項目停工解除協議書?甲方（建設單位）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（施工單位）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲乙雙方就[項目名稱]項目簽訂了相關建設工程合同（合同編號：[合同編號]），現因[停工原因]導致項目停工，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就解除該項目施工合同及相關事宜達成如下協議：一、項目基本情況1.項目名稱：[項目名稱]2.項目地點：[項目具體地點]3.項目內容：[詳細描述項目建設的具體內容，包括但不限于建筑工程、安裝工程、裝飾裝修工程等具體分項工程的概況]4.合同工期：計劃開工日期為[計劃開工日期]，計劃竣工日期為[計劃竣工日期]，合同總工期為[工期天數]天。5.合同價款：合同暫定總價為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），最終結算價款以實際完成并經雙方確認的工程量為準。二、停工原因及停工時間1.停工原因：[詳細說明導致項目停工的具體原因，如不可抗力、甲方原因、乙方原因等，并提供相應的證明材料或說明情況]2.停工時間：自[停工起始日期]起開始停工，截至本協議簽訂之日，已停工[停工天數]天。三、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權要求乙方按照本協議的約定完成已完工程的收尾工作、清理施工現場等。有權對乙方提交的相關資料進行審核，如工程進度報表、已完工程結算資料等。在乙方履行完本協議約定的義務后，有權對乙方已完工程質量進行驗收。2.義務按照本協議的約定向乙方支付已完工程價款及相關費用。負責協調處理與項目有關的外部關系，確保乙方在收尾工作、清理施工現場等過程中能夠順利進行。向乙方提供辦理結算所需的相關資料，并配合乙方完成工程結算工作。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照本協議的約定支付已完工程價款及相關費用。在甲方未按照本協議約定履行義務時，有權暫停收尾工作等，并要求甲方承擔相應的違約責任。對已完工程享有質量保修責任，在質量保修期內按照相關規定履行保修義務，并有權要求甲方支付相應的保修費用。2.義務按照本協議的約定完成已完工程的收尾工作，包括但不限于對已完工程進行成品保護、清理施工現場的剩余材料和設備等，確保施工現場達到可交付狀態。在停工期間妥善保管施工現場的材料、設備、工具等，不得擅自轉移、變賣或損壞。如因乙方保管不善導致上述物品丟失、損壞或滅失的，乙方應承擔相應的賠償責任。按照甲方的要求及時提交已完工程進度報表、已完工程結算資料等相關文件，并配合甲方完成工程結算工作。在質量保修期內，按照國家和地方有關規定及本協議的約定，對已完工程承擔質量保修責任，及時響應甲方的保修通知，對出現質量問題的部位進行維修或處理。四、已完工程價款結算與支付1.已完工程結算雙方同意按照以下方式對已完工程進行結算：[詳細說明結算方式，如按照合同約定的計價方式、定額標準等進行結算，并明確結算依據和計算方法]乙方應在本協議簽訂之日起[X]日內，向甲方提交已完工程結算報告及完整的結算資料。甲方應在收到乙方提交的結算報告及資料之日起[X]日內進行審核，并提出審核意見。如甲方對結算報告有異議，應在審核期限內通知乙方，雙方應就有異議部分進行協商解決。協商不成的，可按照本協議約定的爭議解決方式處理。2.已完工程價款支付經雙方審核確認的已完工程價款為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。甲方應在本協議簽訂之日起[X]日內，向乙方支付已完工程價款的[X]%作為預付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。在甲方完成對已完工程質量驗收且雙方完成工程結算后[X]日內，甲方向乙方支付至已完工程結算價款的[X]%。剩余已完工程結算價款的[X]%作為質量保證金，在質量保修期屆滿且乙方履行完質量保修義務后[X]日內，甲方無息返還給乙方。五、施工現場清理與交接1.乙方應在本協議生效之日起[X]日內完成施工現場的清理工作，包括但不限于拆除臨時設施、清理剩余材料和設備、平整場地等，確保施工現場達到可交付狀態。清理過程中產生的費用由乙方自行承擔。2.在乙方完成施工現場清理工作后，雙方應進行現場交接。交接時，雙方應共同對施工現場的現狀進行確認，并簽署現場交接清單。現場交接清單應包括施工現場的場地狀況、剩余材料和設備的數量及狀況等內容。六、違約責任1.若甲方未按照本協議的約定按時支付已完工程價款及相關費用，每逾期一日，應按照應付未付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權暫停收尾工作等，并要求甲方支付已完工程價款及違約金，同時承擔乙方因此遭受的損失。2.若乙方未按照本協議的約定完成已完工程的收尾工作、清理施工現場等義務，每逾期一日，應按照本協議暫定總價的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權自行組織人員完成相關工作，由此產生的費用由乙方承擔，甲方可在應支付給乙方的款項中直接扣除。3.若乙方擅自轉移、變賣或損壞施工現場的材料、設備、工具等物品，乙方應按照物品的原值或重置價值進行賠償，并按照本協議暫定總價的[X]%向甲方支付違約金。4.若乙方在質量保修期內未按照相關規定及本協議的約定履行質量保修責任，甲方有權自行組織維修，維修費用由乙方承擔，甲方可在質量保證金中直接扣除。如質量保證金不足以支付維修費用的，乙方應補足差額部分。同時，乙方應按照本協議暫定總價的[X]%向甲方支付違約金。七、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協議自雙方簽字（蓋章）之日起生效。本協議一式[X]份，甲乙雙方各執[X]份，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等法律效力，如補充協議與本協議不一致的，以補充協議為準。甲方（蓋章）：_____