光伏澆筑樁合同協議書?甲方（發包人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（承包人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲方擬建設[光伏電站名稱]光伏項目，需要乙方提供光伏澆筑樁工程服務，根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，經友好協商，就乙方承包甲方光伏澆筑樁工程事宜達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：[光伏電站名稱]光伏澆筑樁工程2.工程地點：[具體工程地點]3.工程內容及規模：乙方負責按照甲方提供的設計圖紙及相關技術要求，進行光伏澆筑樁的施工。包括但不限于樁基礎的鉆孔、鋼筋籠制作與安裝、混凝土澆筑等工作，共計澆筑[X]根光伏澆筑樁，樁徑為[具體尺寸]，樁長為[具體長度]。4.工程質量標準：符合國家及行業現行的施工驗收規范及質量檢驗評定標準，一次性驗收合格。光伏澆筑樁的混凝土強度等級達到[具體強度等級]，樁身垂直度偏差不超過[允許偏差范圍]，樁徑允許偏差控制在[具體偏差范圍]以內。二、合同工期1.開工日期：本工程計劃于[預計開工日期]開工，具體以甲方書面通知為準。2.竣工日期：本工程預計于[預計竣工日期]竣工，總工期為[工期天數]天。因甲方原因、不可抗力或設計變更等因素導致工期延誤的，經甲方書面確認后，工期相應順延。3.乙方應按照上述工期要求，制定詳細的施工進度計劃，并報甲方審核備案。乙方應嚴格按照經甲方審核通過的施工進度計劃組織施工，確保工程按時竣工。如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應按照合同總價款的[X%]向甲方支付違約金；延誤超過[X]天的，甲方有權解除合同，乙方應退還甲方已支付的全部款項，并按照合同總價款的[X%]向甲方支付違約金。三、合同價款及支付方式1.合同價款：本合同暫定總價為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。本合同價款為固定總價，包含完成本工程所需的全部費用，除因甲方原因導致的設計變更或不可抗力因素外，合同總價不作調整。2.支付方式：預付款：合同簽訂后[X]個工作日內，甲方向乙方支付合同暫定總價的[X%]作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。工程進度款：乙方每月[X]日前向甲方提交當月已完工程進度報表及付款申請，甲方在收到乙方申請后的[X]個工作日內審核完畢，并按照當月已完工程價款的[X%]支付工程進度款。竣工驗收款：工程竣工驗收合格后[X]個工作日內，甲方向乙方支付至合同暫定總價的[X%]。結算款：工程竣工結算完成后[X]個工作日內，甲方向乙方支付至結算總價的[X%]。質量保證金：結算總價的[X%]作為質量保證金，質保期為自工程竣工驗收合格之日起[X]年。質保期滿后，如無質量問題，甲方在[X]個工作日內無息返還質量保證金。四、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的施工質量、進度、安全等進行監督檢查，提出整改意見，并要求乙方限期整改。有權根據工程實際情況，對工程設計、施工方案等提出變更要求。按照合同約定的時間和方式支付工程價款。2.義務負責辦理工程相關的審批手續，提供施工所需的場地條件，并確保施工場地具備施工條件。向乙方提供施工圖紙及相關技術資料，并進行技術交底。協調解決施工過程中與周邊環境、其他施工單位等的關系，為乙方施工創造良好的外部條件。按照合同約定及時支付工程價款，如逾期支付，應按照中國人民銀行同期同類貸款利率向乙方支付逾期付款利息。（二）乙方權利義務1.權利按照合同約定獲取工程價款。要求甲方提供施工所需的場地條件、施工圖紙及相關技術資料，并進行技術交底。在施工過程中，如遇到不可抗力或甲方原因導致的停工、窩工等情況，有權要求甲方順延工期，并給予相應的經濟補償。2.義務按照國家及行業現行的施工驗收規范及質量檢驗評定標準，以及甲方提供的設計圖紙及相關技術要求，組織施工，確保工程質量達到合同約定的標準。制定詳細的施工進度計劃，并報甲方審核備案，嚴格按照經甲方審核通過的施工進度計劃組織施工，確保工程按時竣工。負責施工現場的安全管理工作，制定安全管理制度，落實安全措施，確保施工安全。如因乙方原因發生安全事故，乙方應承擔全部責任，并負責賠償由此給甲方及第三方造成的全部損失。負責施工過程中的環境保護工作，采取有效措施控制施工揚塵、噪聲、廢水等污染，減少對周邊環境的影響。按照合同約定的時間和方式提交工程進度報表及付款申請、竣工結算資料等文件。在質保期內，對工程質量問題承擔免費維修、更換等責任。質保期內如因乙方原因出現質量問題，乙方應在接到甲方通知后的[X]小時內到達現場進行處理；如乙方未按時到達現場，甲方有權另行委托第三方進行維修，費用由乙方承擔。五、材料設備供應1.本工程所需的主要材料（如水泥、鋼材、砂石料等）及設備（如鉆機、混凝土攪拌機等）均由乙方負責采購。乙方應確保所采購的材料設備符合國家及行業標準，并提供產品合格證明文件。2.乙方采購的材料設備進場前，應提前通知甲方進行檢驗。甲方有權對材料設備的質量、規格、型號等進行檢驗，如發現材料設備不符合要求，甲方有權要求乙方退場更換。因乙方采購的材料設備質量問題導致的工程質量問題及損失，由乙方承擔全部責任。六、工程驗收1.乙方完成每一道工序后，應提前通知甲方進行驗收。甲方在接到乙方通知后的[X]個工作日內組織驗收，驗收合格后方可進行下一道工序。2.工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工報告及竣工資料。甲方在收到乙方提交的竣工報告及竣工資料后的[X]個工作日內組織竣工驗收。3.竣工驗收應按照國家及行業現行的施工驗收規范及質量檢驗評定標準進行。如工程驗收合格，雙方應簽署竣工驗收報告；如工程驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至工程驗收合格為止。整改費用由乙方承擔，整改期間不計入工期。七、違約責任1.甲方違約責任如甲方未按照合同約定的時間和方式支付工程價款，每逾期一天，應按照應付未付金額的[X%]向乙方支付違約金。如甲方未按照合同約定提供施工所需的場地條件、施工圖紙及相關技術資料等，導致乙方無法正常施工，工期延誤的，甲方應承擔相應的責任，并按照合同約定順延工期。如因甲方原因給乙方造成經濟損失的，甲方應予以賠償。2.乙方違約責任如乙方未按照合同約定的質量標準施工，導致工程質量不合格，乙方應負責無償返工直至工程質量達到合同約定的標準。如因乙方原因造成工程質量問題給甲方及第三方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。如乙方未按照合同約定的工期竣工，每延誤一天，應按照合同總價款的[X%]向甲方支付違約金。延誤超過[X]天的，甲方有權解除合同，乙方應退還甲方已支付的全部款項，并按照合同總價款的[X%]向甲方支付違約金。如乙方在施工過程中違反安全管理規定或環境保護規定，導致發生安全事故或環境污染事件，乙方應承擔全部責任，并負責賠償由此給甲方及第三方造成的全部損失。如乙方未按照合同約定的時間和方式提交工程進度報表及付款申請、竣工結算資料等文件，每逾期一天，應按照合同總價款的[X%]向甲方支付違約金。如乙方擅自將本工程轉包或分包給第三方，甲方有權解除合同，乙方應退還甲方已支付的全部款項，并按照合同總價款的[X%]向甲方支付違約金。八、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙雙方各執[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：