樁基施工補充合同協議書范本5篇篇1甲方（建設單位）：XXX乙方（施工單位）：XXX根據甲乙雙方簽訂的《樁基施工合同》，為明確雙方的權利和義務，現就合同中未盡事宜，經雙方協商一致，特訂立以下補充協議，以資共同遵守。一、工程概況本工程位于XXX，具體內容包括：XXX。二、補充條款1.施工圖紙及技術要求：-乙方應嚴格按照甲方提供的設計圖紙及技術要求進行施工。-如有任何設計變更，乙方需及時與甲方溝通，并簽訂相應的變更協議。2.工期及進度：-乙方應在合同簽訂之日起盡快組織施工，確保在約定的工期內完成全部工程內容。-如遇不可抗力因素影響工期，乙方應及時向甲方提交書面報告，并協商解決。3.質量標準：-乙方應確保所施工的樁基質量符合國家相關標準和甲方要求。-施工過程中應做好質量記錄，確保所有施工數據真實可靠。4.安全與文明施工：-乙方應嚴格遵守安全施工規范，確保施工過程中的安全。-做好現場文明施工，保持施工現場整潔有序。5.驗收及保修：-工程完工后，乙方應及時向甲方提交驗收申請，甲方應在收到申請后盡快組織驗收。-樁基工程保修期為一年，保修期內如出現質量問題，乙方應負責維修。6.付款方式：-甲方應按照合同約定的付款節點及時支付乙方工程款。-乙方需提供等額的正規發票，否則甲方有權拒絕支付。7.違約責任：-乙方如未能按照合同約定履行義務，應承擔相應的違約責任。-具體違約責任根據《中華人民共和國合同法》及相關司法解釋執行。8.爭議解決：-甲乙雙方在履行合同過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決。-若協商無果，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。9.其他事項：-乙方需配合甲方做好其他相關工作，確保工程順利進行。-未盡事宜，可參照《樁基施工合同》及國家相關法律法規執行。本補充協議書自雙方簽字蓋章之日起生效，與《樁基施工合同》具有同等法律效力。本補充協議書一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（蓋章）：XXX乙方（蓋章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇2#甲方（發包方）：[公司名稱]#乙方（承包方）：[公司名稱]#工程名稱：[工程名稱]#簽約日期：[具體日期]#簽約地點：[簽約地點]一、協議背景鑒于甲方需要建設一項新的工程項目，經過招標，乙方成功獲得了該項目的樁基施工合同。為了明確雙方的權利和義務，確保工程順利進行，雙方經過友好協商，決定簽訂本補充合同協議。二、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[具體地點]3.工程規模：[具體規模]4.工期要求：[具體工期]5.質量標準：[具體質量標準]三、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程的樁基施工任務。具體包括：1.材料采購：乙方負責采購施工所需的所有材料，確保材料符合設計和規范要求。2.施工設備：乙方需自帶施工設備，包括鉆機、混凝土攪拌車等，確保施工順利進行。3.施工人員：乙方應確保施工人員具備相應的技能和資質，能夠按時完成分配的任務。4.施工計劃：乙方需制定詳細的施工計劃，確保施工進度和質量。四、合同價款與支付方式1.合同價款：[具體合同價款]2.支付方式：甲方按照施工進度支付款項，具體支付節點和金額按照雙方協商確定。乙方需提供相應的發票和結算單。五、雙方權利義務1.甲方權利與義務：-權利：甲方有權對施工進度和質量進行監督，確保工程按照合同要求進行。在發現施工質量問題時，甲方有權要求乙方進行整改或返工。同時，甲方也有權在必要時要求乙方調整施工計劃或增加施工人員以確保工期。-義務：甲方需按時支付款項，提供必要的支持和協助，確保施工順利進行。甲方也應尊重乙方的合法權益，不得隨意變更或終止合同。2.乙方權利與義務：-權利：乙方有權獲得相應的報酬和獎勵，對于表現突出的施工人員有權進行表彰和獎勵。同時，乙方也有權要求甲方提供必要的支持和協助，確保施工順利進行。在發現甲方違約時，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。-義務：乙方需按照合同要求完成施工任務，確保施工進度和質量。乙方也應遵守相關法律法規和規定，確保施工過程的安全和環保。同時，乙方還需積極配合甲方的監督和檢查，及時整改存在的問題。六、違約責任1.甲方違約：如甲方未按時支付款項或未提供必要的支持和協助，導致施工無法順利進行，甲方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.乙方違約：如乙方未按時完成施工任務或施工質量不符合要求，乙方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。在嚴重違約的情況下，甲方有權解除合同并要求乙方進行整改或返工。七、爭議解決1.爭議解決方式：本合同的爭議解決方式包括協商、調解、仲裁和訴訟等。雙方應首先嘗試通過友好協商解決爭議，協商不成的可以向相關機構申請調解或仲裁。如果仲裁結果仍無法達成和解，雙方可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應尊重法律事實，如實提供證據材料并積極履行法院判決。2.管轄法院：本合同的管轄法院為[具體管轄法院]。在提起訴訟時，雙方應提交相關證據材料并陳述案件事實。法院將依據相關法律法規進行審理并作出判決。判決生效后，雙方應認真履行判決結果。篇3甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就樁基施工補充合同事宜達成以下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.建筑面積：_________4.樁基類型：_________二、合同范圍1.甲方將本工程的樁基施工任務發包給乙方，乙方負責完成本工程的樁基施工任務。2.具體的施工范圍包括但不限于以下幾個方面：（1）樁基施工設計；（2）樁基材料采購與供應；（3）樁基施工設備的租賃與采購；（4）現場施工管理；（5）施工質量控制與監督；（6）施工安全與環境保護。三、合同價格及支付方式1.本工程的樁基施工總價為：_________元（大寫：_________元整）。該價格為包干價，包括設計、材料、施工等所有費用。2.支付方式如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價的______%作為預付款。（2）樁基施工完成并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方合同總價的______%作為進度款。（3）剩余______%的款項作為質量保證金，在樁基施工完成并經甲方驗收合格后的______個月內支付。四、施工期限及進度要求1.本工程的樁基施工期限自合同簽訂之日起至______年______月______日止。2.乙方應根據施工期限制定詳細的施工進度計劃，并報甲方審批。甲方應根據施工進度計劃進行監督和檢查。3.如因甲方原因造成施工延誤，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。如因乙方原因造成施工延誤，乙方應承擔相應的違約責任。五、質量保證及驗收要求1.乙方應建立健全的質量保證體系，確保施工質量符合設計要求和相關標準。2.甲方有權對施工過程進行監督與檢查，對施工質量提出疑問并要求乙方進行整改。3.工程竣工驗收時，甲方應組織專業人員對施工質量進行全面檢查，確保工程質量符合設計要求和相關標準。如存在質量問題，甲方有權要求乙方進行整改并承擔相應的違約責任。4.工程質量保證期為______年，自工程竣工驗收之日起計。在質量保證期內，如發生工程質量問題，乙方應負責免費維修并承擔相應的違約責任。六、安全施工及環境保護要求1.乙方應建立健全的安全施工制度，加強施工現場的安全管理，確保施工過程的安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方應承擔相應的法律責任。2.甲方有權對施工過程中的安全問題進行監督與檢查，對存在重大安全隱患的施工部位有權要求乙方進行整改。3.乙方應采取有效的環境保護措施，確保施工過程中產生的噪音、粉塵、廢棄物等符合環保要求。如因乙方原因造成環境污染問題，乙方應承擔相應的法律責任。4.甲方有權對施工過程中的環境保護問題進行監督與檢查，對存在環保問題的施工部位有權要求乙方進行整改。七、違約責任及爭議解決方式1.甲乙雙方在履行合同過程中如發生違約行為，應承擔相應的違約責任。具體違約責任應根據違約行為的嚴重程度及給對方造成的實際損失來確定。2.在履行合同過程中如發生爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決；協商不成的，可通過仲裁或訴訟方式解決。具體仲裁或訴訟機構由雙方協商確定。在仲裁或訴訟過程中，雙方應遵守相關法律法規的規定并承擔相應的法律責任。篇4甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就樁基施工補充合同事宜達成以下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.建筑面積：_________4.樁基類型：_________二、合同內容1.承包方式乙方采用包工包料的方式承包樁基工程，具體包括：（1）鉆孔樁機的施工；（2）鋼筋籠的制作與安裝；（3）混凝土的供應與澆筑；（4）護筒的制作與安裝；（5）成孔質量檢測和樁基檢測。2.工程量及計價方式（1）工程量計算方式：根據施工圖紙及變更單，按照《建筑工程工程量清單計價規范》計算。（2）計價方式：采用綜合單價計價，具體單價及金額詳見附件。3.付款方式（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價的XX%作為預付款。（2）樁基工程完成XX%時，甲方支付乙方工程總價的XX%。（3）樁基工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。4.違約責任（1）甲方若未按合同約定支付工程款，則自應付之日起按銀行同期貸款利率向乙方支付利息。（2）乙方若未按合同約定完成施工任務，則應按合同總價的XX%向甲方支付違約金。5.爭議解決方式（1）甲乙雙方在履行合同過程中發生爭議時，應首先通過友好協商解決。（2）協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。6.合同生效條件及時間（1）本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。（2）本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。三、其他約定事項1.乙方在施工中應嚴格遵守安全操作規程，確保施工現場的安全生產。如因乙方原因造成的事故，由乙方承擔全部責任。2.甲方應提供施工所需的水、電等基礎設施，并承擔相關費用。如因甲方原因造成的水、電等基礎設施損壞，由甲方承擔全部責任。3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。4.在合同履行過程中，如遇不可抗力因素導致合同無法繼續履行的，雙方可協商解除合同。協商不成的，任何一方均可向法院提起訴訟。5.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律效力。如有違約行為，違約方應承擔相應的法律責任。篇5甲方（發包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鑒于甲乙雙方就樁基工程施工的主合同已經簽署，為明確雙方在施工過程中對于合同內容的一部分進行補充、調整的事宜，特訂立本補充合同協議書。一、背景概述本補充合同協議書是對主合同內容的進一步細化、完善與明確。本協議的簽署旨在確保雙方在實際施工中能夠更加清晰地界定權益、責任和合同條款。本補充合同協議旨在合法、公正和誠信的原則基礎上簽訂。二、工程概況（一）工程名稱：__________樁基工程。（二）工程地點：____________________。（三）工程范圍：根據施工圖紙及工程量清單所示內容，包括但不限于鉆孔、注漿、鋼筋籠制作安裝等。三、合同內容補充及調整條款（一）施工周期調整：根據現場實際情況，雙方協商對施工周期進行調整，具體調整細節詳見附件一。（二）工程量變更：經甲乙雙方現場確認，對部分工程量進行調整，具體變更內容及細節詳見附件二。（三）單價調整：根據實際施工情況，對部分施工項目的單價進行調整，具體調整項目及價格詳見附件三。（四）驗收標準及方式：雙方根據實際情況對驗收標準及方式進行補充和明確