林業項目承攬協議書?甲方（承攬方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（定作方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲方具備從事林業項目的專業能力和資質，乙方擬將特定林業項目交由甲方承攬實施，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方承攬乙方林業項目事宜達成如下協議：一、項目名稱及內容1.項目名稱：[具體林業項目名稱]2.項目地點：[詳細項目地點]3.項目內容及要求：乙方委托甲方負責實施[具體林業項目內容，如造林工程、森林撫育項目等]，包括但不限于林地清理、苗木采購與種植、灌溉設施建設、病蟲害防治等具體工作，具體工作內容及質量標準應符合國家及地方相關林業標準和乙方提出的特別要求（如有）。甲方應按照本協議約定的時間、質量要求和技術標準完成項目實施，并確保項目達到預期的生態效益、經濟效益和社會效益。二、承攬方式甲方以包工包料（或包工不包料，根據實際情況明確）的方式承攬本項目，負責項目實施所需的全部人工費用、材料設備采購及運輸、機械使用等費用（如包工不包料，則僅負責人工及相關勞務費用）。三、項目期限1.項目開始時間：[預計項目開始日期]，具體以乙方書面通知為準。2.項目結束時間：[預計項目結束日期]，總工期為[工期天數]天。如因不可抗力或乙方原因導致工期延誤，工期相應順延。3.項目進度要求：甲方應根據項目實際情況制定詳細的項目進度計劃，并提交乙方審核。在項目實施過程中，甲方應按照進度計劃有序推進各項工作，確保每個階段的工作按時完成。如因甲方原因導致進度滯后，甲方應采取有效措施進行追趕，如增加人力、延長工作時間等，以確保項目整體進度不受影響。乙方有權對項目進度進行監督檢查，甲方應積極配合乙方的檢查工作，提供必要的資料和信息。四、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利：有權要求乙方按照本協議約定支付項目款項。在項目實施過程中，根據實際情況有權要求乙方提供必要的協助和支持，如協調相關部門、提供項目所需的資料等。對乙方提出的不合理要求或違反法律法規及本協議約定的指令，有權拒絕執行。2.義務：具備從事本項目所需的合法資質和專業能力，提供相關資質證明文件供乙方查驗。按照本協議約定的項目內容、質量標準、技術規范和進度要求組織實施項目，確保項目質量達到優良標準。負責項目實施過程中的安全管理工作，制定安全管理制度和應急預案，確保施工安全，如因甲方原因發生安全事故，由甲方承擔全部責任。自行采購項目所需的材料、設備等物資，確保所采購的物資符合國家及地方相關標準和本項目要求，并提供質量合格證明文件。負責項目實施過程中的環境保護工作，采取有效措施減少施工對周邊環境的影響，如因甲方原因造成環境污染，由甲方承擔相應責任。按照國家及地方相關規定和本協議約定，對項目實施過程中的各類文件、資料進行整理、歸檔，并在項目結束后向乙方提交完整的項目資料。接受乙方及相關部門的監督檢查，對檢查中發現的問題及時整改落實。在項目實施過程中，如需對項目內容、技術方案等進行變更，應提前書面通知乙方，并經乙方書面同意后方可實施。（二）乙方權利義務1.權利：有權對項目實施過程進行監督檢查，提出意見和建議，要求甲方按照本協議約定及相關標準規范進行施工。有權要求甲方提供項目進展情況報告，及時了解項目實施動態。對甲方提交的項目資料進行審核，如發現資料不完整或不符合要求，有權要求甲方補充或更正。根據項目實際情況，有權對項目內容、技術方案、進度計劃等提出變更要求，但應提前書面通知甲方，并承擔因變更給甲方造成的合理損失。2.義務：按照本協議約定向甲方支付項目款項。協助甲方辦理項目實施過程中所需的相關審批手續，提供必要的文件和資料支持。在項目實施前，向甲方提供項目所需的基礎資料和現場條件，確保甲方能夠順利開展工作。協調與項目所在地相關部門、單位及居民的關系，為項目實施創造良好的外部環境。對甲方提交的項目資料進行妥善保管，并在項目結束后按照規定進行歸檔保存。五、項目款項及支付方式1.項目總金額：人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此金額為固定總價，除本協議約定的調整情況外，不因任何因素而調整。2.支付方式：預付款：在本協議簽訂后[預付款支付期限]個工作日內，乙方向甲方支付項目總金額的[預付款比例]作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。進度款：甲方按照項目進度計劃完成一定階段的工作并經乙方驗收合格后，乙方在[進度款支付期限]個工作日內支付至該階段已完工程價款的[進度款支付比例]。具體支付階段及金額如下：[第一階段工作內容及金額]：甲方完成[第一階段工作內容]并經乙方驗收合格后，乙方支付人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。[第二階段工作內容及金額]：甲方完成[第二階段工作內容]并經乙方驗收合格后，乙方支付人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。......結算款：項目全部完成并經乙方驗收合格后，甲方提交項目結算報告及相關資料，乙方在[結算款支付期限]個工作日內進行審核，審核無誤后支付至項目總金額的[結算款支付比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。質量保證金：結算款支付后，乙方預留項目總金額的[質量保證金比例]作為質量保證金，質量保證期為自項目驗收合格之日起[質量保證期限]年。質量保證期內如無質量問題，質量保證金在質保期滿后[質量保證金返還期限]個工作日內無息返還給甲方。六、質量標準及驗收1.質量標準：本項目的質量標準應符合國家及地方現行的林業相關標準和規范，如《造林技術規程》《森林撫育規程》等，同時應滿足乙方提出的特別質量要求（如有）。甲方應嚴格按照質量標準組織施工，確保項目質量達到優良等級。在施工過程中，甲方應接受乙方及相關質量監督部門的質量檢查，對檢查中發現的質量問題及時整改，直至達到質量標準要求。2.驗收方式：項目分階段驗收和竣工驗收。階段驗收由乙方根據項目進度安排組織進行，甲方在每個階段工作完成后向乙方提交驗收申請，乙方在收到申請后[階段驗收期限]個工作日內組織驗收。竣工驗收在項目全部完成后由乙方組織相關部門及專家進行，甲方在項目完工后[竣工驗收申請期限]個工作日內向乙方提交竣工驗收申請及相關資料。驗收內容包括項目實施情況、工程質量、技術資料等方面。驗收合格后，雙方簽署驗收報告。如驗收不合格，甲方應按照乙方要求進行整改，直至驗收合格為止，由此產生的費用由甲方承擔，且工期不順延。七、違約責任1.甲方違約責任：如甲方未按照本協議約定的項目內容、質量標準、技術規范和進度要求實施項目，應承擔違約責任，向乙方支付違約金，違約金金額按照項目總金額的[違約金比例]計算。同時，甲方應負責采取補救措施，如返工、整改等，直至達到協議要求，由此產生的費用由甲方自行承擔。如因甲方違約導致乙方損失的，甲方還應賠償乙方的全部損失。甲方未按照本協議約定提供項目所需的材料、設備等物資，或所提供的物資不符合國家及地方相關標準和本項目要求，乙方有權要求甲方更換物資或采取其他補救措施，由此產生的費用由甲方承擔。如因甲方提供的物資問題導致項目質量問題或延誤工期，甲方應承擔相應的違約責任，按照上述違約條款進行處理。甲方在項目實施過程中違反安全管理規定或環境保護要求，導致發生安全事故或環境污染事件，應承擔全部法律責任和經濟賠償責任，如因此給乙方造成損失的，甲方應賠償乙方的全部損失。同時，乙方有權解除本協議，甲方應返還乙方已支付的款項，并按照項目總金額的[違約金比例]向乙方支付違約金。甲方未按照本協議約定向乙方提交項目資料或提交的資料不完整、不符合要求，乙方有權要求甲方限期補充或更正。如甲方逾期未完成，每逾期一日，應按照項目總金額的[逾期違約金比例]向乙方支付違約金。如因甲方資料問題導致乙方損失的，甲方應賠償乙方的全部損失。2.乙方違約責任：如乙方未按照本協議約定向甲方支付項目款項，每逾期一日，應按照未支付金額的[逾期付款違約金比例]向甲方支付違約金。乙方未按照本協議約定協助甲方辦理項目審批手續或提供基礎資料、現場條件等，導致甲方無法順利開展工作或延誤工期的，乙方應承擔相應的責任，賠償甲方因此遭受的損失，并相應順延工期。乙方擅自變更項目內容、技術方案、進度計劃等，給甲方造成損失的，乙方應賠償甲方的全部損失。八、爭議解決本協議在履行過程中如發生爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協議一式[協議份數]份，甲乙雙方各執[雙方持有份數]份，具有同等法律效力。3.本協議未盡