bt合同建設工程合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“發包方”）：____________________

乙方（以下簡稱“承包方”）：____________________

鑒于發包方擬在本合同附件一“建設工程項目概況”所述地點進行建設工程項目，經雙方友好協商，本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就有關事宜達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：____________________

1.2項目地點：____________________

1.3項目規模：____________________

1.4項目類型：____________________

1.5工程造價：____________________

二、合同標的

2.1乙方按照本合同約定，負責本合同項目的施工、竣工及保修工作。

2.2發包方按照本合同約定，向乙方支付工程款及有關費用。

三、工期

3.1本合同項目的施工期限為______個月，自合同生效之日起計算。

3.2乙方應按照工期要求完成施工任務，如因乙方原因導致工期延誤，應承擔相應的違約責任。

四、工程質量

4.1乙方應嚴格按照國家有關質量標準和規范進行施工，確保工程質量符合國家規定。

4.2發包方有權對施工過程進行監督檢查，乙方應予以配合。

五、工程款支付

5.1發包方應按照合同約定，在規定的時間內向乙方支付工程款。

5.2乙方應在工程進度達到合同約定節點時，向發包方提出支付申請。

六、違約責任

6.1發包方違約責任：

（1）因發包方原因導致工期延誤，每延誤一日，應向乙方支付______元違約金；

（2）因發包方原因導致工程停工、返工，每發生一次，應向乙方支付______元賠償金；

（3）因發包方原因導致工程質量不符合國家規定，應承擔相應的修復費用。

6.2承包方違約責任：

（1）因承包方原因導致工期延誤，每延誤一日，應向發包方支付______元違約金；

（2）因承包方原因導致工程質量不符合國家規定，應承擔相應的修復費用；

（3）因承包方原因導致工程安全事故，應承擔相應的賠償責任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。

8.3本合同一式______份，甲乙雙方各執______份，具有同等法律效力。

附件：

1.建設工程項目概況

2.工程設計圖紙

3.工程施工圖

4.有關技術規范及標準

5.其他相關文件

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“發包方”）：____________________

乙方（以下簡稱“承包方”）：____________________

第三方（以下簡稱“監理方”）：____________________

鑒于發包方擬在本合同附件一“建設工程項目概況”所述地點進行建設工程項目，為保障工程質量和進度，確保發包方權益，經三方友好協商，本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就有關事宜達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：____________________

1.2項目地點：____________________

1.3項目規模：____________________

1.4項目類型：____________________

1.5工程造價：____________________

二、合同標的

2.1乙方按照本合同約定，負責本合同項目的施工、竣工及保修工作。

2.2監理方負責對施工過程進行監督檢查，確保工程質量符合國家規定和合同要求。

2.3發包方負責提供施工所需場地、資料及配合監理方進行監督檢查。

三、工期

3.1本合同項目的施工期限為______個月，自合同生效之日起計算。

3.2乙方應嚴格按照工期要求完成施工任務，如因乙方原因導致工期延誤，應承擔相應的違約責任。

3.3監理方有權對施工進度進行監督，如發現工期延誤，應立即通知發包方和乙方，并要求乙方采取措施。

四、工程質量

4.1乙方應嚴格按照國家有關質量標準和規范進行施工，確保工程質量符合國家規定和合同要求。

4.2監理方負責對施工過程進行監督檢查，如發現質量問題，應立即通知發包方和乙方，并要求乙方采取措施進行整改。

4.3發包方有權對施工過程進行監督檢查，乙方應予以配合。

五、工程款支付

5.1發包方應按照合同約定，在規定的時間內向乙方支付工程款。

5.2乙方應在工程進度達到合同約定節點時，向發包方提出支付申請。

5.3監理方有權對工程款支付進行監督，確保工程款用于實際工程。

六、監理方責任與權利

6.1監理方有權對施工過程進行監督檢查，包括但不限于施工質量、進度、安全等方面。

6.2監理方有權要求乙方整改質量問題，并有權要求乙方承擔相應的整改費用。

6.3監理方有權對乙方違約行為進行處罰，包括但不限于暫停施工、罰款等。

6.4監理方有權要求乙方提供相關資料，乙方應予以配合。

七、違約責任

7.1乙方違約責任：

（1）因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，應向發包方支付______元違約金；

（2）因乙方原因導致工程質量不符合國家規定，應承擔相應的修復費用；

（3）因乙方原因導致工程安全事故，應承擔相應的賠償責任。

7.2發包方違約責任：

（1）因發包方原因導致工期延誤，每延誤一日，應向乙方支付______元違約金；

（2）因發包方原因導致工程停工、返工，每發生一次，應向乙方支付______元賠償金；

（3）因發包方原因導致工程質量不符合國家規定，應承擔相應的修復費用。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，由三方另行協商解決。

9.2本合同一式______份，甲乙雙方及監理方各執______份，具有同等法律效力。

附件：

1.建設工程項目概況

2.工程設計圖紙

3.工程施工圖

4.有關技術規范及標準

5.其他相關文件

第三方介入的意義和目的：

1.監理方的介入有助于確保工程質量，降低工程質量風險。

2.監理方對施工過程的監督有助于提高施工效率，確保工程進度。

3.監理方的專業意見有助于甲方更好地了解工程情況，保障甲方權益。

甲方為主導的目的和意義：

1.甲方作為項目投資方，對工程質量、進度和投資效益有更高的要求。

2.甲方通過主導合同條款，確保自身權益得到充分保障。

3.甲方對工程項目的全程參與，有助于提高項目管理水平，降低項目風險。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“業主”）：____________________

乙方（以下簡稱“施工方”）：____________________

第三方（以下簡稱“監理方”）：____________________

鑒于業主擬在本合同附件一“工程項目概況”所述地點進行工程項目，為保障施工質量、安全和進度，同時確保施工方合法權益，經三方友好協商，本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就有關事宜達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：____________________

1.2項目地點：____________________

1.3項目規模：____________________

1.4項目類型：____________________

1.5工程造價：____________________

二、合同標的

2.1施工方按照本合同約定，負責本合同項目的施工、竣工及保修工作。

2.2監理方負責對施工過程進行監督檢查，確保工程質量、安全和進度符合國家規定和合同要求。

2.3業主負責提供施工所需場地、資料及配合監理方進行監督檢查。

三、工期

3.1本合同項目的施工期限為______個月，自合同生效之日起計算。

3.2施工方應嚴格按照工期要求完成施工任務，如因施工方原因導致工期延誤，應承擔相應的違約責任。

3.3監理方有權對施工進度進行監督，如發現工期延誤，應立即通知業主和施工方，并要求施工方采取措施。

四、工程質量

4.1施工方應嚴格按照國家有關質量標準和規范進行施工，確保工程質量符合國家規定和合同要求。

4.2監理方負責對施工過程進行監督檢查，如發現質量問題，應立即通知業主和施工方，并要求施工方采取措施進行整改。

4.3業主有權對施工過程進行監督檢查，施工方應予以配合。

五、工程款支付

5.1業主應按照合同約定，在規定的時間內向施工方支付工程款。

5.2施工方應在工程進度達到合同約定節點時，向業主提出支付申請。

5.3監理方有權對工程款支付進行監督，確保工程款用于實際工程。

六、監理方責任與權利

6.1監理方有權對施工過程進行監督檢查，包括但不限于施工質量、進度、安全等方面。

6.2監理方有權要求施工方整改質量問題，并有權要求施工方承擔相應的整改費用。

6.3監理方有權對施工方違約行為進行處罰，包括但不限于暫停施工、罰款等。

6.4監理方有權要求施工方提供相關資料，施工方應予以配合。

七、違約責任

7.1施工方違約責任：

（1）因施工方原因導致工期延誤，每延誤一日，應向業主支付______元違約金；

（2）因施工方原因導致工程質量不符合國家規定，應承擔相應的修復費用；

（3）因施工方原因導致工程安全事故，應承擔相應的賠償責任。

7.2業主違約責任：

（1）因業主原因導致工期延誤，每延誤一日，應向施工方支付______元違約金；

（2）因業主原因導致工程停工、返工，每發生一次，應向施工方支付______元賠償金；

（3）因業主原因導致工程質量不符合國家規定，應承擔相應的修復費用。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，由三方另行協商解決。

9.2本合同一式______份，業主、施工方及監理方各執______份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程項目概況

2.工程設計圖紙

3.工程施工圖

4.有關技術規范及標準

5.其他相關文件

乙方為主導的目的和意義：

1.施工方作為工程的實際執行者，對施工過程中的細節和質量有更深入的了解，因此乙方權益的保護至關重要