格，乙方應按照甲方及監理單位的要求進行整改或返工，直至驗收合格為止。因乙方原因導致的整改或返工費用由乙方自行承擔，且乙方應承擔因此給甲方造成的損失。工程竣工后，乙方應向甲方提交工程竣工報告，并通知甲方及監理單位進行竣工驗收。甲方應在接到乙方竣工驗收通知后[具體期限，如7個工作日]內組織相關人員進行驗收。驗收合格后，雙方應簽訂工程竣工驗收報告。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本合同約定支付工程款，每逾期一日，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。因甲方原因導致乙方施工受阻或延誤，給乙方造成損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。2.乙方違約責任若乙方未按照本合同約定的工程內容及要求施工，導致工程質量不合格的，乙方應負責無償整改或返工，直至達到質量要求為止。如因乙方原因給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。若乙方未按照本合同約定的時間供應混凝土或完成混凝土澆筑工作，導致工程進度延誤的，每逾期一日，乙方應按照合同總價的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[具體期限，如15天]的，甲方有權解除本合同，乙方應返還已收取的工程款，并按照合同總價的[x]%向甲方支付違約金。若乙方提供的混凝土原材料質量不符合要求，乙方應負責更換合格的原材料，并承擔因此給甲方造成的損失。乙方違反本合同約定的其他條款，應按照合同總價的[x]%向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。七、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式[x]份，甲乙雙方各執[x]份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充，并以書面形式作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______