2019-2025年設備監理師之設備監理合同能力檢測試卷B卷附答案

單選題（共400題）1、《合同法》賦予設備工程承包人的工程款享有法定優先權，下列“優先權”表述正確的是()。A.設備工程承包人工程款債權優先于其他民事主體的權利，但不優先于其他民事主體在設備工程上設定的抵押權B.具有法定優先權的設備工程價款包括承包人為設備工程應當支付的工作人員報酬等實際支出的費用，也包括承包人因發包人違約所造成的損失C.消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人的法定優先權不得對抗買受人D.承包人行使優先權的期限為12個月【答案】C2、設備工程合同的計價方式不同，雙方當事人的風險分擔不同，承包商承擔風險最多的合同計價方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價合同C.成本加固定費用D.混合合同【答案】B3、當工程師動用暫定金額指示承包商從指定渠道購買生產設備、材料或服務時，承包商應得到款項是()。A.承包商為此工作實際支付的成本B.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費C.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的利潤D.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費和利潤【答案】D4、設備工程合同管理的根本任務是()。A.設備工程合同的簽訂、履行、保修B.設備工程合同約定的設計、制造、安裝C.設備工程合同質量、進度、投資控制D.與業主簽訂委托監理合同【答案】C5、《合同法》中規定的“締約過失責任”是指()。A.訂立合同時，由于本方對合同風險估計不足，履行過程中受到的損失應由自己負責B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導致的損失，應由委托人承擔C.由于本方授權簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責任D.因訂立合同時對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔賠償責任【答案】D6、在設備工程合同履行中，屬于業主索賠事由的是()。A.設備監理工程師要求增加工程量，致使業主受到損失B.設備監理工程師批示錯誤，致使業主受到損失C.因設備監理工程師原因造成工程未能進行中間驗收，致使業主受到損失D.因分包商過錯，致使業主受到損失【答案】D7、某工程雙方按口頭協議委托的施工任務，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務完成后由于發包人拖欠工程款而發生糾紛，此時應當認定()。A.尚無合同關系B.合同沒有成立C.合同已經成立D.由于法律規定建設工程合同應當采用書面形式，故發包人不承擔責任【答案】C8、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護欄被撞落后長時間未予安裝，施工人員發現后，應立即報告給的管理人員是()。A.班組長B.監理工程師C.本單位負責人D.總監理工程師【答案】C9、下列關于承包商暫停工作權利的說法，錯誤的是()。A.如果業主未能按照合同規定的時間支付進度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費用和終止合同的權利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費用受到影響，工程師應公正確定對承包商的補償D.如果承包商因放慢工作進度致使工期和費用受到影響，可以提出工期延長及補償費用和利潤的要求【答案】A10、下列關于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是()。A.對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴B.協商是解決糾紛的重要方式，和解協議是具有強制執行的效力C.當事人可以通過調解程序解決合同爭議D.對法院一審判決不服，可以向仲裁機構申請仲裁【答案】C11、下列所有權的取得方式中，屬于原始取得的是()。A.受贈B.收益C.繼承D.受讓【答案】B12、下列關于仲裁審理的說法，正確的是()。A.仲裁應當開庭審理，當事人也可以協議書面審理B.仲裁應當書面審理，當事人也可以協議開庭審理C.仲裁開庭審理的，應當公開審理情況D.仲裁開庭審理的，一次開庭必須查明全部案件事實【答案】A13、《產品質量法》規定產品質量責任包括()。A.企業賠償責任、商家賠償責任B.民事責任、行政責任、刑事責任C.一切責任D.產品責任、缺陷責任【答案】B14、基于安全施工的保障，在()前，承包商應提供圍欄、照明設施、保衛器材等安全保障設施。A.進入施工現場B.工程開工C.工程竣工移交D.獲得履約證書【答案】C15、根據《擔保法》，債權人和保證人對保證方式沒有約定或約定不明確的，保證人承擔保證責任的方式是()。A.一般保證B.保證人要求的方式C.債權人要求的方式D.連帶責任保證【答案】D16、根據我國《合同法》，要約的生效時間為()。A.要約人發出要約時B.要約到達受要約人時C.要約人通知受要約人時D.受要約人作出承諾時【答案】B17、FIDIC合同條件規定，最終解決爭端的方法是()。A.DAB決定B.友好協商C.仲裁D.訴訟【答案】C18、根據我國《合同法》的規定，合同當事人承擔違約責任適用()責任原則。A.無過錯B.過錯C.推定過錯D.混合【答案】A19、根據《產品質量法》對產品責任的訴訟時效的規定，我國的產品責任訴訟時效為()年。A.1B.2C.4D.10【答案】B20、承包商的設計、承包商文件、工程的實施和完成，均應遵守的相關法律法規、技術標準和規范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。A.基準日期B.投標截止日期C.中標通知到達承包商D.開工日期【答案】A21、FIDIC新黃皮書規定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內，向業主發出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B22、能夠引起民事法律關系產生、變更或終止的客觀情況即是()。A.民事法律關系B.民事行為C.法律責任D.法律事實【答案】D23、某建設項目施工招標時，三家投標人組成了聯合體參加競標，最終該聯合體中標，應與招標人簽訂合同的是()。A.聯合體B.聯合體各方C.聯合體中的牽頭人D.聯合體中的資質較高方【答案】B24、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D25、某文藝團體于1970年集體創作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發表。1982年對該作品進行了修改，于1984年3月8日再度公開發表。根據我國《著作權法》規定，該作品著作權的財產權保護期限至()。A.2021年5月4日B.2034年3月8日C.2021年12月31日D.2034年12月31日【答案】C26、地處北京的甲公司就購買某一專用設備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發出要求，要約書規定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發出承諾書，通常可以于4月27日前到達甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設備托運給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應由()承擔該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半【答案】B27、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數量以及每類施工設備的數量的時間周期是()。A.1周B.2周C.1個月D.2個月【答案】C28、根據《招標投標法實施條例》，招標人可以采用邀請招標方式的情形是()。A.主要工藝、技術采用特定專有技術B.需要向原中標人采購工程、貨物或者服務，否則將影響施工或者功能配套要求C.采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大D.國有資金投資占控股或者主導地位【答案】C29、根據《物權法》，物權分為()。A.所有權、債權和用益物權B.動產物權、不動產物權和權利質權C.所有權、用益物權和擔保物權D.抵押權、質權和留置權【答案】C30、設備采購合同，供貨方負責代運設備的，交付設備日期以()的日期為準。A.發運設備時承運部門簽發設備單上的戳記B.采購方收到設備C.采購方在承運部門簽收設備單上簽收D.供貨方將設備交到承運部門【答案】A31、下列關于設備采購合同中出賣人義務的陳述，錯誤的是()。A.交付設備B.交付設備所有權憑證和其他憑證C.移交設備中體現的知識產權D.接受設備檢驗【答案】C32、在設備工程合同談判中，將賣方對賣出后的貨物提供售后質量保修服務的期限稱為()。A.缺陷責任期B.質量保證期C.缺陷通知期D.設備維修期【答案】C33、投標人參加投標的，應當在()送達投標文件。A.投標有效期內B.評標開始之前C.開標時間之前D.中標通知書發出之前【答案】C34、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應提取的部分貨物毀損。根據《合同法》的規定，乙公司承擔該批貨物毀損、滅失風險的起始時間是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B35、設備工程合同生效后，設備工程合同的變更，()。A.不能出自于業主的要求B.不能出自于承包商的建議C.只能出自于監理工程師的建議D.既可以出自于業主的要求，也可以來自于承包商的建議【答案】D36、承包商應按照()，為業主人員提供必要的設施。A.業主要求中的規定B.投標書附錄的規定C.工程師的指示D.業主人員的需要【答案】A37、根據《合同法》規定，招標公告屬于()。A.要約邀請B.要約C.再要約D.承諾【答案】A38、債務人將合同的部分義務轉讓給第三人的，應當()。A.通知債權人B.經債權人同意C.與第三人約定且經主管部門批準D.通知債權人并在合同管理機關備案【答案】B39、下列關于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進行調解【答案】D40、根據FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規定，承包商應在()仔細審查雇主要求。A.基準日期前B.基準日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A41、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權限內向第三人作出的意思表示，所產生的權利和義務直接由被代理人享有和承擔的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執法【答案】A42、根據世界銀行《生產設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》，招標文件包括()。A.招標程序、業主要求以及合同條件和合同格式B.投標人須知、招標資料表和投標保函C.投標人須知、業主要求和設計文件D.招標程序、招標資料表、合同條件和進度計劃【答案】A43、下列關于行政復議和行政訴訟的表述，正確的是()。A.當事人對行政訴訟的判決不服，可以申請行政復議B.當事人對行政復議的決定不服，可以提起行政訴訟C.行政復議決定書一經送達，即發生法律效力D.行政訴訟一審終結【答案】B44、設備工程合同文件一般包括()。A.投標保函、合同條件及附件B.合同條件及投標保函C.合同協議書及招標文件D.合同條件、技術文件和附件【答案】D45、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應提取的部分貨物毀損。根據《合同法》的規定，乙公司承擔該批貨物毀損、滅失風險的起始時間是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B46、下列選項中，屬于合同收尾階段工作內容的是()。A.修補質量缺陷B.結算預付款C.設計交底D.裁決合同爭端【答案】A47、根據《合同法》規定，下列關于標的物提存的事由，表述不正確的是()。A.債權人喪失民事行為能力未確定監護人的B.債權人下落不明的C.債權人被宣告死亡，未確定繼承人的D.債權人主張提存的【答案】D48、設備工程完工后，()應組織對設備工程項目進行驗收。A.業主B.設備監理工程師C.設計人D.承包人【答案】A49、某設備工程合同履行期間，業主基于自身利益的考慮而終止合同。業主3月1日發出的終止合同通知于次日到達承包商、業主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時間是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】D50、由于變更計劃、制造要求而造成設計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應()。A.按照合同約定支付設計費B.依照設計人實際消耗的工作量增付費用C.與設計人就設計費用問題重新協商D.償付逾期違約金【答案】B51、2006年5月10日，甲公司向乙公司發出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復有效。甲公司發出要約后后悔，遂于5月11日發出取消要約的通知。要約于5月12日到達乙公司，取消要約的通知于5月13日到達乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達甲公司。根據題義，下列表述正確的是()。A.要約被撤銷B.承諾生效C.要約失效D.要約被撤回【答案】A52、執行政府指導價的合同，當事人一方逾期提貨時恰遇政府指導價格上漲，應按()執行A.原價格B.新價格C.原價和新價的平均價格D.當地市場價格【答案】B53、按照《擔保法》的規定，下列財產中可以作為抵押物的是()。A.抵押人依法有權處分的國有土地使用權B.抵押人的宅基地使用權C.抵押人擁有的股票D.學校設施【答案】A54、根據《保險法》，對保險合同中()的條款，保險人在訂立合同時應當在投保單、保險單或者其他保險憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對該條款的內容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說明。A.糾紛解決方式B.免除保險人責任C.保險費用收取D.免除投保人責任【答案】B55、組建編制設備工程合同的團隊時，團隊人員的知識構成至少應包括()。A.設備工程技術知識、商務知識和法律知識B.設備工程技術知識、商務知識和管理知識C.商務知識、管理知識和法律知識D.管理知識、法律知識和設備工程技術知識【答案】A56、合同法律關系，是指由合同法律規范調整的在民事流轉過程中形成的()關系。A.社會B.權利義務C.道德D.人際【答案】B57、采用數據電文形式訂立合同的，合同成立的地點是()。A.發件人的主營業地B.發件人的經常居住地C.收件人的主營業地D.收件人的經常居住地【答案】C58、在設備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設備監理工程師處于()地位。A.原告B.第三人C.證人D.被告【答案】C59、承包商按照工程師的指示更新了進度計劃，并按照新的進度計劃實施設備工程。承擔由此帶來的風險和費用的是()。A.工程師承擔風險，承包商承擔費用B.工程師承擔風險，業主承擔費用C.承包商承擔風險和費用D.業主承擔風險和費用【答案】C60、按照《招標投標法實施條例》的規定，招標人在招標文件中載明的投標有效期，起算時間是()之日。A.投標人發出投標文件B.招標人收到投標文件C.提交投標文件截止D.提交投標保證【答案】C61、某工程施工合同爭議經一審人民法院審理作出判決后，建設單位不服，提起上訴，二審人民法院經審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A62、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。A.法定代理終止B.委托代理終止C.指定代理終止D.無權代理終止【答案】B63、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C64、按照我國《合同法》關于合同一般條款的規定，下列不屬于合同內容的是()。A.當事人的名稱或者姓名和住所B.標的、數量、質量、價款或者報酬C.履行期限、地點和方式D.”一裁二審“條款【答案】D65、某廠開發一種新型節能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃氣罐發生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個最能支持某廠立場()。A.該爐具尚未投入流通B.該戶居民如何得到爐具的事實不清C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應由其自負D.該戶居民應向提供給其爐具的人索賠【答案】A66、對于一項重大的設備工程，設備工程的操作和維修培訓是一個重要環節，下列關于培訓的說法，正確的是()。A.工程師應對業主人員進行操作和維修培訓B.是否需要對業主人員進行培訓應在承包商建議書中規定C.完成培訓工作是設備工程滿足接收要求而竣工的條件之一D.合同中如果要求對業主人員進行培訓，相關方應在缺陷通知期內完成培訓工作【答案】C67、資金安排證明的應當由()出具。A.工程師B.業主C.業主開戶銀行D.保險公司【答案】C68、根據《民法通則》的規定，出售質量不合格的商品未聲明的，應承擔產品合同責任的訴訟時效期間為()年。A.lB.2C.4D.10【答案】A69、承包商的設計、承包商文件、工程的實施和完成，均應遵守的相關法律法規、技術標準和規范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。A.基準日期B.投標截止日期C.中標通知到達承包商D.開工日期【答案】A70、下列關于承包人的工程價款優先權的說法，正確的是()。A.承包人行使優先權的期限為1年B.行使優先權的建筑工程價款包括承包人因發包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價款優先權不得對抗交付該商品房全部價款的消費者D.抵押權人優先于承包人的工程價款受償【答案】C71、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數量和質量符合約定B.視為數量和質量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A72、當事人依法經過協商，可以變更合同，當事人對合同變更的內容約定不明確的()。A.按變更的內容確定B.由仲裁機構裁決決定合同內容C.推定為未變更D.重新確定合同內容【答案】C73、FIDIC新黃皮書規定，承包商在收到()后，應按合同規定的份數和時間向工程師提交最終報表草案并附證明文件。A.接收證書B.履約擔保C.履約證書D.保留金【答案】C74、在因缺陷產品導致人身損害的產品責任法律關系中，權利主體是()。A.法人B.自然人C.銷售者D.倉儲者【答案】B75、根據《產品質量法》的規定，因產品存在缺陷造成損害要求賠償的請求權，在造成損害的缺陷產品交付最初消費者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】D76、根據我國招標投標法律、行政法規的規定，招標方式不包括()。A.議標B.公開招標C.邀請招標D.分兩階段進行招標【答案】A77、按照《建設工程安全生產管理條例》，由施工單位進行安全生產教育培訓的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產管理人員D.項目負責人【答案】B78、由于業主原因造成竣工試驗的延誤，承包商有權獲得的補償是()。A.竣工時間B.費用C.費用和利潤D.竣工時間、費用和利潤【答案】C79、承包商應在設備工程或單位工程的()之前，按照業主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補。A.竣工時間B.缺陷通知期期滿C.頒發接收證書D.保留金返還【答案】B80、在下列各項中，符合代理特征的是()。A.代理人不應僅限于代理權限內實施代理行為(濫用代理權)B.代理人以自己的名義實施代理行為C.代理人在授權范圍內獨立地表現自己的意思D.代理結果歸屬代理人【答案】C81、承包商提交履約保證的期限是()。A.收到中標函后的28天內B.簽訂合同后的28天內C.收到開工通知后的28天內D.設備工程合同生效前【答案】A82、甲公司按合同向乙公司出售一臺通用設備，但合同中未約定設備的質量標準，則甲公司應按照()履行交貨義務。A.地方標準B.國家標準C.乙方要求D.甲方企業標準【答案】B83、根據《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()個月內作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內向人民法院提起訴訟。A.1B.2C.3D.6【答案】B84、下列關于設備工程合同溝通相關內容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關術語的統一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統一文件格式的規定不利于合同各方對信息的理解D.沖突會對履行合同產生破壞作用，工程師應依據經驗確定沖突解決方式【答案】A85、招標文件要求招標人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標項目估算價的10%B.中標合同金額的10%C.招標項目估算價的5%D.中標合同金額的2%【答案】B86、根據FIDIC《生產設備和設計-施工合同條件》的規定，承包商應為工程、生產設備、材料和承包商文件投保，保險的有效期應從()。A.開工日期起到頒發工程接收證書止B.開工日期起到頒發最終付款證書止C.基準日期起到頒發工程接收證書止D.基準日期起到頒發最終付款證書止【答案】A87、根據《民法通則》的規定，下列情形中，訴訟時效期間為4年的是()。A.張某因工傷要求損害賠償B.某設備廠商因租用倉庫而拒付租金C.甲廠購買的機床存在質量缺陷D.某項目部進口日本的數控設備與合同不符，提起仲裁【答案】D88、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，工程的照管責任由承包商轉移至業主的時間是()之日。A.進行工程竣工試驗B.簽發接收證書C.接收工程D.工程竣工【答案】B89、FIDIC新黃皮書規定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內，向業主發出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B90、承包商將運達現場的承包商的主要設備移出現場時，應經()同意。A.業主B.工程師C.工程師助理D.項目經理【答案】B91、如果業主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進入和占用現場的權利，承包商有權獲得()的補償。A.工期延長B.相應費用C.合理利潤D.工期延長和相應費用加合理利潤【答案】D92、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C93、買賣合同中標的物毀損、滅失的風險，不屬于買受人承擔的是()。A.因買受人的原因致使標的物不能按照約定的期限交付的B.交由承運人運輸的在途標的物C.因標的物質量不符合要求，買受人拒受或解除合同的D.出賣人完成了標的物交付，但未按約定交付有關單證資料的【答案】C94、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A95、根據我國《合同法》的規定，合同當事人承擔違約責任適用()責任原則。A.無過錯B.過錯C.推定過錯D.混合【答案】A96、甲公司按合同向乙公司交付一套標準設備，但合同中未約定設備的質量要求，則甲方應按照()履行。A.地方標準B.乙方企業標準C.國家標準D.甲方企業標準【答案】C97、根據《侵權責任法》，生產者采取召回措施責任的起始時間為產品“投入流通后”，該時間從()時起算。A.產品離開生產者的成品倉庫B.發現產品質量問題C.產品造成人身傷害D.受害人投訴【答案】A98、根據《安全生產法》，除從事礦山開采、建筑施工和危險品的生產、經營、儲存活動的生產經營單位外，從業人員超過()人的，應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員。A.50B.100C.200D.300【答案】D99、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商對業主的全部責任，除合同另有規定外，不應超過專用條件中規定的總額，如果專用條件中沒有規定該總額，則不應超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認的金額C.竣工結算總額D.中標合同金額【答案】D100、如果出現缺陷的生產設備不能在現場修復，承包商可征得()同意，將有缺陷的生產設備移出現場修復。A.業主B.業主代表C.工程師代表D.工程師【答案】A101、施工單位對建設行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應當受理的是()。A.對施工現場侵權賠償糾紛進行的調解B.撤銷施工單位資質證書的決定C.因工作人員違法頒發資質證書而給與的行政處分D.關于資質證書頒發的條件不符合法律規定【答案】B102、我國解決合同爭議采取“或裁或審”制度，如果當事人就合同爭議的解決方法未訂立有效的仲裁協議時，只能通過()方式最終解決合同爭議。A.和解B.調解C.行政復議D.訴訟【答案】D103、某建設項目設計合同的價格為500萬元，設計單位已接受委托方支付合同價的20%的定金，無正當理由拒不履行合同義務，則委托方有權要求設計單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C104、在保證合同的一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權的情形是()。A.債務人住所變更，致使債權人要求其履行債務發生重大困難的B.人民法院受理債務入破產案件，中止執行程序的C.主合同爭議未經審判的D.債務人無償轉讓財產的【答案】C105、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險有效期限是()。A.設備起運日起，至設備離開現場B.設備運抵現場起，至使用該設備的工程竣工C.開工之日起，至頒發接收證書D.開工之日起，至竣工時間屆滿【答案】A106、按照FIDIC新黃皮書的規定，如果在業主接收整個設備工程或單位工程后進行竣工后試驗，確定可以開始試驗日期的是()。A.工程師B.工程師代表C.承包商D.業主【答案】D107、若由于業主原因使竣工試驗無法按預定的時間和地點進行，則承包商有權索賠因此造成的()。A.缺陷通知期延長損失B.費用支出，且含合理利潤C.直接損失D.費用支出，但不含合理利潤【答案】B108、下列文件中，屬于工程師監督承包商實施過程和實施方法的重要依據的是()。A.設計文件B.業主要求C.承包商建議書D.中標通知書【答案】C109、工程師收到承包商的簽發接收證書申請后，未在()天內作出答復，而工程或單位工程(視情況而定)實質上符合合同要求，應認為在上述期限的最后一天已經簽發了接收證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B110、根據《建設工程安全生產管理條例》，施工單位應當在施工現場的樓梯口、電梯井口，設置明顯的()。A.安全設施B.安全警示標志C.安全疏散標志D.安全報警裝置【答案】B111、根據《招標投標法》，投標人少于()個時，招標人應當依法重新招標。A.2B.3C.4D.5【答案】B112、下列關于設備工程設計合同委托人違約責任的敘述，錯誤的是()。A.委托人不履行合同，無權請求返還定金B.因委托人變更制造要求而造成設計修改，應依照設計人實際消耗的工作量增付費用C.委托人超過合同約定的日期付費時應向設計人償付逾期違約金D.政府主管部門對設計文件不審批，委托人也應支付設計費【答案】D113、FIDIC新黃皮書規定，工程師簽發履約證書的期限是()的28天內。A.通過竣工試驗后B.完成缺陷修補工作后C.缺陷通知期期滿后D.承包商提交最終報表前【答案】C114、下列文件均屬于設備工程監理服務合同的組成部分，如果在運用時發生矛盾，應優先適用()。A.監理投標書B.中標通知書C.專用條件D.協議書及附件【答案】D115、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，如果承包商無正當理由延誤了竣工試驗，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內進行竣工試驗。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B116、對于無權代理行為，被代理人可以根據無權代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認權或者拒絕權B.催告權或者撤銷權C.追認權或者撤銷權D.同意權或者拒絕權【答案】A117、公開招標與邀請招標在招標程序上的主要差異表現為()。A.是否進行資格預審B.是否組織現場考察C.是否解答投標單位的質疑D.是否公開開標【答案】A118、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗的日期B.工程師頒發接收證書的日期C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標明的竣工日期【答案】D119、業主可以使用某部分工程的條件是()。A.工程師為該部分工程簽發了接收證書B.承包商完成了該部分工程的全部施工C.已經對該部分工程進行了竣工試驗D.業主已對該部分工程支付了工程款【答案】A120、在生產安全事故中受到傷害的從業人員，除依法享有工傷社會保險外，還依法有權向()提出賠償要求。A.本單位安全生產管理人員B.政府安全生產監管部門C.本單位D.本單位上級主管部門【答案】C121、《安全生產法》確定的安全生產管理方針是()。A.行業管理、企業負責B.安全為了生產、生產必須安全C.安全第一、人人有責D.安全第一、預防為主【答案】D122、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位和()。A.監理單位B.設計單位C.建設工程質量監督機構D.建設行政主管部門【答案】C123、下列與不可抗力相關的敘述，錯誤的是()。A.不可抗力是指不能預見、不可避免并不能克服的客觀情況B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除責任責任C.當事人遲延履行后發生不可抗力的，也可根據情況部分免除責任D.不可抗力包括合同中約定的不可抗力情形【答案】C124、在下列各項中，符合代理特征的是()。A.代理人不應僅限于代理權限內實施代理行為(濫用代理權)B.代理人以自己的名義實施代理行為C.代理人在授權范圍內獨立地表現自己的意思D.代理結果歸屬代理人【答案】C125、設備工程項目合同體系分析的重點在于()。A.不同合同間的工作協調B.檢核合同成立所必備的條款C.均衡雙方當事人的權利和義務D.設計特殊事件的處理機制【答案】A126、甲公司按合同向乙公司出售一臺通用設備，但合同中未約定設備的質量標準，則甲公司應按照()履行交貨義務。A.地方標準B.國家標準C.乙方要求D.甲方企業標準【答案】B127、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D128、中標通知書對招標人和中標人具有()效力。A.要約B.要約邀請C.行政D.法律【答案】D129、承包商未遵守對履約保證的相關要求而導致業主終止合同的，業主應提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B130、FIDIC合同條件規定，如果業主在()天內未支付進度款，則應對延遲付款金額支付融資成本。A.工程師收到承包商申請付款的月報表后28B.工程師開出付款證書后28C.工程師收到承包商申請付款的月報表后56D.工程師開出付款證書后56【答案】C131、對于無權代理行為，被代理人可以根據無權代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認權或者拒絕權B.催告權或者撤銷權C.追認權或者撤銷權D.同意權或者拒絕權【答案】A132、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺設備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司。現乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導致丙公司遭受損失。乙公司應承擔的責任是()。A.向丙公司承擔違約責任B.向甲公司承擔違約責任C.向丙公司承擔賠償責任D.與甲公司共同向丙公司承擔違約責任【答案】B133、FIDIC“新黃皮書”規定，業主與承包商簽訂合同協議書的時限是()天內。A.業主發出中標函的28B.承包商收到中標函的28C.承包商提交履約保證的14D.業主退還投標保證的14【答案】B134、FIDIC“新黃皮書”中，按合同規定的計量方法，實際支付給承包商的金額是()。A.進度款B.結算款C.合同價格D.保留金【答案】C135、與邀請招標相比，公開招標的特有程序有()。A.資格預審B.資格后審C.特別審查D.現場踏勘【答案】A136、如果承包商需要另外臨時征地作為附加工作區域，應當征得()同意。A.業主B.工程師C.工程師代表D.政府主管部門【答案】B137、下列關于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是()。A.對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴B.協商是解決糾紛的重要方式，和解協議是具有強制執行的效力C.當事人可以通過調解程序解決合同爭議D.對法院一審判決不服，可以向仲裁機構申請仲裁【答案】C138、某文藝團體于1970年集體創作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發表。1982年對該作品進行了修改，于1984年3月8日再度公開發表。根據我國《著作權法》規定，該作品著作權的財產權保護期限至()。A.2021年5月4日B.2034年3月8日C.2021年12月31日D.2034年12月31日【答案】C139、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設備工程后，負責對工程做好保護措施的是()。A.工程師B.業主C.承包商D.造成工程暫停的責任方【答案】C140、工程師對承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應超過()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C141、在設備工程合同中，承包商擬雇傭的設計分包商應獲得()的同意。A.業主B.項目經理C.工程師D.工程師代表【答案】C142、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A143、在我國，依法代表國家對產品質量進行全面監督管理的部門是()。A.國務院B.國家質量監督檢驗檢疫總局C.衛生部D.國家工商總局【答案】B144、2012年5月8日，王某騎車回家經過一個工地，掉入沒有設置明顯標志和采取安全措施的坑中，當時未予注意，5月29日去醫院檢查才發現骨折。王某于6月10日出院找到建設項目的發包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺風襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。A.本案訴訟時效應于2013年5月29日屆滿B.本案訴訟時效應于2013年6月10日屆滿C.王某6月11日的行為適用訴訟時效中止D.王某6月11日的行為適用訴訟時效中斷【答案】B145、設備安裝合同應約定具體的設備保證期限。保證期從()之日起開始計算。A.簽發初步驗收證書B.啟動試車C.性能驗收試驗D.簽發最終驗收證書【答案】A146、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內，及時提交索賠報告。A.已經察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現場資料后28天D.發出索賠通知后28天或設備監理工程師指定的期間【答案】D147、業主退還履約保證給承包商的期限是()天內。A.工程師簽發接收證書后的14B.業主接收工程后的21C.缺陷通知期屆滿后的14D.業主收到工程師簽發的履約證書副本后的21【答案】D148、按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規定，工程竣工的日期應當是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通過竣工試驗的日期C.工程師簽發接收證書的日期D.接收證書中注明的竣工的日期【答案】D149、根據《物權法》的規定，下列關于建設用地使用權的說法，正確的是()。A.建設用地使用權是建設用地使用權人對土地享有占有、使用和收益的權利B.建設用地使用權可以在土地的地表、地上或者地下分別設立C.設立建設用地使用權，應當采取招標、拍賣等公開競價的方式出讓D.建設用地使用權期間屆滿前，國家不得收回該土地【答案】B150、FIDIC合同條件規定，最終解決爭端的方法是()。A.DAB決定B.友好協商C.仲裁D.訴訟【答案】C151、設備工程合同履行中，承包商提交的進度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進度計劃。A.實際進度B.進度計劃前鋒線C.承包商經營計劃D.承包商人員培訓安排【答案】A152、收到承包商的履約保函并簽署合同協議書后，()應盡快將投標保函退還承包商和其他未中標的投標者。A.業主B.評標委員會C.監理工程師D.監理工程師代表【答案】A153、根據《合同法》，因技術進口合同爭議提起訴訟的期限為()年。A.4B.3C.2D.1【答案】A154、在設備工程合同履行中，屬于業主索賠事由的是()。A.設備監理工程師要求增加工程量，致使業主受到損失B.設備監理工程師批示錯誤，致使業主受到損失C.因設備監理工程師原因造成工程未能進行中間驗收，致使業主受到損失D.因分包商過錯，致使業主受到損失【答案】D155、某住宅工程竣工1年后，房地產開發商尚欠施工企業一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時，購房者也拖欠房地產開發商的購房款，且已到該支付的時間。此時，施工企業應()。A.以自己的名義向人民法院主張該購房款B.以房地產開發商名義向人民法院主張該購房款C.以自己的名義直接向購房者主張該購房款D.以房地產開發商名義直接向購房者主張該購房款【答案】A156、甲、乙兩企業欲進行零配件的交易，為了規避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.可撤銷C.可變更D.效力待定【答案】A157、買賣合同中標的物毀損、滅失的風險，不屬于買受人承擔的是()。A.因買受人的原因致使標的物不能按照約定的期限交付的B.交由承運人運輸的在途標的物C.因標的物質量不符合要求，買受人拒受或解除合同的D.出賣人完成了標的物交付，但未按約定交付有關單證資料的【答案】C158、如果承包商因工程師未能及時簽發付款證書而終止合同，則應提前()天通知業主終止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B159、質量技術監督部門對許可證獲準企業進行監督檢查的方式不包括()。A.日常監督檢查B.定期監督檢查C.產品質量監督抽查D.產品自查自檢【答案】D160、對于無權代理行為，被代理人可以根據無權代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認權或者拒絕權B.催告權或者撤銷權C.追認權或者撤銷權D.同意權或者拒絕權【答案】A161、如果承包商隱蔽已經完成的工作前未通知工程師進行檢驗，則當工程師提出剝露檢驗要求時，承擔由于檢驗所產生的費用的是()。A.業主B.承包商C.工程師D.如果檢驗的結果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業主承擔全部費用，否則，將由承包商承擔全部費用【答案】B162、某水泥廠因技術問題致使生產的水泥達不到國家規定的標準，該廠用其他廠家的水泥換上自己的包裝后作為樣品與采購方簽訂水泥供應合同。則該合同屬于()簽訂的合同。A.采取欺詐手段B.采取脅迫手段C.因重大誤解D.超越代理權限【答案】A163、按照我國《合同法》關于合同一般條款的規定，下列不屬于合同內容的是()。A.當事人的名稱或者姓名和住所B.標的、數量、質量、價款或者報酬C.履行期限、地點和方式D.”一裁二審“條款【答案】D164、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。A.承包商在現場內正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤B.承包商在現場內或現場外正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤C.業主在現場內正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，包括利潤D.業主在現場內或現場外正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤【答案】B165、根據《擔保法》，債權人和保證人對保證方式沒有約定或約定不明確的，保證人承擔保證責任的方式是()。A.一般保證B.保證人要求的方式C.債權人要求的方式D.連帶責任保證【答案】D166、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內，及時提交索賠報告。A.已經察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現場資料后28天D.發出索賠通知后28天或設備監理工程師指定的期間【答案】D167、承包商編制的質量管理計劃，在得到()的批準后，將此類文件提交給工程師參考。A.業主B.承包商項目經理C.承包商D.工程師代表【答案】B168、按照《招標投標法實施條例》的規定，投標人撤回投標文件的，招標人退還其已收取的投標保證金的期限是()。A.投標截止時間前B.收到投標人書面撤回通知時C.收到投標人書面撤回通知之日起5日內D.開標之日起15日內【答案】C169、下列關于聯營體的說法，錯誤的是()。A.聯營體的各成員在履行合同上對業主負有連帶責任B.聯營體的牽頭方應由聯營體各方認可C.如果承包商是依法組建的聯營體，應向工程師通知誰是聯營體的牽頭方D.未經業主的同意，承包商不得改變其聯營體的法律地位【答案】C170、某工程施工合同爭議經一審人民法院審理作出判決后，建設單位不服，提起上訴，二審人民法院經審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A171、業主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優勢B.了解報價的構成C.討論并共同確認某些局部變更D.將過去的雙方業已達成的協議進一步確認和具體化【答案】A172、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權B.留置權C.處置權D.抵押權【答案】B173、根據《招標投標法》，評標委員會經過評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以()。A.與投標人分別談判，重新確定合同條件B.降低評標標準，宣布綜合得分最高者中標C.向招標人建議中標候選人，由招標人酌情決定D.否決所有投標【答案】D174、基準點、基準線和基準標高等原始數據使用前，應當采取合理措施驗證其準確性的責任方是()。A.工程師B.業主C.承包商D.分包商【答案】C175、工程師對承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應超過()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C176、如果承包商延誤工程竣工試驗且在收到工程師通知后21天內未進行竣工試驗，業主人員自行進行了相應試驗。下列對此試驗的風險和費用承擔的說法，正確的是()。A.工程合格，承包商承擔風險，業主承擔費用B.工程合格，業主承擔風險和費用C.工程不合格，業主承擔風險，承包商承擔費用D.無論試驗結果如何，均由承包商承擔風險和費用均由承包商承擔【答案】D177、根據我國《招標投標法》的規定，必須實行招標的項目是()。A.外商投資工業項目B.涉及國家安全工程C.關系社會公共利益的大型基礎設施D.搶險救災工程【答案】C178、根據《合同法》，除當事人另有約定外，書面合同的成立時間是()。A.標的物交付時B.雙方當事人簽字或者蓋章時C.定金支付時D.承諾到達時【答案】B179、FIDIC“新黃皮書”規定，確定竣工試驗的具體日期并發出指示的是()。A.業主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B180、在()后，承包商應仔細檢查業主要求和定位放線的基礎資料，并將發現的任何問題通知工程師。A.收到開工通知B.收到中標通知C.進駐現場D.提供設計文件【答案】A181、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商按照合同提交索賠報告后的()天內，工程師應當作出處理決定。A.14B.28C.35D.42【答案】D182、承包商出現的下列情況中，業主有權立即終止合同的是()。A.收到違約通知不改正B.企業破產C.放棄工程D.不按合同規定實施工程【答案】B183、根據索賠依據不同劃分索賠，當事人按照合同條款進行的索賠是()。A.按約索賠B.依法索賠C.項目索賠D.費用索賠【答案】A184、設備工程合同的計價方式不同，雙方當事人的風險分擔不同，承包商承擔風險最多的合同計價方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價合同C.成本加固定費用D.混合合同【答案】B185、根據《建設工程安全生產管理條例》，下列選項中，屬于施工單位應采取的安全措施的是()。A.建設工程施工前，組織設計單位與施工班組進行技術交底B.不得在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍C.實施爆破作業前，向公安機關申請領取《爆破物品使用許可證》D.向建設行政主管部門報送安全施工措施的資料【答案】B186、承包商按照合同要求編制的竣工文件，應保存在現場，并在()，提交工程師兩套副本。A.移交工程時B.竣工試驗開始前C.通過竣工試驗后D.申請簽發接收證書時【答案】B187、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數量和質量符合約定B.視為數量和質量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A188、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商對業主的全部責任，除合同另有規定外，不應超過專用條件中規定的總額，如果專用條件中沒有規定該總額，則不應超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認的金額C.竣工結算總額D.中標合同金額【答案】D189、根據《合同法》規定，按合同的約定，應當先履行義務的一方當事人有確切證據證明對方經營狀況嚴重惡化時，可以()。A.行使同時履行抗辯權B.變更合同C.行使撤銷權D.中止履行合同【答案】D190、FIDIC新黃皮書規定，承包商在收到()后，應按合同規定的份數和時間向工程師提交最終報表草案并附證明文件。A.接收證書B.履約擔保C.履約證書D.保留金【答案】C191、按照FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》規定，竣工時間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項工程根據合同規定的要求竣工的全部時間。A.投標書附錄B.中標函C.合同協議書D.承包商建議書【答案】A192、與邀請招標相比，公開招標的特有程序是()。A.開標B.組織現場踏勘C.發出投標邀請書D.發布招標公告【答案】D193、根據我國《合同法》，要約的生效時間為()。A.要約人發出要約時B.要約到達受要約人時C.要約人通知受要約人時D.受要約人作出承諾時【答案】B194、如果工程未能通過竣工試驗導致工程價值降低，但合同價格應予減少的扣減金額的方法在合同中沒有說明，經雙方協商確定后，承包商應在()前將扣減金額支付給業主，或根據業主的索賠約定支付。A.重新試驗B.承包商提交試驗報告C.工程師認可試驗結果D.簽發接收證書【答案】D195、工程師管理合同過程中，無權處理的事項是()。A.指示承包商調查引發工程質量缺陷的原因B.撤銷對承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中業主的職責D.為了檢驗承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】C196、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商因不可抗力索賠工期的，應在不可抗力發生后的()天，向工程師發出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C197、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商對業主的全部責任，除合同另有規定外，不應超過專用條件中規定的總額，如果專用條件中沒有規定該總額，則不應超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認的金額C.竣工結算總額D.中標合同金額【答案】D198、根據《產品質量法》的規定，以下說法正確的是()。A.產品責任的訴訟時效期間為1年B.因產品缺陷造成損害的賠償請求權，自造成損害的缺陷產品最初使用之日起滿5年喪失C.產品只要在明示的安全使用期內因存在缺陷造成損害，生產者和銷售者都應承擔產品責任D.因產品缺陷造成損害的賠償請求權，自造成損害的缺陷產品交付最初消費者之日起滿20年喪失【答案】C199、在我國，下列知識產權中，保護期限為20年的是()。A.發明專利權B.實用新型專利權C.職務作品著作權D.商標專用權【答案】A200、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權限內向第三人作出的意思表示，所產生的權利和義務直接由被代理人享有和承擔的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執法【答案】A201、下列屬于民事法律關系客體中行為的是()。A.貨幣B.計算機軟件C.勘察設計單位為委托人完成勘察設計任務D.專利權【答案】C202、根據FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規定，在頒發工程接收證書前的任何時間，()可通過發布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。A.工程師B.工程師助手C.雇主D.雇主代表【答案】C203、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商對業主的全部責任，除合同另有規定外，不應超過專用條件中規定的總額，如果專用條件中沒有規定該總額，則不應超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認的金額C.竣工結算總額D.中標合同金額【答案】D204、如果業主不合理地拖延竣工后試驗，由此產生的損失，承包商有權索賠()。A.竣工時間及相關費用B.相關費用并加合理利潤C.竣工時間、相關費用并加合理利潤D.缺陷通知期及相關費用【答案】B205、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務，受托人應向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責任。委托人的這一權利為()。A.代理權B.介入權C.追認權D.代位權【答案】B206、訴訟時效的中止，只能發生在訴訟時效期間的()。A.最后4個月B.最后6個月C.最后3個月D.最后2個月【答案】B207、質量技術監督部門對許可證獲準企業進行監督檢查的方式不包括()。A.日常監督檢查B.定期監督檢查C.產品質量監督抽查D.產品自查自檢【答案】D208、某施工企業依法獲得的安全生產許可證有效期即將屆滿，該企業辦理安全生產許可證延期手續的期限是()。A.期滿前3個月內B.期滿前6個月內C.期滿后15日內D.期滿后3個月內【答案】A209、招標文件要求招標人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標項目估算價的10%B.中標合同金額的10%C.招標項目估算價的5%D.中標合同金額的2%【答案】B210、在下列計價方式中，承包商幾乎承擔了設備工程項目的所有風險的是()。A.固定總價合同B.純單價合同C.單價與包干混合式合同D.成本加固定費用【答案】A211、如果一方因不可抗力事件將或已經使其履行合同義務受阻，通知另一方其受阻不能履行的具體合同義務的期限是，()。A.覺察到該不可抗力事件的14天內B.該不可抗力事件發生的14天內C.覺察到該不可抗力事件的28天內D.該不可抗力事件發生的28天內【答案】A212、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽證B.復議C.和解D.訴訟【答案】C213、如果一方因不可抗力事件將或已經使其履行合同義務受阻，通知另一方其受阻不能履行的具體合同義務的期限是，()。A.覺察到該不可抗力事件的14天內B.該不可抗力事件發生的14天內C.覺察到該不可抗力事件的28天內D.該不可抗力事件發生的28天內【答案】A214、下列文件均屬于設備工程監理服務合同的組成部分，如果在運用時發生矛盾，應優先適用()。A.監理投標書B.中標通知書C.專用條件D.協議書及附件【答案】D215、某建設項目在施工招標中，投標人按照招標文件的要求提交了投標保證金。招標人最遲在()日內，予以退還投標保證金。A.開標后30B.完成評標后15C.發出中標通知書30D.簽訂施工合同5【答案】D216、經濟生活中，最為常見的債權債務關系的產生原因是()。A.侵權B.合同C.無因管理D.不當得利【答案】B217、施工單位對建設行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應當受理的是()。A.對施工現場侵權賠償糾紛進行的調解B.撤銷施工單位資質證書的決定C.因工作人員違法頒發資質證書而給與的行政處分D.關于資質證書頒發的條件不符合法律規定【答案】B218、下列所有權的取得方式中，屬于原始取得的是()。A.受贈B.收益C.繼承D.受讓【答案】B219、津濱工程公司是設立在天津市濱海新區的建筑施工企業，是中央管理的建筑施工企業下屬的建筑施工企業。津濱工程公司辦理安全生產許可證時，應當向()提出申請。A.國務院建設行政主管部門B.國務院負責安全生產監督管理的部門C.天津市人民政府建設行政主管部門D.天津市人民政府責安全生產監督管理的部門【答案】C220、如果工程師的指示導致承包商因提供合作發生了某些不可預見費用，則該項指示應構成()。A.合同文件B.索賠C.爭議D.變更【答案】D221、一般情況下，設備采購合同中設備毀損、滅失風險的承擔原則是()。A.由出賣人負責B.由買受人承擔C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔D.設備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔【答案】D222、對于一個大型的設備工程，相關人員在合同文件編制完成后，需對此文件進行評估，并最終得到()的審查認可。A.業主B.承包商C.設備監理工程師D.總監理工程師【答案】A223、具有民事權利能力和民事行為能力，依法獨立享有民事權利和承擔民事義務的企業是()。A.個人獨資企業B.合伙企業C.私營企業D.法人企業【答案】D224、某廠開發一種新型節能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃氣罐發生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個最能支持某廠立場()。A.該爐具尚未投入流通B.該戶居民如何得到爐具的事實不清C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應由其自負D.該戶居民應向提供給其爐具的人索賠【答案】A225、一般情況下，設備采購合同中設備毀損、滅失風險的承擔原則是()。A.由出賣人負責B.由買受人承擔C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔D.設備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔【答案】D226、對于無權代理行為，被代理人可以根據無權代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認權或者拒絕權B.催告權或者撤銷權C.追認權或者撤銷權D.同意權或者拒絕權【答案】A227、某建設項目施工招標時，三家投標人組成了聯合體參加競標，最終該聯合體中標，應與招標人簽訂合同的是()。A.聯合體B.聯合體各方C.聯合體中的牽頭人D.聯合體中的資質較高方【答案】B228、大中型工程從發出中標通知書后的()天內，雙方應按照招投標文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A229、FIDIC新黃皮書對扣除保留金的規定是()。A.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的5%B.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的10%C.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的10c%D.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的5%【答案】B230、為保護無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權益而設立的代理方式是()。A.有權代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B231、對基準點、基準線和基準標高等原始數據的錯誤，應由()承擔責任。A.工程師B.業主C.承包商D.分包商【答案】B232、根據我國《招標投標法》規定，開標由()主持，邀請所有投標人參加。A.招標地建設主管部門B.工程項目所在地建設主管部門C.招標人D.招標代理機構【答案】C233、根據FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規定，在頒發工程接收證書前的任何時間，()可通過發布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。A.工程師B.工程師助手C.雇主D.雇主代表【答案】C234、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C235、執行政府指導價的合同，當事人一方逾期提貨時恰遇政府指導價格上漲，應按()執行A.原價格B.新價格C.原價和新價的平均價格D.當地市場價格【答案】B236、根據《安全生產法》的規定，施工人員在施工過程中的應當承擔的法定義務是()。A.拒絕執行違章指揮B.拒絕冒險作業C.檢舉危害生命安全的行為D.嚴格遵守安全操作規程【答案】D237、為保護無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權益而設立的代理方式是()。A.有權代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B238、根據世界銀行的《生產設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》(2008年版，2010年修訂)，設備工程的招標文件包括()。A.投標邀請函、業主要求以及合同條件和合同格式B.招標程序、業主要求以及合同條件和合同格式C.招標程序、設備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標人須知、設備工程要求以及合同條件和合同格式【答案】B239、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當地同行業的標準B.高于當地同行業的標準C.低于本國同行業的標準D.高于本國同行業的標準【答案】A240、2006年5月10日，甲公司向乙公司發出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復有效。甲公司發出要約后后悔，遂于5月11日發出取消要約的通知。要約于5月12日到達乙公司，取消要約的通知于5月13日到達乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達甲公司。根據題義，下列表述正確的是()。A.要約被撤銷B.承諾生效C.要約失效D.要約被撤回【答案】A241、下列文件如果出現矛盾，應當優先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業主要求D.投標函【答案】D242、中標人放棄中標，依法應當向招標人承擔的法律責任，屬于()。A.締約過失責任B.違約責任C.行政責任D.經濟責任【答案】A243、下列關于設備工程設計合同中設計人的義務表述，錯誤的是()。A.依照合同規定的進度、質量要求提交設計成果B.對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充C.提供設計依據資料并對資料的正確性負責D.參加工程竣工驗收【答案】C244、某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負責人指示土方分包人將積水處理后，再繼續施工，分包人以下雨已經影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責任人是()。A.總承包單位B.總承包單位施工負責人C.分包人D.施工人員【答案】C245、合同法律關系的內容是()。A.權利和義務B.權利和責任C.法律事實D.法律行為【答案】A246、資金安排證明的應當由()出具。A.工程師B.業主C.業主開戶銀行D.保險公司【答案】C247、設備工程安裝中，如果由采購方負責設備安裝調試，則供貨方的現場服務內容不應包括()。A.提供現場的地下管線資料B.派出必要的現場服務人員C.重要工序須經供貨方現場技術人員簽字確定D.整個安裝調試過程應在供貨方現場人員指導下進行【答案】A248、工程師將其權利委托給其助手時，授權委托書的生效時間是()。A.工程師向助手簽發授權委托書時B.業主和承包商收到授權委托書副本時C.工程師向助手簽發授權委托書后第14天D.業主和承包商收到授權委托書副本后第14天【答案】B249、如果業主基于自身利益的考慮而提出終止合同，則承包商獲得相應付款的根據是()條款。A.不可抗力B.索賠C.風險與保險D.竣工結算【答案】A250、根據《產品質量法》，下列產品中，屬于該法所稱“產品”的是()。A.鍋爐輔機B.天然氣C.軍工產品D.鐵礦石【答案】A251、設備設計合同生效后，設計人由于自身原因拒不履行合同，下列關于設計人應承擔的責任形式陳述，正確的是()。A.返還委托人已支付的定金B.免收設計費C.雙倍返還定金D.委托人繼續履行合同【答案】C252、根據《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列投標文件中，開標時應當作為廢標處理的是()。A.逾期送達的投標文件B.沒有送到指定地點的投標文件C.關鍵內容字跡模糊、無法辨認的投標文件D.未通過資格預審的申請人提交的投標文件【答案】C253、如果業主不合理地拖延竣工后試驗，由此產生的損失，承包商有權索賠()。A.竣工時間及相關費用B.相關費用并加合理利潤C.竣工時間、相關費用并加合理利潤D.缺陷通知期及相關費用【答案】B254、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C255、某必須招標的項目，招標文件規定采用評標價法評標，有甲、乙、丙、丁四家單位投標有效。四家單位的投標報價和評標得分為：甲單位投標報價1050萬元，評標價1030萬元；乙單位投標報價1000萬元，評標價1000萬元；丙單位投標報價980萬元，評標價1050萬元；丁單位投標報價950萬元，評標價1020萬元。據此，第一中標候選單位應是()。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B256、在我國，依法代表國家對產品質量進行全面監督管理的部門是()。A.國務院B.國家質量監督檢驗檢疫總局C.衛生部D.國家工商總局【答案】B257、根據《招標投標法實施條例》，招標人具有編制招標文件和組織評標能力是指()。A.招標人是具備法人資格的經濟實體B.招標人是具有相應資質的企業法人C.招標人是具有與招標項目規模和復雜程度相適應的技術、經濟等方面的專業人員D.招標人是具有與招標項目規模和復雜程度相適應的專家庫【答案】C258、下列有關合同解除的敘述，錯誤的是()。A.合同解除包括約定解除和法定解除B.合同解除后，不影響合同中結算和清理條款的效力C.當事人協商一致，可以解除合同D.當事人單方行使解除權的，合同自通知到達對方時解除，對方有異議的，解除權消滅【答案】D259、下列關于訴訟時效的表述中，正確的是()。A.訴訟時效期間從權利人的權利被侵害之日起算