酒店設施承攬合同協議書

甲方（定作人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（承攬人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲方擬建設/改造酒店，需要乙方提供相關設施的承攬服務，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規，達成如下協議：一、承攬項目及內容乙方負責按照甲方要求，為甲方的[酒店名稱]提供以下設施的承攬服務：1.設施清單：-[設施1詳細名稱及規格]，數量[X]，負責[安裝/定制等具體服務內容]；-[設施2詳細名稱及規格]，數量[X]，負責[安裝/定制等具體服務內容]；-……（如有多項設施，依次羅列）2.服務范圍：包括但不限于設施的設計（如有）、采購、運輸、安裝、調試、維修、保養等工作，確保設施能夠正常投入使用，并符合相關質量標準和甲方要求。二、合同期限本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至[具體完成日期]完成所有承攬項目并經甲方驗收合格后終止。若因不可抗力或其他合理原因導致工期延誤，雙方應協商解決，并書面確定新的完成日期。三、質量要求及驗收標準1.質量要求-乙方提供的設施應符合國家現行的相關質量標準、行業標準以及甲方提出的特定質量要求（如有）。設施的材質、規格、性能等應與雙方約定一致。-乙方在承攬過程中應嚴格按照相關規范和工藝要求進行施工，確保設施的安裝質量和穩定性。2.驗收標準-設施安裝調試完成后，乙方應提前[X]天書面通知甲方進行驗收。-甲方應在接到通知后的[X]天內組織驗收。驗收內容包括設施的數量、規格、質量、性能、運行狀況等方面。-如驗收合格，雙方應簽署驗收合格報告；如驗收不合格，乙方應按照甲方要求在規定的時間內進行整改，直至驗收合格。整改費用由乙方自行承擔。四、合同價款及支付方式1.合同價款本合同總價款為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[X]元）。此價格為固定總價，包含設施費用、運輸費、安裝費、調試費、稅費等乙方完成本承攬項目所需的一切費用，除因甲方提出變更要求外，不因任何因素調整。2.支付方式-預付款：合同簽訂后[X]個工作日內，甲方向乙方支付合同總價款的[X]%作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[X]元）。-進度款：在設施采購完成并運輸至酒店施工現場后，經甲方確認，甲方向乙方支付合同總價款的[X]%作為進度款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[X]元）。-驗收款：設施安裝調試完畢且經甲方驗收合格后[X]個工作日內，甲方向乙方支付合同總價款的[X]%作為驗收款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[X]元）。-質保金：合同總價款的[X]%作為質保金，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[X]元）。質保期屆滿后如無質量問題，甲方應在質保期屆滿后的[X]個工作日內一次性無息支付給乙方。五、雙方權利和義務1.甲方權利和義務-權利-有權對乙方的承攬工作進行監督和檢查，提出合理的意見和建議。-有權要求乙方按照合同約定的質量標準和進度完成承攬項目。-在乙方未按照合同約定履行義務時，有權要求乙方承擔違約責任并采取相應的補救措施。-義務-按照合同約定的時間和方式向乙方支付合同價款。-為乙方的承攬工作提供必要的協助和配合，包括但不限于提供施工場地、水電接入等條件。-及時向乙方提供與承攬項目相關的資料和要求，確保乙方能夠準確了解工作內容和標準。2.乙方權利和義務-權利-按照合同約定收取合同價款。-要求甲方提供必要的協助和配合，以順利完成承攬工作。-義務-按照合同約定的質量要求、技術標準和進度計劃完成承攬項目，確保設施按時交付使用。-對承攬過程中知悉的甲方商業秘密、技術秘密等予以保密，不得向任何第三方泄露。-在質保期內對所提供的設施承擔免費維修、保養責任，如因乙方原因導致設施出現質量問題，應及時無償修復或更換。-負責處理承攬過程中發生的安全事故，承擔相應的法律責任和經濟責任，確保施工過程安全有序。六、違約責任1.若甲方未按照合同約定的時間和方式支付合同價款，每逾期一天，應按照未付款項的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權暫停工作，并要求甲方支付已完成工作對應的價款及違約金。因甲方逾期付款給乙方造成損失的，甲方還應承擔賠償責任。2.若乙方未按照合同約定的時間完成承攬項目，每逾期一天，應按照合同總價款的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]天的，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應按照合同總價款的[X]%向甲方支付違約金。如因乙方逾期交付給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。3.若乙方提供的設施不符合合同約定的質量標準或驗收不合格，乙方應負責無償返工直至合格。如乙方拒絕返工或經多次返工仍不合格的，甲方有權解除合同，乙方應返還甲方已支付的款項，并按照合同總價款的[X]%向甲方支付違約金。因設施質量問題給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。4.任何一方違反合同約定的保密義務，應向對方支付合同總價款的[X]%作為違約金，并賠償對方因此遭受的全部損失。七、不可抗力1.本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、政府行為、法律法規變更等。2.因不可抗力事件導致一方無法履行合同義務的，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方，并提供相關證明文件。在不可抗力事件影響消除后的合理時間內，雙方應協商恢復合同履行或變更合同內容。如因不可抗力導致合同無法繼續履行或部分無法履行，雙方應協商解決善后事宜，合理分擔損失。八、爭議解決本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方