監控承攬合同協議書范本

監控承攬合同協議書甲方（定作人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（承攬人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲方有監控系統安裝、維護等需求，乙方具備相關專業能力和資質，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規的規定，達成如下協議：一、項目內容1.乙方負責為甲方承攬[具體地點]的監控系統的設計、設備采購、安裝、調試及后續一定期限內的維護工作。2.監控系統應達到的具體技術標準和要求詳見附件（技術規格說明書），包括但不限于攝像頭的分辨率、存儲時長、監控覆蓋范圍等。二、項目期限1.開工日期：[具體日期]2.竣工日期：[具體日期]乙方應在約定的期限內完成監控系統的安裝調試工作，并確保系統能正常投入使用。如因不可抗力或甲方原因導致工期延誤，乙方應及時通知甲方，工期相應順延；如因乙方自身原因導致延誤，每逾期一天，乙方應按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金。三、項目價款及支付方式1.項目總價款：人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此價格為固定總價，包含設備費、安裝費、調試費、運輸費、稅費等完成本項目所需的一切費用。2.支付方式：-預付款：合同簽訂后[X]個工作日內，甲方向乙方支付合同總金額的[X%]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）作為預付款。-進度款：監控設備到達施工現場并經甲方驗收合格后[X]個工作日內，甲方向乙方支付合同總金額的[X%]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。-驗收款：監控系統安裝調試完畢，經甲方驗收合格后[X]個工作日內，甲方向乙方支付合同總金額的[X%]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。-質保金：合同總金額的[X%]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）作為質保金。質保期屆滿后，如無質量問題，甲方應在[X]個工作日內一次性無息支付給乙方。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.有權對乙方的工作進行監督檢查，提出合理的意見和建議。2.按照本合同約定向乙方支付款項。3.為乙方提供施工所需的必要條件，包括但不限于場地的使用、水電接入等，并協調施工現場的相關事宜。4.在收到乙方的驗收申請后，應及時組織人員進行驗收。（二）乙方權利與義務1.有權要求甲方按照合同約定支付款項。2.按照本合同約定及相關行業標準和規范，精心組織施工，確保監控系統的質量和安全。3.負責監控設備的采購，所采購的設備應符合國家相關質量標準和本合同約定的技術要求，并提供設備的合格證明文件。4.在施工過程中，遵守施工現場的各項規章制度，做好安全防護措施，如因乙方原因造成的安全事故，由乙方承擔全部責任。5.在質保期內，對監控系統提供免費維修、保養服務，如設備出現故障，應在接到甲方通知后的[X]小時內做出響應，并在[X]個工作日內到達現場進行維修。質保期外，乙方應繼續為甲方提供維修、保養服務，收取合理的成本費用。6.未經甲方書面同意，乙方不得將本合同項下的工作轉包或分包給第三方。五、驗收1.乙方完成監控系統的安裝調試工作后，應提前[X]個工作日向甲方提交驗收申請報告，并提供相關技術資料。2.甲方應在收到驗收申請報告后的[X]個工作日內組織驗收。驗收內容包括監控系統的功能、性能、設備運行情況等是否符合本合同約定的技術標準和要求。3.如驗收合格，雙方應簽署驗收合格報告；如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求及時進行整改，直至驗收合格，由此產生的費用由乙方自行承擔。整改期限不計入質保期。六、知識產權乙方保證其提供的監控設備及施工過程中所使用的技術、軟件等不存在任何侵犯第三方知識產權的情況。如因乙方原因導致甲方遭受第三方關于知識產權的索賠或糾紛，乙方應承擔全部法律責任，并賠償甲方因此遭受的一切損失。七、保密條款雙方應對在履行本合同過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密等予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。保密期限為本合同履行期間及合同終止后[X]年。八、違約責任1.如甲方未按照合同約定支付款項，每逾期一天，應按照未付款項的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權暫停工作，并要求甲方支付已完成工作對應的款項及違約金。2.如乙方未按照合同約定的時間、質量標準完成工作，應承擔違約責任，向甲方支付合同總金額[X%]的違約金，并負責無償返工直至達到合同要求。如因乙方原因導致甲方遭受損失的，乙方應全額賠償甲方的損失。3.任何一方違反本合同約定的保密條款，應向對方支付合同總金額[X%]的違約金，并賠償對方因此遭受的全部損失。九、不可抗力1.本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、政府行為、法律法規調整等。2.因不可抗力導致一方無法履行本合同的，不承擔違約責任，但應及時通知對方，并提供相關證明文件。在不可抗力事件影響消除后的合理時間內，雙方應協商繼續履行合同或變更合同內容。如因不可抗力導致合同無法繼續履行或部分無法履行，雙方應根據不可抗力事件對合同履行的影響程度，協商決定是否解除合同以及如何分擔損失。十、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_______