2025裝修合同標準范本格式裝修合同合同編號：發包人（甲方）：姓名/名稱：身份/統一社會信用代碼：地址：聯系方式：承包人（乙方）：姓名/名稱：身份/統一社會信用代碼：地址：聯系方式：根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就甲方委托乙方進行裝修工程事宜達成如下合同：第一章工程概況第一條工程名稱：第二條工程地點：第三條工程性質：第四條建筑面積：平方米第二章工程內容第五條施工內容：詳見附件《裝修施工圖紙》和《裝修施工清單》。第六條材料要求：所有材料需符合國家相關質量標準，并提供合格證明。材料品牌及型號需與合同約定一致，未經甲方書面同意不得更換。第七條施工標準：執行國家及地方相關裝修施工規范。隱蔽工程需嚴格按照標準施工，并經過甲方驗收后方可進行下一道工序。第八條變更調整：施工過程中如需變更內容，雙方需簽訂《工程變更單》，并調整工期及費用。因變更產生的額外費用由責任方承擔。第三章工期第九條開工日期：第十條竣工日期：第十一條總工期：天第十二條延期責任：因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天乙方需向甲方支付違約金人民幣元。因甲方原因或不可抗力導致的工期延誤，經雙方確認后可順延工期。第十三條中途停工：施工過程中如需停工，雙方需書面確認停工原因及復工時間。單方面停工導致的損失由責任方承擔。第四章工程造價與付款方式第十四條合同總金額：人民幣元（大寫：元整）第十五條付款方式：合同簽訂后，甲方支付合同總金額的%作為定金，計人民幣元。工程進度款支付：第一期：水電工程完成并驗收合格后支付合同總金額的%，計人民幣元。第二期：泥木工程完成并驗收合格后支付合同總金額的%，計人民幣元。第三期：油漆工程完成并驗收合格后支付合同總金額的%，計人民幣元。竣工驗收后，甲方支付剩余合同金額的%，計人民幣元。保修金：合同總金額的%，計人民幣元，自工程竣工之日起年后無質量問題一次性支付。第十六條付款時間：甲方需在約定時間內支付款項，否則乙方有權暫停施工。乙方需提供合法的稅務發票。第五章雙方責任與義務第十七條甲方責任：按時支付工程款。提供施工場地及必要條件。及時確認施工圖紙、材料和進度。協調與物業或其他相關部門的關系。第十八條乙方責任：按照合同約定完成施工任務，確保質量達到標準。做好施工現場管理，確保安全文明施工。保護甲方財產，避免損壞或丟失。負責施工垃圾的清理及處理。第六章驗收標準與保修條款第十九條驗收標準：隱蔽工程需經過甲方驗收。竣工驗收需符合附件《裝修施工圖紙》和《裝修施工清單》要求。所有設備需正常運行。第二十條驗收流程：施工完成后，乙方向甲方發出驗收通知。甲乙雙方共同驗收，簽署《竣工驗收單》。第二十一條保修條款：工程保修期為年，自工程竣工之日起計算。保修范圍內，因施工質量導致的問題，乙方負責免費維修。人為損壞或不可抗力導致的問題，乙方負責維修但費用由甲方承擔。第七章違約責任第二十二條甲方違約責任：逾期支付工程款的，每逾期一天按應付金額的%支付違約金。無故解除合同的，需賠償乙方損失。第二十三條乙方違約責任：未按約定工期完成工程的，每逾期一天按合同總金額的%支付違約金。未按約定質量完成工程的，需返工并承擔相關費用。第八章其他條款第二十四條不可抗力：因戰爭、自然災害等不可抗力導致合同無法履行的，雙方可協商解除或變更合同。第二十五條爭議解決：因履行本合同發生的爭議，雙方協商解決；協商不成的，向工程所在地人民法院提起訴訟。第二十六條合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。附件：《裝修施工圖紙》《裝修施工清單》《工程變更單》《竣工驗收單》合同份數：本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同