光伏工程合同協議書?甲方（發包方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（承包方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲方擬建設光伏工程項目，乙方具備相關的專業資質和施工能力，經雙方友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方的光伏工程項目承包事宜達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：[具體光伏工程項目名稱]2.工程地點：[詳細地址]3.工程規模：本光伏工程預計安裝[X]塊光伏板，總裝機容量為[X]兆瓦，具體以實際施工為準。4.工程內容：光伏板的采購、運輸、安裝及調試。逆變器、支架等相關設備的采購及安裝。電氣系統的布線、接線及接地施工。光伏電站的并網接入系統建設。配套的土建工程，包括基礎澆筑、場地平整等（如有）。二、合同工期1.開工日期：本工程計劃于[預計開工日期]開工，具體以甲方下達的書面開工通知為準。2.竣工日期：在滿足施工條件且乙方正常施工的情況下，本工程應于開工之日起[X]天內竣工。如因不可抗力或甲方原因導致工期延誤的，工期相應順延。3.工期延誤：乙方應按照約定的工期完成工程施工。如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應向甲方支付合同總金額[X%]的違約金。若因甲方原因（如設計變更、場地不具備施工條件等）造成工期延誤，乙方應及時書面通知甲方，并提供相關證明文件。甲方應在收到通知后的[X]個工作日內予以確認，工期相應順延。因工期延誤給乙方造成的損失，甲方應承擔相應的賠償責任。三、合同價款及支付方式1.合同價款：本合同總價為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此價格為固定總價，包含完成本工程所需的全部費用，除因甲方提出的設計變更或不可抗力因素外，合同總價不再調整。2.支付方式：預付款：合同簽訂后，甲方在[X]個工作日內向乙方支付合同總價的[X%]作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。進度款：乙方每月[X]日前向甲方提交當月已完工程進度報告及付款申請，甲方在收到報告及申請后的[X]個工作日內審核確認，并支付當月已完工程價款的[X%]。竣工驗收款：工程竣工并通過驗收后，甲方在[X]個工作日內支付至合同總價的[X%]。質量保證金：合同總價的[X%]作為質量保證金，在工程竣工驗收合格滿[X]年后，如無質量問題，甲方在[X]個工作日內無息支付給乙方。四、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利：有權對工程的質量、進度、安全等進行監督檢查，提出意見和建議。按照合同約定的支付方式和時間支付工程款。在工程竣工驗收合格后，享有光伏電站的所有權和使用權。2.義務：向乙方提供施工現場及施工所需的相關資料，包括但不限于場地條件、地質勘察報告、設計圖紙等，并保證資料的真實性和完整性。協助乙方辦理工程建設過程中所需的相關手續，如施工許可證、并網接入手續等。負責協調施工現場周邊關系，確保施工順利進行。按照合同約定及時支付工程款，如逾期支付，應按照中國人民銀行同期同類貸款利率向乙方支付逾期付款違約金。（二）乙方權利義務1.權利：按照合同約定收取工程款。要求甲方提供施工所需的資料和協助辦理相關手續。在施工過程中，根據實際情況提出合理的設計變更建議，但需經甲方書面同意。2.義務：具備本工程所需的相應資質證書，并按照國家及地方相關規范、標準進行施工，確保工程質量達到合格標準。編制詳細的施工組織設計和施工方案，并報甲方審核備案。負責施工現場的安全管理，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。如因乙方原因發生安全事故，乙方應承擔全部責任。按照合同約定的工期完成工程施工，并承擔因自身原因導致的工期延誤責任。負責采購符合國家標準和合同要求的光伏設備及材料，并提供產品合格證明等相關資料。在工程竣工后，負責清理施工現場，做到工完場清。工程竣工驗收合格后，按照相關規定提供工程竣工資料，并承擔因資料不全或不符合要求導致的后果。在質量保證期內，對工程質量問題承擔免費維修責任。如因乙方原因導致的質量問題給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。五、工程質量及驗收1.工程質量標準：本工程的質量標準應符合國家及行業現行的相關規范、標準，達到合格等級。2.質量驗收：乙方應在每道工序完成后，通知甲方進行質量檢驗。甲方應在接到通知后的[X]個工作日內進行驗收，驗收合格后方可進行下一道工序。工程竣工后，乙方應提交工程竣工報告，并通知甲方組織竣工驗收。甲方應在收到竣工報告后的[X]個工作日內組織相關單位進行驗收。如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準，由此產生的費用由乙方承擔。工程竣工驗收合格后，雙方應簽署工程竣工驗收報告。六、設備及材料供應1.乙方負責采購的設備及材料：乙方應按照合同約定采購符合國家標準和合同要求的光伏設備及材料，并提供產品合格證明、質量檢驗報告等相關資料。設備及材料到貨后，乙方應通知甲方進行驗收，甲方應在[X]個工作日內進行驗收。如發現設備及材料不符合要求，乙方應負責更換或處理，由此產生的費用由乙方承擔。2.甲方供應的設備及材料：若甲方負責供應部分設備及材料，甲方應按照合同約定的時間和規格將設備及材料運至施工現場。乙方負責對甲方供應的設備及材料進行驗收，并承擔保管責任。如因甲方供應的設備及材料質量問題或延誤到貨導致工程延誤或質量問題，甲方應承擔相應責任。七、違約責任1.甲方違約責任：若甲方未按照合同約定支付工程款，每逾期一天，應按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權暫停施工，由此造成的工期延誤及損失由甲方承擔。因甲方原因導致工程變更或增加工程量的，甲方應按照合同約定的計價方式及時調整合同價款，并支付相應的工程款。如甲方擅自變更設計或要求乙方違反合同約定施工，導致工程質量問題或安全事故的，甲方應承擔全部責任。2.乙方違約責任：若乙方未按照合同約定的工期完成工程施工，每延誤一天，應按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]天的，甲方有權解除合同，乙方應退還甲方已支付的工程款，并按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金。乙方施工的工程質量不符合合同約定的標準，乙方應負責無償返工直至達到合格標準。如因返工導致工期延誤，乙方還應承擔工期延誤的違約責任。如因乙方工程質量問題給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。乙方擅自將工程轉包或分包給第三方的，甲方有權解除合同，乙方應退還甲方已支付的工程款，并按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金。乙方未按照合同約定采購設備及材料，或采購的設備及材料不符合國家標準和合同要求的，甲方有權要求乙方更換或處理。如因乙方原因導致工程質量問題或延誤工期的，乙方應承擔相應責任。八、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.合同變更：本合同的任何變更或補充需經雙方書面協商一致，并簽訂書面協議。變更或補充協議作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。2.不可抗力：因不可抗力事件導致一方不能履行合同義務的，不承擔違約責任，但應及時通知對方，并提供相關證明文件。因不可抗力事件造成的損失，雙方應按照公平合理的原則分擔。3.保密條款：雙方應對在履行本合同過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密等予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。本條款的保密期限為自本合同生效之日起[X]年。4.合同生效及終止：本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。本合同約定的全部義務履行完畢后，合同終止。5.本合同一式[X]份，甲乙雙方各執[X]份，具有同等法律效力。甲方（蓋章