如何簽定承攬合同協議書

一、合同雙方信息1.承攬方：-姓名/名稱：______________________-法定代表人：____________________-地址：________________________-聯系電話：____________________-統一社會信用代碼：________________（如有）2.定作方：-姓名/名稱：______________________-法定代表人：____________________-地址：________________________-聯系電話：____________________-統一社會信用代碼：________________（如有）二、承攬項目1.項目名稱：______________________2.項目內容及要求：承攬方按照定作方的要求，完成[具體工作內容]，包括但不限于[詳細列舉工作內容及達到的標準、規格等要求]。三、報酬及支付方式1.報酬：本項目報酬總計為人民幣______元（大寫：______元整）。此報酬為完成本承攬項目的全部費用，包含但不限于原材料費、加工費、運輸費、稅費等一切相關費用。2.支付方式：-預付款：定作方在本合同簽訂后的______個工作日內，向承攬方支付報酬總額的______%作為預付款，即人民幣______元（大寫：______元整）。-進度款：在承攬工作完成至[具體進度節點]時，定作方在收到承攬方提交的書面申請及相關證明材料后的______個工作日內，向承攬方支付報酬總額的______%，即人民幣______元（大寫：______元整）。-尾款：承攬項目全部完成并經定作方驗收合格后的______個工作日內，定作方將剩余報酬，即人民幣______元（大寫：______元整）支付給承攬方。四、原材料及設備1.原材料提供：-若由承攬方提供原材料，承攬方應按照定作方要求的規格、質量標準采購原材料，并提供原材料的合格證明。原材料的采購費用已包含在報酬中。-若由定作方提供原材料，定作方應在[具體時間]前將原材料交付至[交付地點]。承攬方應在收到原材料時進行檢驗，如發現原材料不符合要求，應及時通知定作方更換。2.設備使用：承攬方負責提供完成承攬項目所需的設備、工具等，并確保其處于良好的運行狀態。五、項目期限1.開始日期：本承攬項目自______年______月______日起開始。2.完成日期：承攬方應在______年______月______日前完成全部承攬工作，并通知定作方驗收。如因不可抗力等特殊原因需延長工期，承攬方應提前______天書面通知定作方，并經定作方同意。六、質量要求及驗收1.質量要求：承攬方完成的工作成果應符合國家相關標準、行業標準以及定作方的具體要求（詳見附件[質量標準文件名稱]）。2.驗收方式：-承攬方完成工作后，應向定作方提交書面驗收申請。定作方在收到申請后的______個工作日內組織驗收。-驗收內容包括工作成果的質量、數量、規格等是否符合合同要求。如驗收不合格，承攬方應按照定作方的要求在規定時間內進行整改，直至驗收合格。整改費用由承攬方承擔。七、保密條款1.雙方應對在履行本合同過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密等予以保密。未經對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用對方的保密信息。2.本條款的保密期限為自本合同生效之日起______年。八、違約責任1.承攬方違約責任：-若承攬方未按照合同約定的期限完成工作，每逾期一天，應按照報酬總額的______%向定作方支付違約金。逾期超過______天的，定作方有權解除合同，并要求承攬方返還已支付的款項，同時承攬方應按照報酬總額的______%向定作方支付違約金。-若承攬方完成的工作成果不符合質量要求，定作方有權要求承攬方無償返工直至符合質量標準。如因返工導致逾期交付，承攬方應承擔逾期交付的違約責任。若經多次返工仍不符合質量要求，定作方有權解除合同，承攬方應返還定作方已支付的款項，并按照報酬總額的______%向定作方支付違約金。-承攬方違反保密條款約定的，應向定作方支付報酬總額______%的違約金，并賠償定作方因此遭受的全部損失。2.定作方違約責任：-若定作方未按照合同約定的時間支付報酬，每逾期一天，應按照未支付金額的______%向承攬方支付違約金。逾期超過______天的，承攬方有權暫停工作，并要求定作方支付已完成工作對應的報酬及違約金。-定作方違反保密條款約定的，應向承攬方支付報酬總額______%的違約金，并賠償承攬方因此遭受的全部損失。九、爭議解決如雙方在本合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。承攬方（簽字/蓋章）：____________________法定代表人或授權代表（簽字）：____________