旋挖機合同10篇篇1甲方（承租方）：_________乙方（出租方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方承租乙方旋挖機事宜，達成如下協議：一、承租設備甲方承租乙方的旋挖機，具體設備型號、規格、數量如下：_________二、租賃期限租賃期限自合同簽訂之日起至工程結束之日止。具體租賃期限根據甲方實際需要和合同約定而定。三、租金及支付方式1.租金總額：_________元（大寫：_________元整）。2.支付方式：甲方應在合同簽訂后支付乙方租金總額的50%作為預付款，剩余50%的租金應在工程結束后一次性支付。3.乙方應在收到租金后向甲方提供有效的稅務發票。四、設備使用及維修維護1.甲方應合理使用承租設備，并妥善保管設備，確保設備的完好。2.乙方應定期對設備進行維護和保養，確保設備的正常運轉。3.如設備出現故障或損壞，乙方應及時進行修理或更換，確保甲方能夠正常使用承租設備。五、違約責任1.甲方如未按照合同約定支付租金，乙方有權要求甲方按照同期銀行貸款利率支付逾期付款利息。2.乙方如未按照合同約定提供設備或設備故障未及時修復，導致甲方無法正常使用的，乙方應當承擔相應的違約責任。3.雙方如因違約行為給對方造成損失的，違約方應當賠償因此給對方造成的全部損失。六、爭議解決雙方如因本合同發生爭議，應當首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他約定事項1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（簽字/蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（簽字/蓋章）：_________日期：_________年_________月_________日篇2甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方承包給乙方的旋挖機工程達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：使用旋挖機進行土方挖掘作業4.工程造價：_________二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包該工程，負責提供旋挖機及操作人員，并承擔期間的所有費用。2.甲方提供工程所需的其他輔助材料和設備。三、合同工期1.本工程合同工期為_____天，自合同簽訂之日起計算。2.乙方應在合同工期內完成全部工程內容，并交付甲方驗收。四、技術標準和質量要求1.乙方應嚴格按照甲方提供的技術標準和要求施工，確保工程質量符合要求。2.甲方有權對工程質量進行監督檢驗，并提出改進意見。五、付款方式1.甲方應在合同簽訂后支付乙方工程總價的_____%作為預付款。2.工程進度款應根據實際完成工程量進行支付，具體支付時間和金額由雙方協商確定。3.工程竣工驗收合格后，甲方應支付乙方剩余款項。六、違約責任1.乙方如未能按照合同約定的工期完成工程，應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。2.甲方如未能按照合同約定支付工程款，應承擔違約責任，并賠償乙方因此造成的損失。七、爭議解決1.雙方因履行合同發生爭議時，應首先通過友好協商解決。2.協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，可由雙方協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。4.乙方在承包期間應遵守相關法律法規和甲方的規章制度，確保施工期間的安全和環保。如因乙方違法行為造成的后果，由乙方自行承擔。5.甲方應提供必要的技術支持和協助，確保乙方能夠順利完成承包任務。同時，甲方也應尊重乙方的勞動成果，不得擅自更改或破壞已完成的工程內容。6.雙方應共同保護好施工場地的環境和設施，確保施工期間的順利進行。施工結束后，乙方應將施工場地清理整潔，并將設備、材料運離現場，恢復場地的原狀。篇3甲方（需方）：_________乙方（供方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方購買乙方旋挖機及相關服務事宜，達成如下協議：一、合同標的1.甲方購買乙方旋挖機一臺，具體型號、規格、數量如下：_________。2.甲方同時購買乙方的相關服務，包括設備安裝、調試、培訓、維修等。二、價格及支付方式1.甲方購買旋挖機的總價格為人民幣_________元（大寫：_________元整）。該價格包括設備的購買、運輸、安裝、調試等費用。2.甲方應在合同簽訂后支付乙方總金額的_________%作為預付款，即人民幣_________元（大寫：_________元整）。剩余款項在設備安裝完成并驗收合格后支付。三、設備交付與驗收1.乙方應在收到預付款后按照合同約定向甲方交付旋挖機。具體交付時間為合同簽訂后_________天內。2.乙方應在設備交付后盡快完成設備的安裝和調試工作。甲方應在設備安裝完成后進行驗收，并確認設備是否符合合同約定。3.如果甲方在驗收過程中發現設備存在質量問題或不符合合同約定，應及時向乙方提出書面異議。乙方應在收到異議后盡快進行處理。四、售后服務及保修1.乙方應提供至少為期一年的保修服務。在保修期內，如設備發生非人為因素造成的故障或損壞，乙方應負責免費維修或更換。2.乙方應提供7×24小時的技術支持服務。在設備使用過程中，如遇到技術問題或操作困難，甲方可隨時聯系乙方尋求幫助。3.乙方應在接到甲方報修電話后盡快安排技術人員上門維修。如因特殊情況無法及時上門維修，乙方應提前向甲方說明情況，并盡快安排技術人員上門維修。五、違約責任及賠償1.甲方如未按照合同約定支付款項，應承擔違約責任。乙方有權要求甲方支付逾期付款利息或違約金。2.乙方如未按照合同約定交付設備或提供服務，應承擔違約責任。甲方有權要求乙方支付違約金或賠償因此造成的損失。3.如因一方違約導致另一方遭受損失，違約方應賠償另一方因此產生的全部損失，包括但不限于直接損失和間接損失。六、爭議解決及法律適用1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.如雙方在本合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，雙方應繼續履行本合同中不涉及爭議的其他條款。七、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行本合同約定的義務。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。合同未盡事宜，可由雙方另行協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。3.未經雙方協商一致，任何一方不得擅自變更或解除本合同。如需變更或解除合同，應經雙方協商一致后書面修改或解除。篇4甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方承包給乙方的旋挖機工程達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：_________4.工程造價：_________二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于以下費用：1.旋挖機的購買、租賃和維護費用；2.操作人員的工資及福利待遇；3.安全保障措施費用；4.其他與工程相關的費用。三、合同價款及支付方式1.本工程的合同價款為人民幣_________元整（￥_________）；2.甲方在合同簽訂后支付乙方合同價款的30%作為預付款，即人民幣_________元整（￥_________）；3.乙方完成工程量的50%后，甲方支付乙方合同價款的30%，即人民幣_________元整（￥_________）；4.乙方完成全部工程量并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方剩余的40%合同價款，即人民幣_________元整（￥_________）。四、工期及進度要求1.本工程的工期為______天，自合同簽訂之日起計算；2.乙方需按照甲方的施工進度要求，合理安排施工計劃，確保工期按時完成。五、質量保證及驗收標準1.乙方需保證施工質量符合相關行業標準及甲方要求；2.甲方在工程驗收時，將按照合同條款及國家相關標準進行檢查和驗收。如乙方施工質量不符合要求，甲方有權要求乙方進行整改或重新施工；3.整改或重新施工的費用由乙方承擔。六、安全保障措施及違約責任1.乙方需制定并采取必要的安全保障措施，確保施工過程中的安全；2.如因乙方的安全措施不當或操作人員的違規行為造成安全事故，乙方應承擔全部責任并賠償因此給甲方造成的全部損失；3.甲方有權對乙方的安全措施和操作規程進行檢查和監督。如甲方發現乙方的安全措施或操作規程存在嚴重問題，甲方有權要求乙方立即停工整改。如乙方拒絕停工整改或整改不力，甲方有權解除合同并要求乙方賠償因此給甲方造成的全部損失。七、爭議解決方式及管轄法院1.如雙方在本合同的履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；2.協商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、合同生效時間及份數1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。甲方（發包方）：_________（簽字/蓋章）乙方（承包方）：_________（簽字/蓋章）日期：_________篇5甲方（承租方）：_________乙方（出租方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方租賃乙方旋挖機事宜達成如下協議：一、合同標的甲方租賃乙方的旋挖機型號為：_________，數量為：_________臺。租賃期限為：_________天。租賃費用為：_________元/天。二、雙方權利義務1.甲方權利與義務（1）甲方有權要求乙方按照合同約定提供符合要求的旋挖機，并按時交付使用。（2）甲方有權監督乙方的旋挖機使用情況，并要求乙方對旋挖機進行必要的維護和保養。（3）甲方在租賃期間應當妥善保管和使用旋挖機，不得擅自拆卸、改裝或者用于其他非法用途。（4）甲方應當在租賃期滿后將旋挖機歸還給乙方，并確保旋挖機的良好狀態。2.乙方權利與義務（1）乙方有權要求甲方按照合同約定支付租賃費用。（2）乙方應當確保所出租的旋挖機符合甲方的要求，并按時交付使用。（3）乙方應當對所出租的旋挖機進行必要的維護和保養，確保旋挖機的正常使用。（4）乙方在收到甲方的返還旋挖機的請求后，應當及時接收旋挖機，并檢查旋挖機的狀態。三、違約責任1.甲方違約責任（1）甲方未按照合同約定支付租賃費用的，應當按日向乙方支付違約金，違約金金額為應支付費用的_____%。（2）甲方在租賃期間擅自拆卸、改裝或者用于其他非法用途的，應當向乙方支付違約金，違約金金額為租賃費用的_____%。（3）甲方在租賃期滿后將旋挖機歸還給乙方時，未能確保旋挖機的良好狀態的，應當向乙方支付違約金，違約金金額為租賃費用的_____%。2.乙方違約責任（1）乙方未按照合同約定提供符合要求的旋挖機的，應當按日向甲方支付違約金，違約金金額為應提供設備的_____%。（2）乙方在收到甲方的返還旋挖機的請求后，未及時接收旋挖掘機，導致甲方無法按時返還設備的，應當向甲方支付違約金，違約金金額為租賃費用的_____%。四、爭議解決因履行本合同所發生的爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、合同生效與終止1.合同生效本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.合同終止（1）租賃期滿，雙方協商一致可以終止合同。（2）任何一方違反合同約定，另一方有權要求終止合同。六、其他條款1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（簽字/蓋章）：_________日期：_________年_____月_____日乙方（簽字/蓋章）：_________日期：_________年_____月_____日篇6甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方承包給乙方的旋挖機工程達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：使用旋挖機進行土方挖掘作業4.工程造價：_________二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包該工程，即乙方負責提供旋挖機及操作人員，并自行承擔油料費用。2.甲方負責提供施工場地的土地使用權，以及施工所需的水電資源。三、工期要求1.工程開工日期：_________2.工程竣工日期：_________3.工期順延：如遇下列情況，工期可順延：（1）因甲方原因造成停工的；（2）因不可抗力因素導致無法施工的。四、質量標準1.乙方應確保施工質量符合《中華人民共和國建筑施工及驗收規范》的相關規定。2.甲方有權對施工質量進行監督，并提出改進意見。五、付款方式1.工程款總額為：_________元（大寫：_________元整）。2.甲方在合同簽訂后支付乙方工程款的50%作為預付款。3.工程竣工并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。4.乙方需提供正規發票作為收款憑證。六、違約責任1.若乙方未能按合同約定完成施工任務，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。2.若甲方未能按合同約定支付工程款，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。七、爭議解決方式1.甲乙雙方在履行合同過程中發生爭議時，應首先通過友好協商解決。2.協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，除涉及爭議部分外，雙方應繼續履行各自的其他義務。八、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.工程竣工驗收合格并結清工程款后，合同自動終止。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。九、其他約定事項1.乙方在施工中應確保安全施工，如因乙方原因造成安全事故，乙方應承擔全部責任。2.甲方有權根據需要對合同內容進行補充或修改，但不得損害乙方的合法權益。3.乙方應積極配合甲方的各項管理工作，確保工程順利進行。4.工程竣工后，乙方應妥善保護施工現場的環境衛生，確保工程交付給甲方時達到環保要求。篇7甲方（承租方）：_________乙方（出租方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，為明確雙方的權利和義務，確保旋挖機租賃的順利進行，雙方本著公平、公正、誠實信用的原則，達成如下協議：一、租賃標的甲方租賃乙方的旋挖機，型號為_________，數量為_________臺，用于_________工程。二、租賃期限租賃期限為_________年，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。租賃期滿，乙方有權收回旋挖機，甲方應按時返還。如需續租，雙方應提前協商并簽訂新的租賃合同。三、租金及支付方式1.租金為_________元/月，租賃期間內每_________個月支付一次租金。甲方應在租賃期滿前一次性支付清租金。2.支付方式：_________。甲方應確保支付方式的可靠性和安全性，避免對乙方造成不必要的損失。四、使用與管理1.甲方應妥善使用和管理旋挖機，確保設備的正常運轉和安全使用。如發現設備故障或損壞，應及時通知乙方并承擔維修費用。2.甲方不得擅自改裝、拆卸或添加任何設備或配件，如需改變設備狀態，應事先取得乙方的同意。3.租賃期間內，乙方有權對設備進行維護和保養，甲方應積極配合并提供必要的支持和協助。五、違約責任1.甲方如未按時支付租金或違反租賃協議，應承擔相應的違約責任。乙方有權要求甲方支付違約金并賠償由此造成的損失。2.乙方如未按時交付旋挖機或違反租賃協議，應承擔相應的違約責任。甲方有權要求乙方支付違約金并賠償由此造成的損失。六、爭議解決1.雙方在履行租賃合同過程中發生爭議時，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。2.訴訟期間，雙方應停止一切爭議行為，積極協助法院進行審理。判決生效后，雙方應嚴格遵守判決結果并執行。七、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行自己的義務，確保租賃合同的順利進行。2.租賃期間內，任何一方不得擅自終止合同。如需提前終止合同，應事先取得對方的同意并承擔相應的違約責任。3.合同終止后，甲方應將旋挖機返還給乙方，并確保設備的完好無損。如有損壞或丟失，甲方應負責賠償乙方的相應損失。八、其他條款1.雙方在履行租賃合同過程中應嚴格遵守國家的法律法規和規章制度，確保合同的合法性和有效性。2.本合同未盡事宜，雙方可協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。甲方（承租方）：_________（簽字/蓋章）日期：_________年_________月_________日乙方（出租方）：_________（簽字/蓋章）日期：_________年_________月_________日篇8甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方承包給乙方的旋挖機工程達成以下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：_________4.工程造價：_________二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包該工程，包括但不限于以下內容：1.乙方應自行承擔購買旋挖機及相關配件的費用。2.乙方應自行承擔旋挖機的運輸、安裝、拆卸等費用。3.乙方應自行承擔旋挖機的維護、保養等費用。4.乙方應自行承擔施工過程中所需的其他費用。三、工期及進度1.工程開工日期：_________2.工程竣工日期：_________3.乙方應嚴格按照甲方要求的施工進度進行施工，確保工程按時完成。四、質量及驗收1.乙方應確保施工質量符合甲方要求及相關標準。2.甲方有權對施工質量進行監督與檢查，并提出改進意見。3.工程竣工后，乙方應向甲方提交驗收申請，甲方組織相關人員進行驗收。4.如工程質量不符合要求，甲方有權要求乙方進行返工或整改。五、付款方式及期限1.乙方完成全部施工內容并通過甲方驗收后，甲方應向乙方支付全部工程款。2.具體付款時間及金額如下：_________3.乙方在收款時應向甲方提供合法有效的發票。六、違約責任1.乙方如未能按合同約定完成施工任務，應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。2.甲方如未能按合同約定支付工程款，應承擔違約責任，并賠償乙方因此造成的損失。七、其他約定事項1.乙方在施工中應注意安全施工，確保施工人員及他人的人身安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方應承擔全部責任。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律約束力。雙方應認真履行本合同約定的義務。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。4.在合同履行過程中如發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。5.本合同未盡事宜，可由雙方協商補充，補充協議與本合同具有同等法律效力。6.乙方在簽訂合同前已充分了解了甲方施工現場的實際情況，并愿意承擔由此帶來的風險。如因甲方施工現場的實際情況與合同簽訂前的了解不符而導致工程無法按時完成或造成其他損失，乙方應承擔全部責任。篇9甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方承包給乙方的旋挖機工程達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：使用旋挖機進行土方挖掘作業4.工程造價：_________二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包該工程，即乙方負責提供旋挖機及所需材料，并按照規定的技術標準和要求進行施工。2.乙方需自行承擔施工過程中的各種風險，如設備損壞、人員傷害等。3.乙方在施工過程中應遵守相關法律法規的規定，并接受甲方的監督和管理。三、工期及進度1.乙方應在合同簽訂后盡快安排施工，確保工期按時完成。2.甲方有權對施工進度進行監督，并提出合理建議。如果乙方未能按照甲方要求進行調整，甲方有權解除合同。3.因乙方原因導致的工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。四、質量保證1.乙方應確保施工質量符合合同約定及相關法律法規的規定。2.甲方有權對施工質量進行監督檢驗，并提出整改要求。乙方應及時進行整改，確保施工質量符合要求。3.如因乙方施工質量問題導致工程無法使用或存在安全隱患，乙方應承擔相應的賠償責任。五、付款方式及期限1.甲方應在合同簽訂后支付乙方工程總造價的XX%作為預付款。2.乙方完成施工進度達到XX%時，甲方應支付工程總造價的XX%。3.乙方完成施工進度達到XX%時，甲方應支付工程總造價的XX%。4.乙方完成施工進度達到XX%時，甲方應支付工程總造價的XX%。5.剩余款項在工程竣工驗收合格后支付。具體支付時間和金額根據竣工驗收結果確定。六、違約責任及賠償標準1.乙方未能按照合同約定完成施工任務，應承擔相應的違約責任。甲方有權要求乙方返還預付款并賠償因此造成的損失。2.甲方未能按照合同約定支付款項，應承擔相應的違約責任。乙方有權要求甲方支付逾期付款利息并賠償因此造成的損失。3.如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行，雙方應友好協商解決。協商不成的，雙方均不承擔違約責任。七、爭議解決方式及管轄法院1.如雙方在執行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。篇10#