勞務承攬安全管理協議書?甲方（承攬方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（定作方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲方具備提供勞務承攬服務的能力，乙方有勞務承攬需求，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就乙方將特定勞務工作發包給甲方進行承攬事宜，達成如下安全管理協議：一、勞務承攬工作內容及要求（一）勞務承攬工作內容1.乙方將位于[項目地點]的[具體勞務工作內容，如建筑物拆除、管道安裝、設備維修保養等]勞務工作發包給甲方。2.具體工作范圍包括但不限于[詳細列舉工作涉及的具體區域、任務等，例如：拆除建筑物的[具體樓層]的墻體、門窗，拆除過程中產生的建筑垃圾清理至指定地點；管道安裝需完成從[起始點]到[終點]的[管道類型及規格]管道鋪設，包括管道連接、固定等工作；設備維修保養針對乙方提供的[設備名稱及型號]，定期進行檢查、故障排除、零部件更換等]。（二）工作要求1.甲方應按照國家相關標準、行業規范以及乙方的具體要求進行勞務承攬工作。工作質量需達到[具體質量標準，如拆除工作要保證拆除部位平整，無殘留建筑材料；管道安裝應保證連接處密封良好，無滲漏；設備維修保養后要確保設備正常運行，各項性能指標符合規定等]。2.甲方在工作過程中應嚴格遵守乙方現場的安全管理規定、環境保護要求等各項規章制度。3.甲方需配備具備相應資質和技能的工作人員進行勞務承攬工作，工作人員應遵守職業道德，不得擅自離崗、串崗，不得從事與工作無關的事情。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權要求乙方按照本協議約定支付勞務承攬費用。在乙方未按照協議約定履行義務，影響甲方正常工作開展時，有權暫停工作，并要求乙方采取措施消除影響或給予合理補償。2.義務按照本協議約定的工作內容、質量標準和期限完成勞務承攬工作，并對工作成果負責。自行組織和管理勞務人員，確保勞務人員具備相應的技能和資質，為勞務人員提供必要的勞動保護用品，并監督勞務人員正確佩戴和使用。對勞務人員進行安全教育培訓，使其熟悉工作環境、工作流程及安全注意事項，提高勞務人員的安全意識和自我保護能力。培訓記錄應妥善保存，以備乙方檢查。負責勞務工作現場的安全管理，制定安全操作規程，設置明顯的安全警示標志，采取必要的安全防護措施，防止安全事故的發生。在工作過程中如發現安全隱患，應立即停止工作，采取有效措施消除隱患，并及時通知乙方。接受乙方的監督檢查，按照乙方提出的合理意見和建議及時整改工作中存在的問題。配合乙方做好與勞務承攬工作相關的其他工作，如提供工作進度報告、工作質量檢驗報告等。按照國家法律法規的要求，為勞務人員繳納社會保險，保障勞務人員的合法權益。在勞務工作完成后，負責清理工作現場，將剩余材料、設備等妥善保管或按照乙方要求處理，做到工完場清。（二）乙方權利與義務1.權利有權對甲方的勞務承攬工作進行監督檢查，對不符合質量標準、安全要求或違反乙方規章制度的行為提出整改意見，要求甲方限期整改。有權要求甲方提供勞務人員的資質證明、培訓記錄等相關資料，以核實甲方是否按照協議約定履行義務。在甲方未能按照本協議約定完成勞務承攬工作，或因甲方原因給乙方造成損失時，有權要求甲方承擔相應的賠償責任。2.義務按照本協議約定向甲方支付勞務承攬費用。向甲方提供開展勞務承攬工作所需的相關資料和必要的工作條件，如工作場地、施工圖紙、設備設施等，并確保提供的資料和條件真實、準確、完整、符合安全要求。對甲方的勞務承攬工作給予必要的指導和協助，協調解決工作過程中涉及的與其他單位或部門的關系。在甲方進行勞務承攬工作前，向甲方告知工作現場及周邊環境存在的危險因素、防范措施及應急救援要求等相關安全注意事項。對甲方提交的工作進度報告、質量檢驗報告等資料進行審核，并及時給予反饋意見。按照國家法律法規的要求，對工作現場的整體安全負責，制定并完善現場安全管理制度，組織開展安全檢查和隱患排查治理工作，對甲方的安全管理工作進行指導和監督。三、勞務承攬費用及支付方式（一）勞務承攬費用1.經雙方協商確定，本次勞務承攬工作的費用為人民幣[具體金額]元（大寫：[大寫金額]）。此費用為固定總價，包含甲方完成勞務承攬工作所需的全部費用，除本協議約定的調整情形外，不因任何因素調整。2.費用明細如下：勞務人員工資：[具體金額]元，包含甲方為完成工作任務所雇傭的所有勞務人員的工資、獎金、津貼、補貼等。勞務人員社會保險費用：[具體金額]元，按照國家法律法規規定應為勞務人員繳納的社會保險費用。勞動保護用品費用：[具體金額]元，為勞務人員配備的符合安全標準的勞動保護用品費用。設備租賃費用（如有）：[具體金額]元，甲方為完成工作任務租賃設備的費用。管理費：[具體金額]元，甲方組織管理勞務承攬工作所產生的管理費用。利潤：[具體金額]元，甲方完成本次勞務承攬工作應獲取的合理利潤。其他費用（如有）：[具體金額]元，如運輸費、通訊費等與勞務承攬工作直接相關的其他費用。（二）支付方式1.本協議簽訂后[X]個工作日內，乙方向甲方支付勞務承攬費用的[預付款比例，如30%]作為預付款，即人民幣[預付款金額]元（大寫：[大寫預付款金額]）。2.甲方完成[具體工作節點，如拆除工作完成50%、管道安裝完成80%等]后，經乙方驗收合格，乙方向甲方支付勞務承攬費用的[進度款比例，如30%]，即人民幣[進度款金額]元（大寫：[大寫進度款金額]）。3.勞務承攬工作全部完成，經乙方驗收合格且甲方提交全部結算資料后[X]個工作日內，乙方向甲方支付至勞務承攬費用的[結算款比例，如95%]，即人民幣[結算款金額]元（大寫：[大寫結算款金額]）。4.剩余勞務承攬費用的[質保金比例，如5%]作為質保金，在質保期屆滿后[X]個工作日內，如無質量問題及其他違約情形，乙方一次性無息支付給甲方，即人民幣[質保金金額]元（大寫：[大寫質保金金額]）。四、安全管理責任（一）甲方安全管理責任1.甲方是勞務承攬工作現場安全管理的直接責任人，應建立健全安全管理制度，明確各級管理人員和勞務人員的安全職責，確保安全管理工作落到實處。2.按照國家法律法規和行業標準的要求，為勞務人員提供必要的安全培訓，培訓內容應包括但不限于安全生產法律法規、安全操作規程、事故案例分析、應急救援知識等。培訓應覆蓋所有勞務人員，并保證培訓時間和培訓效果。培訓記錄應詳細、準確，保存期限不少于[規定年限，如3年]。3.對勞務工作現場進行日常安全檢查，及時發現和消除安全隱患。安全檢查應包括工作環境、設備設施、勞動保護用品佩戴等方面。對檢查中發現的問題，應立即采取措施進行整改，并做好記錄。對于重大安全隱患，應立即停止工作，制定專項整改方案，確保隱患得到徹底消除后方可繼續工作。4.為勞務人員配備符合國家標準的勞動保護用品，并監督勞務人員正確佩戴和使用。勞動保護用品應定期進行檢查和更換，確保其性能良好。5.在勞務工作現場設置明顯的安全警示標志，標明危險區域和安全注意事項。對于存在較大危險因素的場所和設備設施，應設置專人進行監護。6.制定安全事故應急預案，定期組織勞務人員進行應急演練，提高勞務人員的應急處置能力。應急預案應包括應急救援組織機構、職責分工、應急響應程序、應急救援措施等內容。應急演練應至少每[規定周期，如半年]進行一次，并做好演練記錄。7.在勞務工作過程中發生安全事故，應立即啟動應急預案進行救援，并及時報告乙方。同時，積極配合乙方及相關部門進行事故調查處理，按照事故責任承擔相應的賠償責任。（二）乙方安全管理責任1.乙方應建立健全本單位的安全管理制度，加強對工作現場的整體安全管理，定期組織安全檢查和隱患排查治理工作，確保工作現場符合安全要求。2.在甲方進入工作現場前，向甲方詳細告知工作現場及周邊環境存在的危險因素、防范措施及應急救援要求等相關安全注意事項，并提供必要的安全資料。3.對甲方的安全管理工作進行指導和監督，定期對甲方的工作現場進行安全檢查，發現問題及時要求甲方整改。對于甲方拒不整改或整改不力的，有權采取相應的措施，如暫停工作、扣除費用等。4.按照國家法律法規的要求，為工作現場提供必要的安全設施和應急救援設備，并確保其正常運行。安全設施和應急救援設備應定期進行檢查、維護和更新，保證其性能良好。5.組織制定本單位的安全事故應急預案，并與甲方的應急預案進行銜接。定期組織本單位員工及甲方勞務人員進行聯合應急演練，提高整體應急處置能力。6.在工作現場發生安全事故時，應立即啟動應急預案進行救援，并及時報告當地安全生產監督管理部門等相關部門。同時，積極配合相關部門進行事故調查處理，按照事故責任承擔相應的管理責任和賠償責任。五、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本協議約定的工作內容、質量標準和期限完成勞務承攬工作，每逾期一天，應按照勞務承攬費用的[違約比例，如0.5%]向乙方支付違約金。逾期超過[規定天數，如15天]的，乙方有權解除本協議，并要求甲方返還已支付的預付款項，同時甲方應按照勞務承攬費用的[違約比例，如20%]向乙方支付違約金。如因甲方逾期完成工作給乙方造成損失的，甲方還應承擔相應的賠償責任。2.若甲方提供的勞務人員不具備相應的資質或技能，或甲方未按照協議約定對勞務人員進行安全教育培訓，乙方有權要求甲方限期整改。如甲方未在規定期限內整改到位，乙方有權扣除勞務承攬費用的[違約比例，如10%]作為違約金。如因甲方勞務人員資質或培訓問題導致安全事故或其他損失的，甲方應承擔全部賠償責任。3.若甲方違反本協議約定的安全管理責任，導致發生安全事故，甲方應承擔事故的全部責任，包括但不限于事故造成的人身傷亡賠償、財產損失賠償、事故調查處理費用、行政處罰費用等。同時，甲方應按照勞務承攬費用的[違約比例，如30%]向乙方支付違約金。如因甲方安全事故給乙方造成其他不良影響或損失的，甲方還應承擔相應的賠償責任。4.若甲方擅自將勞務承攬工作轉包或分包給第三方，乙方有權解除本協議，并要求甲方返還已支付的預付款項，同時甲方應按照勞務承攬費用的[違約比例，如50%]向乙方支付違約金。如因轉包或分包給乙方造成損失的，甲方應承擔全部賠償責任。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本協議約定向甲方支付勞務承攬費用，每逾期一天，應按照未支付金額的[違約比例，如0.5%]向甲方支付違約金。逾期超過[規定天數，如15天]的，甲方有權暫停工作，并要求乙方支付已完成工作對應的費用及違約金。如因乙方逾期支付費用給甲方造成損失的，乙方還應承擔相應的賠償責任。2.若乙方未按照協議約定向甲方提供開展勞務承攬工作所需的相關資料和必要的工作條件，導致甲方無法正常開展工作，乙方應承擔甲方因此造成的損失，包括但不限于人工窩工損失、設備租賃損失等。同時，乙方應按照勞務承攬費用的[違約比例，如10%]向甲方支付違約金。3.若乙方違反本協議約定的安全管理責任，對甲方的安全管理工作未給予必要的指導和協助，或未及時協調解決工作過程中涉及的與其他單位或部門的關系，導致甲方工作受到影響或發生安全事故，乙方應承擔相應的管理責任和賠償責任。同時，乙方應按照勞務承攬費用的[違約比例，如20%]向甲方支付違約金。六、爭議解決本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本協