北京市建設小型工程施工合同范本5篇篇1發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條合同工期1.本合同工期為：_________年_________月_________日開工，至_________年_________月_________日竣工。2.如遇下列情況，乙方可向甲方提出書面申請，經甲方同意，可順延工期：（1）因人力不可抗拒的自然災害而被迫停工；（2）因甲方原因影響開工；（3）因甲方變更計劃或變更施工圖而迫使乙方停工。第三條工程質量和檢查驗收1.乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的有關規范、規程進行施工，并接受甲方代表的監督檢查。2.甲方代表在檢查中提出的需要返工或修改的意見，乙方應在規定時間內完成。如乙方未在規定時間內完成，甲方有權要求乙方停工或另行派工完成，由此造成的損失由乙方承擔。3.工程竣工后，乙方應在規定時間內向甲方代表提交工程竣工資料。甲方代表應在收到資料后規定時間內組織驗收。驗收合格后方可辦理移交手續。如驗收不合格，乙方應在甲方代表限定的時間內進行整改并重新驗收。第四條工程價款及支付方式1.本工程采用固定價格合同，合同總價為人民幣_________元。該價格已包括工程所需材料、勞務、機械等所有費用。乙方不得要求甲方支付非經甲方同意的其他費用。2.支付方式：_________。第五條雙方負責事項及違約責任1.甲方負責事項：（1）辦理施工許可證；（2）組織設計交底；（3）提供施工用水、用電；（4）提供施工圖紙、地質資料及地下管線等資料；（5）負責與設計單位協調；（6）按時支付工程進度款。2.乙方負責事項：（1）嚴格執行施工規范、安全操作規程、環境保護規定和甲方現場管理規定；（2）做好各項施工記錄、隱蔽工程驗收記錄；（3）編制施工進度計劃并按時報送甲方代表；（4）按時提交竣工驗收資料；（5）按合同約定時間保質保量完成施工任務；（6）合理使用材料，設備、機具和勞動力，如需增加費用，需向甲方代表提交書面申請，得到批準后方可實施。如未經批準擅自增加費用，甲方有權要求乙方返還或扣除相應款項。3.違約責任：如一方違約，需承擔相應的違約責任。具體違約責任和賠償金額根據違約程度和損失大小由雙方協商確定。但最高違約賠償金額不得超過合同總金額的10%。第六條安全施工及事故處理1.乙方應嚴格遵守安全操作規程，確保施工期間的安全。如發生安全事故，乙方應立即采取有效措施防止事故擴大，并通報甲方代表。甲方代表將協助乙方處理事故并上報相關部門。事故處理費用由乙方承擔。2.如因乙方原因造成安全事故，導致人員傷害或財產損失，乙方應承擔全部責任和相應賠償。甲方有權從應付乙方的款項中扣除相關賠償費用。如安全事故是因甲方原因引起，甲方應承擔相應責任和賠償。3.乙方應建立健全安全施工管理制度和操作規程，明確各級人員的安全職責，確保施工過程中的安全監督和管理。甲方代表有權對乙方的安全施工情況進行檢查和監督。4.對于違反安全施工規定的行為或隱患，甲方代表有權要求乙方立即整改并處罰款。具體罰款金額將根據違規程度和安全風險的大小由雙方協商確定。罰款將從乙方的工程進度款中扣除。5.如乙方在施工過程中存在嚴重安全隱患或違規行為導致安全事故頻發或嚴重人員傷亡、財產損失等情況發生，甲方有權要求乙方停工整改并承擔相應的賠償責任和法律責任。在整改期間所造成的損失由乙方自行承擔。篇2合同編號：XXXX甲方（發包方）：北京市某區政府乙方（承包方）：北京市某建設公司根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就北京市某區小型工程施工事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：北京市某區小型工程2.工程地點：北京市某區3.工程內容：小型建筑工程施工4.工程造價：人民幣XX萬元5.工程期限：自合同簽訂之日起XX個月內完成二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，負責工程的的設計、采購、施工及售后服務。2.乙方應根據工程需要，配備足夠的施工人員和設備，確保工程順利進行。3.乙方應建立健全安全施工制度，加強施工現場的安全管理，確保施工過程中的安全。三、工程造價與支付1.工程造價：人民幣XX萬元。具體金額以實際結算為準。2.支付方式：銀行轉賬。甲方應在簽訂合同后XX個工作日內，向乙方支付XX%的預付款，即人民幣XX萬元。剩余款項在工程驗收合格后XX個工作日內支付。3.乙方應在簽訂合同后XX個工作日內，向甲方提供合法有效的發票。四、工程期限與進度1.工程期限：自合同簽訂之日起XX個月內完成。具體日期以實際開工之日起計算。2.乙方應根據工程需要，制定詳細的施工進度計劃，并報甲方備案。乙方應確保施工進度計劃的合理性和可行性。3.甲方有權對施工進度進行監督，如發現施工進度滯后，有權要求乙方采取措施加快施工進度。五、工程質量與驗收1.工程質量：乙方應確保施工質量符合相關法律法規和標準的要求。具體驗收標準以國家相關標準為準。2.驗收方式：甲方組織驗收小組進行驗收。驗收小組由甲方代表、監理代表和施工單位代表組成。驗收小組負責對工程的整體質量、技術資料和技術性能進行驗收。3.驗收時間：工程完工后XX個工作日內進行驗收。具體驗收時間以實際施工進度為準。4.乙方應積極配合驗收工作，確保驗收順利進行。如驗收不合格，乙方應按要求進行整改并重新驗收。六、違約責任及賠償1.甲方違約：如甲方未按照合同約定支付款項或未履行其他義務，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任并賠償因此造成的損失。具體賠償金額以實際損失為準。2.乙方違約：如乙方未按照合同約定完成施工任務或施工質量不符合要求，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任并賠償因此造成的損失。具體賠償金額以實際損失為準。3.因不可抗力因素導致違約的，雙方應友好協商解決。如協商不成的，按照國家相關法律規定處理。七、爭議解決與管轄法院1.爭議解決：如雙方在執行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟解決爭議。在爭議解決期間，雙方應繼續履行合同中未發生爭議的部分。2.管轄法院：本合同履行過程中發生的爭議，應由雙方友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向北京市某區人民法院提起訴訟解決爭議。具體管轄法院以實際受理案件的法院為準。篇3發包方（簡稱甲方）：_________承包方（簡稱乙方）：_________根據《中華人民共和國經濟合同法》及有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。第一條工程項目1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：_________4.工程造價：_________第二條施工準備1.甲方在開工前應辦妥征地拆遷、平整施工場地等工作。因甲方未能在開工前辦妥相關手續，導致乙方無法開工，甲方應承擔乙方在此期間的窩工損失。2.甲方應在開工前將施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工現場，并需要保證施工期間水、電的正常供應。3.乙方應在開工前組織施工人員進行技術培訓，制定施工方案，確保施工進度和質量。第三條工程期限1.本工程合同工期為______天，自______年______月______日開工，至______年______月______日竣工。2.如有特殊情況，需調整合同工期，應取得甲方同意。第四條工程質量1.乙方應嚴格按照施工圖紙、技術規范和操作規程施工，確保工程質量。2.甲方有權對施工質量進行監督，提出改進意見。乙方應及時改進并達到要求。3.如因乙方施工質量問題導致工程返工或重新施工，乙方應承擔相應的責任和費用。第五條工程價款與支付1.本工程合同價款為人民幣______元整。2.甲方應在合同簽訂后______天內支付合同價款的______%給乙方作為預付款。剩余款項應在工程竣工驗收后______天內支付完畢。3.乙方應在收到預付款后______天內開工建設。如因乙方原因未能按時開工，甲方有權要求乙方返還預付款并賠償相應損失。4.在施工過程中，如因設計變更等原因導致工程量增加或減少，雙方應及時協商調整合同價款。如因甲方原因導致的工程量增加，甲方應支付相應的款項給乙方；如因乙方原因導致的工程量減少，乙方應返還相應的款項給甲方。5.乙方在收到款項后，應向甲方提供正式的發票。如因乙方未提供正式發票導致甲方無法支付款項，責任由乙方承擔。6.甲方在支付款項時，有權要求乙方提供相應的收據或發票證明。如因乙方無法提供相應證明導致甲方無法支付款項，責任由乙方承擔。7.甲方在支付款項時，如發現乙方有虛假報價或偷工減料等行為，有權要求乙方返還相應款項并賠償損失。如情節嚴重，甲方可依法追究乙方的法律責任。8.乙方在收到預付款后應確保專款專用并接受甲方的監督和管理。如發現有挪用或亂用現象應及時糾正并承擔相應的責任和損失。篇4發包方（甲方）：[公司名稱]承包方（乙方）：[公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范圍和內容：[范圍和內容]第二條合同工期1.本合同工期為[工期]天，從XXXX年XX月XX日開始施工，XXXX年XX月XX日竣工驗收。2.乙方在簽訂合同后，不能按照合同工期按時開工，或者不能按照合同條款按時竣工的，由此造成的損失由乙方承擔。第三條工程質量要求和驗收辦法1.工程質量要求：[質量要求]2.驗收辦法：[驗收辦法]第四條合同價款及支付方式1.本合同價款為[合同價款]元。2.支付方式：[支付方式]第五條違約責任及賠償金額的計算方式1.甲方不能按時支付工程款的，每逾期一天，向乙方支付違約金[違約金金額]元。2.乙方不能按照合同工期按時完成工程的，每逾期一天，向甲方支付違約金[違約金金額]元。3.乙方施工工程質量不符合合同要求的，由此造成的損失由乙方承擔。4.甲方在竣工驗收時，達不到合同約定的質量標準，由此造成的損失由甲方承擔。第六條合同生效、變更和終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.合同生效后，雙方應嚴格遵守，不得擅自變更或終止。如有特殊原因需要變更或終止，應提前一周書面通知對方，并協商達成書面協議。3.合同變更或終止后，雙方應就已完成的工作進行結算，并就未完成的工作進行協商處理。4.合同變更或終止后，乙方應妥善保護甲方提供的圖紙、資料和設備，并按照規定進行清理和移交。5.合同變更或終止后，如因乙方原因造成甲方損失的，乙方應負責賠償。6.合同變更或終止后，如因甲方原因造成乙方損失的，甲方應負責賠償。7.合同變更或終止后，雙方應就合同變更或終止的原因和責任進行協商處理，并達成書面協議。8.合同變更或終止后，雙方應就未完成的工程和已完成的工程進行結算和處理，并達成書面協議。結算和處理方式應根據合同條款和實際情況進行協商確定。結算和處理完畢后，雙方應就結算和處理結果簽訂書面協議。協議中應明確雙方的權利和義務、結算和處理的具體內容和方式、違約責任及賠償金額的計算方式等。協議簽訂后生效。9.合同變更或終止后的一切事宜均由雙方協商確定。協商不成的可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中雙方應友好協商達成書面協議。協議中應明確雙方的權利和義務、訴訟的具體內容和方式、違約責任及賠償金額的計算方式等。協議簽訂后生效。訴訟過程中雙方應友好協商達成書面協議后雙方共同遵守執行。訴訟過程中所產生的費用由敗訴方承擔。判決或調解生效后雙方應認真履行判決或調解書所確定的內容否則將承擔相應的法律責任。篇5發包方：XXX（以下簡稱甲方）承包方：XXX（以下簡稱乙方）根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，為明確雙方在合同履行過程中的權利和義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。一、工程概況1.工程名稱：XXX小型施工工程2.工程地點：XXX3.承包范圍：詳見附件一《施工圖紙及說明》4.承包方式：包工包料5.工期：自開工之日起XX個日歷天內完成全部施工任務6.質量等級：合格7.合同價款：人民幣XX元（大寫：XXX）二、甲方權利和義務1.負責辦理有關建設手續，確保乙方順利進場施工。2.按合同約定向乙方支付合同價款。3.監督乙方的施工進度和質量，提出合理意見和建議。4.協調現場各工種、各環節的配合工作，確保施工順利進行。5.負責對施工現場進行安全、文明施工管理，確保施工安全。三、乙方權利和義務1.負責