施工合同違約金協議書_第1頁
施工合同違約金協議書_第2頁
施工合同違約金協議書_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

施工合同違約金協議書

甲方（發包方）：姓名：__________________身份證號：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承包方）：公司名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲乙雙方于____年__月__日簽訂了《[具體施工合同名稱]》（以下簡稱“原合同”），為確保雙方誠信履行合同義務，經友好協商，就施工合同中的違約金事宜達成如下協議：一、違約金適用情形1.甲方違約情形-若甲方未能按照原合同約定的時間和方式向乙方支付工程款項，每逾期一日，應按照未付款項的__%向乙方支付違約金。逾期超過__日的，乙方有權暫停工程施工，并要求甲方支付已完工程對應的款項及相應違約金。-甲方無正當理由單方面解除原合同的，應向乙方支付合同總金額__%的違約金，并賠償乙方因此遭受的全部損失，包括但不限于已投入的工程成本、預期利潤等。-甲方未按照原合同約定提供施工所需的場地、條件或資料，導致工程延誤的，每延誤一日，應向乙方支付__元的違約金；若因此造成乙方額外費用支出的，甲方應據實賠償。2.乙方違約情形-乙方未能按照原合同約定的工期完成工程施工，每逾期一日，應按照合同總金額的__%向甲方支付違約金。若因乙方逾期完工給甲方造成其他損失的，乙方應承擔全部賠償責任。-乙方施工工程質量不符合原合同約定的標準，乙方應負責無償返工直至達到合格標準。如乙方拒絕返工或經返工后仍不符合標準的，乙方應向甲方支付合同總金額__%的違約金，并賠償甲方因此遭受的全部損失。-乙方擅自將工程轉包或分包給第三方的，甲方有權解除原合同，乙方應立即返還甲方已支付的所有款項，并向甲方支付合同總金額__%的違約金。二、違約金的支付方式違約方應在違約行為發生后的__個工作日內，將違約金支付至對方指定的銀行賬戶。若違約方未按時支付違約金，每逾期一日，應按照未支付違約金金額的__%向對方支付逾期違約金。三、爭議解決如雙方在本協議履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。四、其他條款1.本協議是對原合同關于違約金條款的補充和細化，與原合同具有同等法律效力。若本協議與原合同存在沖突，以本協議為準。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（簽字或蓋章）：_______________

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論