和建房合同范本_第1頁
和建房合同范本_第2頁
和建房合同范本_第3頁
和建房合同范本_第4頁
和建房合同范本_第5頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

和建房合同范本?甲方(建房方):姓名:__________________身份證號:__________________地址:__________________聯系電話:__________________乙方(承建方):名稱:__________________統一社會信用代碼:__________________法定代表人:__________________地址:__________________聯系電話:__________________鑒于甲方有建房需求,乙方具備相應的建房資質和能力,雙方經友好協商,依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,就甲方委托乙方承建房屋事宜,達成如下合同協議:一、建房標的物及服務具體描述(一)建房地點位于[具體地址],該地塊的土地性質為[土地性質,如國有土地、集體土地等],土地使用權人為[土地使用權人姓名或名稱]。(二)建房規模及設計要求1.房屋占地面積約為[X]平方米,建筑面積約為[X]平方米,具體尺寸及層數為:[詳細描述房屋各層的尺寸、房間布局等]。2.房屋設計風格為[風格名稱,如歐式、中式等],乙方應根據甲方提供的設計圖紙(或甲方認可的設計方案)進行施工,如甲方未提供設計圖紙,乙方應根據甲方的要求和當地建房規范,提供初步設計方案供甲方審核,經甲方確認后實施。3.房屋結構為[結構類型,如磚混結構、框架結構等],基礎形式為[基礎形式,如條形基礎、獨立基礎等]。(三)建房內容及材料要求1.建房內容包括但不限于房屋的基礎工程、主體結構工程、屋面工程、內外墻裝飾工程、水電安裝工程、門窗安裝工程等。具體施工內容以雙方確認的設計圖紙和施工方案為準。2.乙方應使用符合國家質量標準和環保要求的建筑材料,主要材料品牌及規格如下:水泥:采用[品牌名稱]的[標號]水泥;鋼材:采用[品牌名稱]的[規格型號]鋼材;紅磚:采用[產地及規格]的紅磚;砂石:采用[產地及規格]的砂石;門窗:采用[品牌名稱]的[材質及規格]門窗;電線電纜:采用[品牌名稱]的[規格型號]電線電纜;給排水管材:采用[品牌名稱]的[材質及規格]給排水管材。3.如甲方對材料有特殊要求或指定品牌,乙方應按照甲方要求采購,但甲方應承擔因材料特殊要求或指定品牌而增加的費用。二、雙方權利義務(一)甲方權利義務1.權利有權對乙方的施工過程進行監督檢查,提出意見和建議。有權要求乙方按照合同約定的質量標準、工期要求和設計圖紙進行施工。有權對乙方采購的建筑材料進行檢驗,如發現材料不符合合同約定,有權要求乙方更換。2.義務按照合同約定向乙方支付建房款項。向乙方提供施工所需的場地,并確保場地具備施工條件,如通水、通電、通路等。協助乙方辦理建房所需的相關手續,如規劃許可證、施工許可證等,相關費用由[方承擔]。及時向乙方提供設計圖紙或明確設計要求,并對設計圖紙或設計要求的變更負責。負責協調周邊鄰里關系,處理因建房引起的糾紛,確保施工順利進行。(二)乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照合同約定支付建房款項。有權要求甲方提供施工所需的場地及相關資料,并協助辦理建房手續。在施工過程中,如遇不可抗力或甲方原因導致施工無法正常進行,有權要求順延工期。2.義務具備相應的建房資質和安全生產許可證,按照國家法律法規和行業規范組織施工,確保施工質量和施工安全。嚴格按照合同約定的質量標準、工期要求和設計圖紙進行施工,不得擅自變更設計或降低質量標準。如因乙方原因導致工程質量問題或工期延誤,應承擔相應的責任。負責施工現場的安全管理,采取必要的安全防護措施,確保施工人員的人身安全和財產安全。如發生安全事故,由乙方承擔全部責任。妥善保管施工過程中產生的建筑垃圾和廢棄物,按照環保要求進行處理,不得隨意丟棄。定期向甲方匯報施工進度,接受甲方的監督檢查,對甲方提出的問題及時整改。在工程竣工后,按照國家相關規定和合同約定提交竣工資料,并負責辦理竣工驗收手續。對工程質量承擔保修責任,保修期限按照國家相關規定執行,在保修期限內,對因乙方施工質量問題導致的房屋損壞,乙方應無償進行修復。三、建房款項及支付方式(一)建房款項總額本合同建房款項總額為人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。(二)支付方式1.合同簽訂后,甲方支付乙方預付款人民幣[X]元(大寫:[大寫金額]),作為乙方施工前期準備費用。2.基礎工程完工并經甲方驗收合格后,甲方支付乙方工程款人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。3.主體結構工程完工并經甲方驗收合格后,甲方支付乙方工程款人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。4.內外墻裝飾工程完工并經甲方驗收合格后,甲方支付乙方工程款人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。5.水電安裝工程完工并經甲方驗收合格后,甲方支付乙方工程款人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。6.門窗安裝工程完工并經甲方驗收合格后,甲方支付乙方工程款人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。7.屋面工程完工并經甲方驗收合格后,甲方支付乙方工程款人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。8.工程竣工并經相關部門驗收合格后,甲方支付乙方工程款人民幣[X]元(大寫:[大寫金額]),剩余工程款人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])作為質量保證金,在保修期滿后無質量問題,甲方一次性支付給乙方。(三)支付期限甲方應在收到乙方提交的付款申請及相關驗收資料后的[X]個工作日內進行審核,審核無誤后按照合同約定支付工程款。如甲方逾期支付工程款,每逾期一日,應按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。四、工期及工期延誤(一)工期本合同工期自[開工日期]起至[竣工日期]止,共計[X]天。具體開工日期以甲方書面通知為準。(二)工期延誤1.因甲方原因導致工期延誤的,工期相應順延,乙方不承擔責任。甲方應提前通知乙方,并提供相關證明文件。2.因乙方原因導致工期延誤的,每延誤一日,乙方應按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金。如因乙方延誤工期給甲方造成損失的,乙方應承擔全部賠償責任。3.因不可抗力或政府行為等不可預見、不可避免的原因導致工期延誤的,工期相應順延,雙方互不承擔責任。乙方應及時通知甲方,并提供相關證明文件。五、質量標準及驗收(一)質量標準1.乙方所建房屋應符合國家現行的建筑工程質量驗收規范和標準,達到合格等級。2.房屋的結構安全、防火、防水、隔音等性能應符合相關國家標準和行業規范。3.乙方應嚴格按照合同約定的材料品牌及規格采購建筑材料,確保工程質量。(二)驗收1.工程竣工后,乙方應通知甲方進行驗收。甲方應在接到乙方驗收通知后的[X]個工作日內組織相關人員進行驗收。2.驗收內容包括房屋的基礎工程、主體結構工程、屋面工程、內外墻裝飾工程、水電安裝工程、門窗安裝工程等。如驗收不合格,乙方應按照甲方的要求進行整改,直至驗收合格為止。整改費用由乙方承擔,整改期間不計入工期。3.工程經甲方驗收合格后,雙方應簽訂工程竣工驗收報告。如甲方在規定時間內未組織驗收或驗收后未提出異議,視為工程驗收合格。六、違約責任(一)甲方違約責任1.如甲方未按照合同約定支付工程款,每逾期一日,應按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。如逾期超過[X]日,乙方有權暫停施工,并要求甲方支付已完成工程的工程款及違約金,同時甲方應承擔乙方因停工造成的損失。2.如甲方未按照合同約定提供施工所需的場地、資料或協助辦理建房手續,導致乙方無法正常施工,工期延誤的責任由甲方承擔,乙方不承擔責任。甲方應按照合同約定的工期順延工期,并賠償乙方因此造成的損失。3.如甲方擅自變更設計或要求乙方降低質量標準,乙方有權拒絕,并要求甲方按照合同約定支付工程款。如甲方堅持變更或降低質量標準,由此產生的一切后果由甲方承擔,乙方不承擔責任。(二)乙方違約責任1.如乙方未按照合同約定的質量標準、工期要求和設計圖紙進行施工,導致工程質量問題或工期延誤,乙方應承擔相應的責任。乙方應按照合同約定的違約金標準向甲方支付違約金,并負責整改直至工程質量合格、工期符合合同要求。如因乙方原因給甲方造成損失的,乙方應承擔全部賠償責任。2.如乙方擅自更換建筑材料品牌或規格,甲方有權要求乙方更換,并按照合同約定的違約金標準向甲方支付違約金。如乙方拒絕更換,甲方有權解除合同,并要求乙方返還已支付的工程款及利息,同時乙方應按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金。如乙方更換的建筑材料品牌或規格導致工程質量問題,乙方應承擔全部責任。3.如乙方在施工過程中發生安全事故,導致人員傷亡或財產損失,乙方應承擔全部責任。乙方應負責處理事故,并賠償甲方因此遭受的一切損失。如因安全事故導致工程停工,乙方應按照合同約定的工期順延工期,并承擔因停工造成的損失。4.如乙方未按照合同約定提交竣工資料或辦理竣工驗收手續,每逾期一日,應按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金。如因乙方原因導致工程無法通過竣工驗收,乙方應負責整改直至驗收合格為止,整改費用由乙方承擔,整改期間不計入工期。七、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款(一)本合同自雙方簽字(或蓋章)之日

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論