石材安裝承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有石材安裝需求，乙方具備相應的石材安裝承攬能力，根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，經協商一致，就甲方委托乙方承攬石材安裝事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.石材規格及數量乙方負責安裝的石材品種為[石材品種名稱]，具體規格如下：長[x]厘米、寬[x]厘米、厚[x]厘米，數量共計[x]塊。石材的顏色、紋理等應符合甲方提供的樣品要求或雙方另行約定的標準。2.安裝地點本次石材安裝地點為[詳細安裝地址]，該地點應具備施工條件，甲方應確保乙方施工期間不受第三方干擾。3.安裝內容乙方應按照甲方要求，完成石材的搬運、就位、固定、拼接、勾縫、打磨、清理等全部安裝工作，并達到國家相關質量驗收標準以及甲方的質量要求。具體包括但不限于：根據設計圖紙或甲方指示，在指定位置準確安裝石材，確保石材安裝的平整度、垂直度和水平度偏差在允許范圍內。使用符合質量要求的粘結材料、固定件等，確保石材安裝牢固，無松動、脫落現象。對石材拼接處進行精細處理，使拼接縫均勻、美觀，寬度符合設計要求。安裝完成后，對石材表面進行打磨、拋光等處理，使其表面光滑、色澤一致。清理施工現場，將施工過程中產生的廢料、垃圾等清理干凈，保持施工現場整潔。二、權利義務1.甲方權利義務權利有權對乙方的施工過程進行監督檢查，提出意見和建議，乙方應積極配合。對乙方完成的工作成果進行驗收，如發現質量問題或不符合約定要求，有權要求乙方返工或整改。義務向乙方提供詳細的石材安裝設計圖紙、施工要求及相關技術資料，確保資料的準確性和完整性。按照本合同約定的時間和方式向乙方支付報酬。為乙方施工提供必要的協助和條件，包括但不限于協調施工現場的其他施工單位、提供臨時水電接入等。在乙方進入施工現場前，確保施工現場具備施工條件，如場地平整、障礙物清除等。2.乙方權利義務權利有權要求甲方按照本合同約定支付報酬。根據甲方提供的資料和現場實際情況，合理安排施工計劃和施工工藝，但應提前告知甲方并征得甲方同意。義務按照本合同約定的質量標準、技術要求和施工規范，按時、保質、保量完成石材安裝工作。自行提供完成承攬工作所需的設備、工具、材料及勞動力等，并確保其質量和安全性符合國家相關標準和要求。其中，用于石材安裝的主要材料（如粘結劑、固定件等）應向甲方提供產品合格證明文件。遵守施工現場的安全規定，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。如因乙方原因發生安全事故，由乙方承擔全部責任。在施工過程中，如發現甲方提供的資料有誤或施工現場實際情況與資料不符，應及時通知甲方，并提出合理的解決方案。接受甲方的監督檢查，按照甲方的意見和建議及時進行整改。妥善保管甲方提供的材料、設備及其他物品，不得擅自挪用或損壞。如有損壞，應負責賠償。在石材安裝完成后，負責對施工現場進行清理，達到甲方要求的整潔標準。三、報酬及支付方式1.報酬雙方約定，本次石材安裝承攬工作的報酬為人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。該報酬為固定總價，不因任何因素調整，但本合同另有約定的除外。2.支付方式合同簽訂后，甲方支付乙方報酬的[x]%作為預付款，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。石材全部搬運至施工現場并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方報酬的[x]%，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。石材安裝工作全部完成且經甲方驗收合格后，甲方支付剩余報酬，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、驗收標準及方法1.驗收標準石材安裝質量應符合以下標準：國家現行的《建筑裝飾裝修工程質量驗收標準》（GB50210）及相關石材安裝工程質量驗收規范。雙方約定的石材顏色、紋理、規格、尺寸等質量要求，以甲方提供的樣品或雙方另行書面約定為準。石材安裝應牢固、平整、垂直、美觀，拼接縫均勻一致，表面無裂縫、缺棱掉角、色澤不均等缺陷。2.驗收方法甲方在乙方完成每階段工作后，應及時組織驗收。驗收時，乙方應提供相關質量證明文件及施工記錄。對于隱蔽工程，乙方應在隱蔽前通知甲方進行驗收，經甲方驗收合格后方可進行下一道工序。石材安裝全部完成后，甲方應在[x]個工作日內組織全面驗收。如驗收合格，雙方應簽署驗收合格文件；如驗收不合格，乙方應按照甲方要求限期整改，直至達到驗收標準，整改費用由乙方自行承擔。五、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本合同約定的時間和方式支付報酬，每逾期一日，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完成工作對應的報酬及違約金，同時甲方應承擔乙方因停工造成的損失。若甲方提供的資料有誤或未按照約定提供協助和條件，導致乙方無法正常施工或延誤工期的，甲方應承擔相應的責任，并賠償乙方因此遭受的損失。2.乙方違約責任若乙方未按照本合同約定的質量標準、技術要求和施工規范完成石材安裝工作，或未按時完成工作，每逾期一日，應按照報酬總額的[x]%向甲方支付違約金。乙方應負責返工或整改，直至達到合同要求，返工或整改費用由乙方自行承擔。如因乙方原因導致逾期超過[x]日的，甲方有權解除本合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應按照報酬總額的[x]%向甲方支付違約金。若乙方擅自更換用于石材安裝的主要材料或使用不合格材料，甲方有權要求乙方立即更換，并承擔因此產生的全部費用。如乙方拒絕更換，甲方有權解除本合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應按照報酬總額的[x]%向甲方支付違約金。若乙方在施工過程中發生安全事故，導致甲方或第三方人身傷亡或財產損失的，乙方應承擔全部賠償責任，如因此給甲方造成其他損失的，乙方還應負責賠償。若乙方違反本合同約定的其他義務，應承擔因此給甲方造成的全部損失，并按照報酬總額的[x]%向甲方支付違約金。六、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協商