鑄鐵圍欄承攬協議書?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有鑄鐵圍欄的承攬需求，乙方具備完成該承攬工作的能力和資質，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方承攬鑄鐵圍欄事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.鑄鐵圍欄規格及樣式圍欄高度為______厘米，立柱采用______材質，規格為______，橫桿采用______材質，規格為______。圍欄樣式為______（詳細描述樣式，如鏤空花型、方管拼接等），表面處理要求為______（如熱鍍鋅、靜電噴涂等），顏色為______。2.制作數量及安裝地點鑄鐵圍欄的制作數量為______米。安裝地點位于______（詳細地址）。3.質量標準乙方制作的鑄鐵圍欄應符合國家及行業現行的相關質量標準，包括但不限于強度、韌性、耐腐蝕性等方面的要求。圍欄的尺寸偏差應在允許范圍內，具體偏差標準按照國家相關規范執行。表面應平整、光滑，無裂縫、砂眼、毛刺等缺陷。二、權利與義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的承攬工作進行監督檢查，提出合理的意見和建議。有權要求乙方按照本協議約定的質量標準、規格、樣式等完成承攬工作。2.義務向乙方提供準確、詳細的制作及安裝要求，包括但不限于圍欄的尺寸、樣式、安裝位置等，并對所提供信息的真實性和準確性負責。按照本協議約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。協助乙方辦理與承攬工作相關的手續和許可，提供必要的工作條件和配合。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照本協議約定支付承攬費用。在甲方未按照協議約定履行義務時，有權要求甲方承擔違約責任并采取相應的補救措施。2.義務按照甲方提供的要求和本協議約定的質量標準、規格、樣式等，自行采購符合要求的原材料，組織專業人員進行鑄鐵圍欄的制作和安裝。乙方應具備完成本承攬工作所需的資質和能力，確保制作及安裝工作符合國家及行業相關標準和規范，并承擔因自身原因導致的一切質量問題和安全責任。在制作及安裝過程中，應接受甲方的監督檢查，對于甲方提出的合理意見和建議應及時整改。按照本協議約定的時間完成鑄鐵圍欄的制作和安裝工作，并確保工作質量。如因乙方原因導致工期延誤，應承擔相應的違約責任。負責將制作完成的鑄鐵圍欄運輸至安裝地點，并承擔運輸過程中的一切費用和風險。在運輸過程中，應采取必要的防護措施，確保圍欄不受損壞。安裝完成后，負責清理現場，將施工過程中產生的垃圾和廢棄物清理干凈。乙方應向甲方提供圍欄的質量合格證明文件及相關資料，質保期內如出現質量問題，乙方應免費進行維修或更換。三、承攬費用及支付方式1.承攬費用本協議項下的承攬費用為人民幣______元（大寫：______元整）。該費用為固定總價，包含乙方完成鑄鐵圍欄制作、運輸、安裝、稅費等所有費用，除本協議約定的調整情況外，不再進行任何調整。2.支付方式合同簽訂后______個工作日內，甲方向乙方支付承攬費用的______%作為預付款，即人民幣______元（大寫：______元整）。鑄鐵圍欄制作完成并經甲方驗收合格后______個工作日內，甲方向乙方支付承攬費用的______%，即人民幣______元（大寫：______元整）。鑄鐵圍欄安裝完成且經甲方驗收合格，質保期滿后______個工作日內，甲方向乙方支付剩余承攬費用的______%，即人民幣______元（大寫：______元整）。四、驗收標準及方式1.驗收標準按照本協議約定的質量標準、規格、樣式等進行驗收。符合國家及行業現行的相關質量標準。2.驗收方式在鑄鐵圍欄制作完成后，乙方應提前通知甲方進行預驗收。甲方應在接到通知后的______個工作日內組織人員進行預驗收。如預驗收發現問題，乙方應按照甲方要求及時整改，直至預驗收合格。鑄鐵圍欄安裝完成后，乙方應向甲方提交驗收申請。甲方應在接到申請后的______個工作日內組織正式驗收。驗收合格后，雙方應簽署驗收報告。五、質保期1.本協議項下鑄鐵圍欄的質保期為自驗收合格之日起______年。2.在質保期內，乙方應負責對鑄鐵圍欄進行免費維修或更換。如因甲方使用不當或不可抗力等原因導致圍欄損壞，乙方應負責維修，但可收取適當的成本費用。3.質保期屆滿后，乙方應繼續為甲方提供有償的維修服務，費用按照實際發生的成本收取。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協議約定的時間和方式支付承攬費用，每逾期一日，應按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。逾期超過______日的，乙方有權暫停工作，并要求甲方支付已完成工作部分的費用及違約金，同時甲方應承擔乙方因此遭受的全部損失。若甲方提供的要求不準確或變更要求導致乙方增加費用或延誤工期的，甲方應承擔相應的賠償責任。2.乙方違約責任若乙方未按照本協議約定的質量標準、規格、樣式等完成承攬工作，應負責無償返工直至符合要求。如因返工導致工期延誤或給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。若乙方未按照本協議約定的時間完成鑄鐵圍欄的制作和安裝工作，每逾期一日，應按照承攬費用的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權解除本協議，并要求乙方返還已支付的預付款，同時乙方應按照承攬費用的______%向甲方支付違約金，承擔甲方因此遭受的全部損失。若乙方提供的鑄鐵圍欄在質保期內出現質量問題，乙方應在接到甲方通知后的______個工作日內免費進行維修或更換。如乙方未及時履行維修或更換義務，甲方有權自行委托第三方進行維修或更換，費用由乙方承擔，乙方還應按照質保期內維修或更換費用的______%向甲方支付違約金。乙方未經甲方書面同意，擅自將承攬工作轉包或分包給第三方的，甲方有權解除本協議，并要求乙方返還已支付的預付款，同時乙方應按照承攬費用的______%向甲方支付違約金，承擔甲方因此遭受的全部損失。七、爭議解決本協議在履行過程中如發生爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.本協議未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。如補充協議與本協議有沖突