服裝加工承攬合同與服裝廠加工合同10篇篇1甲方（定作方）：____________________地址：____________________聯系方式：____________________乙方（承攬方）：____________________服裝廠地址：____________________聯系方式：____________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行服裝加工事宜，達成以下協議：一、合同標的1.甲方委托乙方加工服裝，具體款式、規格、數量、質量要求等詳見附件一《加工服裝明細表》。2.乙方應按照甲方的要求進行加工制作，確保產品質量符合國家標準及雙方約定的質量要求。二、加工費用及支付方式1.加工費用：根據《加工服裝明細表》確定的款式、規格、數量等，經雙方協商確定具體加工費用。2.支付方式：甲方應按照約定支付加工費用。具體支付方式如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方總加工費用的XX%作為預付款；（2）乙方完成全部加工任務并經甲方驗收合格后，甲方支付剩余款項。三、原材料及輔料供應1.甲方負責提供服裝加工所需的原材料及輔料。2.乙方不得擅自更換甲方提供的原材料及輔料，如有特殊情況，需提前書面通知甲方并獲得同意。四、加工期限及交付方式1.乙方應在約定時間內完成全部加工任務。具體加工期限詳見附件一《加工服裝明細表》。2.交付方式：乙方應按照甲方的要求，將加工完成的服裝送至指定地點。3.如因乙方原因未能按時交付，每逾期一日，乙方應支付甲方違約金XX元。五、質量保證及售后服務1.乙方應確保加工產品質量符合國家標準及雙方約定的質量要求。2.如因乙方原因導致產品質量問題，乙方應承擔全部責任，并負責退換貨及因此產生的所有費用。3.甲方享有售后服務權利，乙方應提供必要的協助和支持。六、保密條款1.雙方應對涉及本合同的所有商業信息予以保密，未經對方同意，不得向第三方泄露。2.雙方應采取有效的保密措施，防止信息泄露。七、違約責任1.若甲方未按約定支付加工費用，每逾期一日，應支付乙方違約金XX元。2.若乙方未按約定完成加工任務或交付的產品存在質量問題，應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。3.若雙方違反保密條款，違約方應承擔相應的法律責任。八、爭議解決1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，有效期為XXXX年。3.未盡事宜，可由雙方另行協商并簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（定作方）：____________________（簽字/蓋章）日期：____________________乙方（承攬方）：____________________服裝廠（簽字/蓋章）日期：____________________附件一：《加工服裝明細表》附件二：（其他相關附件）篇2甲方（定作方）：___________________地址：_____________________________聯系人：___________________________聯系電話：_________________________電子郵箱：_________________________營業執照號碼：_____________________乙方（承攬方）：___________________服裝廠地址：_____________________________聯系人：___________________________聯系電話：_________________________電子郵箱：_________________________營業執照號碼：_____________________鑒于甲、乙雙方經友好協商一致，就甲方委托乙方進行服裝加工事宜，特訂立本合同協議，以明確雙方的權利義務，并共同遵守履行。一、合同標的1.甲方委托乙方進行服裝加工，具體款式、數量、顏色、尺寸等詳見附件《訂單》。2.乙方應按照甲方的要求，使用合適的材料、工藝、技術等進行加工制作。二.加工價格及支付方式1.加工價格：每件______元，總價為______元。具體價格根據《訂單》確定。2.支付方式：甲方在驗收合格后的______個工作日內支付全款。三.加工期限1.乙方應在合同簽訂后的______天內完成全部加工任務。2.如因乙方原因造成延期交貨，乙方應支付違約金。四.質量要求1.乙方應按照甲方的質量標準進行加工，確保產品質量符合甲方的要求。2.如因乙方原因造成產品質量問題，乙方應承擔全部責任。五.保密條款1.雙方應對涉及本合同的一切信息進行嚴格保密，不得泄露給任何第三方。2.雙方均有義務保護對方的商業秘密和知識產權。六.違約責任1.若甲方未按約定支付款項，應支付違約金。2.若乙方未按約定完成加工任務或產品質量不符合要求，應支付違約金。七.爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.若雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八.其他條款1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，有效期為______年。3.未盡事宜，可由甲乙雙方另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（定作方）：___________________（簽字/蓋章）日期：_______年______月______日乙方（承攬方）：___________________服裝廠（簽字/蓋章）日期：_______年______月______日篇3甲方（定作方）：____________________地址：____________________聯系方式：____________________乙方（承攬方）：____________________服裝廠地址：____________________聯系方式：____________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方為了明確服裝加工過程中的權利義務，確保產品質量，按時交貨，經友好協商，達成以下合同條款，以資共同遵守。一、合同目的甲方委托乙方進行服裝加工制作，乙方按照甲方的要求，完成服裝的制作并按時交付。二、承攬范圍及要求1.甲方提供詳細的制作要求和圖紙，乙方按照要求進行制作。2.乙方需確保所制作的服裝質量符合國家相關標準，確保用料真實、顏色準確。三、數量及價格1.訂單數量：____________________件。2.服裝單價：____________________元/件。具體價格根據服裝款式、材質等雙方協商確定。四、加工期限本合同自簽訂之日起，乙方必須在____日內完成全部服裝的制作，并按期交付甲方。五、質量標準和檢驗方式1.乙方應按照國家質量標準進行制作，確保產品質量。2.甲方在收貨時有權對產品質量進行檢驗，如質量不符合約定，甲方有權拒收或要求乙方承擔違約責任。六、包裝、運輸及費用承擔1.乙方應按照甲方的要求進行包裝，確保服裝在運輸過程中不受損壞。2.運輸費用由乙方承擔。七、付款方式及期限1.甲方在合同簽訂后____日內支付乙方____%的預付款。2.乙方交付全部產品并經甲方驗收合格后，甲方支付剩余款項。八、違約責任1.若乙方未按期完成制作并交付甲方，應支付違約金。2.若產品質量不符合約定，乙方應負責更換或退貨，并承擔違約責任。3.若甲方未按約定支付款項，應支付違約金。九、解決糾紛的方式如雙方在合同履行過程中發生糾紛，應首先協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、其他約定事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商并簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（定作方）：____________________（簽字蓋章）法定代表人或授權代表（簽字）：____________________日期：____________________乙方（承攬方）：____________________服裝廠（簽字蓋章）法定代表人或授權代表（簽字）：____________________日期：____________________篇4甲方（定作方）：________________地址：________________聯系方式：________________乙方（承攬方）：________________服裝廠地址：________________聯系方式：________________鑒于甲方需要定制一批服裝，乙方具備相應的加工制造能力，雙方本著平等、自愿、公平的原則，經友好協商，達成以下合同條款，以資共同遵守。一、訂單基本信息1.訂單號：________________2.加工產品：________________（具體款式、顏色、尺寸等詳見附件）3.加工數量：________________4.交貨期限：________________5.交貨地點：________________6.驗收標準：按照國家相關標準及雙方約定的質量標準。二、加工承攬內容1.乙方應按照甲方的要求，對甲方提供的圖紙進行核對，并按圖加工制作。如甲方提供的圖紙不符合國家相關技術標準或存在其他技術障礙，乙方應及時通知甲方進行修改。2.乙方應確保所承攬加工的服裝質量符合國家標準及雙方約定的質量標準，不得使用劣質材料或以次充好。3.乙方應按照約定的交貨期限準時交貨，如因特殊情況不能按時交貨，應及時通知甲方并說明原因。三、價格及支付方式1.加工費用：________________元。具體價格根據服裝款式、材質、數量等因素確定。2.支付方式：________________（如：預付款、貨到付款等）3.乙方在收到款項后，應開具相應的收款憑證給甲方。四、違約責任1.若乙方未按約定的質量標準完成加工任務，甲方有權要求乙方重新加工或退貨，由此產生的費用由乙方承擔。2.若乙方未按約定的交貨期限交貨，每逾期一日，應向甲方支付訂單總金額____%的違約金。逾期超過____日，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔因此造成的損失。3.若甲方未按約定支付款項，每逾期一日，應向乙方支付應付未付款項____%的違約金。逾期超過____日，乙方有權停止加工，直至收到款項。五、保密條款1.雙方應對涉及本合同的所有商業信息予以保密，未經對方同意，不得向第三方泄露。2.雙方應采取有效的安全措施，防止信息泄露。如因一方違反保密義務導致對方遭受損失，應承擔相應的賠償責任。六、爭議解決1.本合同的履行過程中如發生爭議，雙方應友好協商解決。協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。七、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，有效期為____年。3.未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（定作方）：________________（簽字/蓋章）乙方（承攬方）：________________服裝廠（簽字/蓋章）日期：________________篇5甲方（定作方）：____________________地址：____________________聯系方式：____________________乙方（承攬方）：____________________服裝廠地址：____________________聯系方式：____________________鑒于甲方需要定制特定款式和規格的服裝，乙方具備相關加工能力和資質，雙方本著公平、公正、誠實信用的原則，經友好協商，達成以下合同條款，以資共同遵守。一、合同標的1.甲方委托乙方加工制作以下服裝：（具體款式、數量、顏色、尺寸等細節需列明）2.乙方應按照甲方的要求，使用合適的材料，嚴格保證質量，按時交付。二、加工承攬要求1.乙方應按照甲方的要求，采用先進的工藝和設備進行加工制作。2.乙方應嚴格遵守安全、衛生、環保等相關法律法規，確保生產過程的合法性。3.乙方不得將本合同項下的任何義務轉讓給第三方。三、價格及支付方式1.甲方應支付給乙方的加工費用為：______元。具體價格根據服裝款式、數量等因素確定。2.甲方在合同簽訂后______日內支付乙方______%的預付款。3.乙方完成全部制作并交付甲方驗收合格后，甲方支付剩余款項。四、交貨期限及地點1.乙方應在合同生效后______日內完成全部制作，并交付甲方。2.交貨地點：____________________。3.乙方未按期交貨的，應按照延誤天數向甲方支付違約金。五、質量保證1.乙方應保證制作的服裝符合甲方的質量要求。2.如因乙方原因造成服裝質量不符合要求的，乙方應承擔全部責任，并按照甲方要求進行整改或替換。六、保密條款1.雙方應對本合同內容及在合同履行過程中獲知的對方商業秘密、技術秘密等保密信息予以保密。2.未經對方許可，任何一方不得向第三方泄露保密信息。七、違約責任1.如一方違反本合同的任何條款，違約方應承擔由此造成的全部損失。2.如因乙方原因導致未按期交貨的，乙方應按照延誤天數向甲方支付違約金。3.如因甲方原因導致未按約定支付款項的，甲方應支付逾期付款利息。八、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.如雙方在本合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。3.未盡事宜，可由甲乙雙方另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（定作方）：____________________（蓋章）法定代表人或授權代表（簽字）：____________________篇6甲方（定作方）：____________________地址：____________________聯系方式：____________________乙方（承攬方）：____________________服裝廠地址：____________________聯系方式：____________________鑒于甲方需要定制特定款式和規格的服裝，乙方具備相應的加工能力和技術，雙方根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規，本著平等、自愿、公平的原則，就甲方委托乙方加工服裝事宜，經過友好協商，達成如下協議：一、合同標的1.甲方委托乙方加工服裝，具體款式、規格、數量、顏色、質量要求等詳見附件《訂單》。2.乙方應按照甲方的要求和《訂單》內容，按時、按質、按量完成加工任務。二、加工費用及支付方式1.加工費用：按照《訂單》中的約定，甲方應支付乙方相應的加工費用。2.支付方式：甲方在驗收合格后的七日內支付加工費用給乙方。3.乙方應在收到款項后開具合法有效的增值稅專用發票。三、原材料和輔料1.甲方負責提供原材料和輔料，并確保質量符合相關標準。2.乙方應妥善保管甲方提供的原材料和輔料，如有損壞或丟失，乙方應承擔相應損失。四、技術標準和質量要求1.乙方應按照甲方的技術要求和國家相關質量標準進行加工。2.甲方可隨時對乙方的生產過程進行監督，確保產品質量。3.如因乙方原因造成產品質量問題，乙方應承擔相應的賠償責任。五、交貨期限和地點1.乙方應按照《訂單》約定的交貨期限，按時交貨。2.交貨地點為甲方指定的地點。3.如因乙方原因未能按時交貨，乙方應承擔相應的違約責任。六、保密條款1.雙方應對涉及本合同的一切技術信息和商業信息嚴格保密。2.未經甲方許可，乙方不得將甲方的技術信息和商業信息泄露給任何第三方。七、違約責任1.若任一方違反本合同的任何條款，均應承擔違約責任。2.若因乙方原因造成甲方損失，乙方應承擔相應的賠償責任。八、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.若雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行協商并簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同的附件與正文具有同等法律效力。甲方（定作方）：____________________（蓋章）法定代表人：____________________日期：____________________乙方（承攬方）：____________________服裝廠（蓋章）法定代表人：____________________日期：____________________篇7甲方（定作方）：__________________地址：_____________________________聯系方式：_________________________乙方（承攬方）：__________________服裝廠地址：_____________________________聯系方式：_________________________鑒于甲方需要定制特定款式和規格的服裝，乙方具備相關加工能力和資質，雙方根據平等、自愿、公平的原則，經友好協商，達成以下合同條款：一、合同背景及目的本合同旨在明確雙方在進行服裝加工承攬過程中的權利與義務，確保雙方合法權益得到保障。二、合同標的本合同標的為甲方定制的服裝，包括但不限于款式、數量、質量、交貨期限等。具體產品信息詳見附件一《產品清單》。三、承攬方式1.乙方應按照甲方的要求，采用先進的工藝和技術，保證產品質量。2.乙方應根據甲方的需求，按時提供樣品，并經甲方確認后，進行批量生產。3.甲方有權對生產過程進行監督，乙方應提供必要的協助和支持。四、價格與支付方式1.甲方應支付乙方加工費用，具體金額和支付方式詳見附件二《價格及支付方式》。2.乙方在完成每批產品加工后，應及時通知甲方進行驗收，驗收合格后，甲方按照約定支付相關費用。五、質量標準和檢驗方法1.乙方應按照國家標準和甲方要求，確保產品質量。2.雙方應共同制定質量檢驗標準和檢驗方法，確保產品符合約定要求。3.如因乙方原因導致產品質量問題，乙方應承擔相應責任和損失。六、交貨期限和地點1.乙方應按照約定時間完成產品加工，并按期交貨。2.交貨地點為甲方指定的地點，具體詳見附件三《交貨安排》。3.如因乙方原因未能按時交貨，乙方應承擔相應違約責任。七、保密條款1.雙方應對涉及本合同的所有商業信息和技術資料予以保密。2.未經甲方許可，乙方不得將甲方的商業信息和技術資料泄露給第三方。八、違約責任1.如因乙方原因導致產品質量問題或未能按時交貨，乙方應承擔違約責任，并賠償甲方相應損失。2.如因甲方原因導致未能按時支付款項或變更訂單要求，甲方應承擔相應違約責任。九、爭議解決1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.若雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，有效期為______年。3.未盡事宜，可由雙方另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（定作方）：__________________（簽字/蓋章）日期：___________年_______月_______日乙方（承攬方）：__________________服裝廠（簽字/蓋章）日期：___________年_______月_______日附件一：《產品清單》篇8甲方（定作方）：____________________地址：____________________聯系方式：____________________乙方（承攬方）：____________________服裝廠地址：____________________聯系方式：____________________鑒于甲方需要定制一定數量的服裝，乙方具備加工制作服裝的能力和經驗，雙方經過友好協商，達成以下合同條款，以明確雙方的權利和義務。一、訂單詳情1.訂單號：____________________2.服裝款式：____________________3.服裝數量：____________________4.服裝尺寸及顏色：____________________5.交貨日期：____________________6.交貨地點：____________________7.訂單總價：人民幣______元（含稅）二、加工制作要求1.乙方應按照甲方提供的樣品或要求制作服裝，確保質量符合國家標準和甲方的要求。2.乙方應使用環保、無毒、無害的原材料進行制作。3.乙方在制作過程中應嚴格管理物料，不得混用、替換。4.乙方應根據甲方的要求提供合理的生產進度表。三、質量與檢驗1.乙方應保證所制作的服裝質量符合國家相關標準。2.甲方有權對乙方的生產過程進行監督，確保產品質量。3.交貨前，乙方應按照甲方的要求進行質量檢查，并提供相應的檢驗報告。4.若甲方發現質量問題，有權要求乙方進行整改或更換。四、交貨與驗收1.乙方應按照約定的交貨日期和地點交付服裝。2.甲方在收到貨物后，有權對貨物進行驗收。如驗收過程中發現數量短缺、損壞或質量問題，甲方有權要求乙方進行補充或更換。3.若因乙方原因導致延遲交貨，乙方應承擔相應的違約責任。五、付款方式及期限1.甲方在合同簽訂后______天內支付訂單總價的______%作為預付款。2.乙方完成制作并交付全部貨物后，甲方在______天內支付剩余款項。3.如乙方未按約定時間交貨，甲方有權延遲支付余款，直至乙方完成交貨。六、保密條款1.雙方應對涉及本合同的一切商業秘密和機密信息予以保密，未經對方許可，不得向第三方泄露。2.保密條款在本合同履行完畢后仍具有法律效力。七、違約責任1.若乙方未按約定時間、地點交付貨物，應向甲方支付違約金。2.若因乙方原因導致制作質量不符合要求，乙方應承擔整改或更換的責任。3.若甲方未按約定時間支付款項，應向乙方支付違約金。八、爭議解決1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.若雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，具有法律效力。3.未盡事宜，可由雙方另行協商并簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（定作方）：____________________（簽字/蓋章）日期：____________________年______月______日篇9甲方（定作方）：________________地址：________________聯系方式：________________乙方（承攬方）：________________服裝廠地址：________________聯系方式：________________鑒于甲方需要定制特定款式的服裝，乙方具備相關服裝加工制作能力，雙方本著公平、公正、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下合同條款：一、合同標的1.甲方委托乙方制作并交付以下服裝：（具體服裝款式、數量、顏色、尺寸等細節應詳細列明）二、承攬方式1.乙方應按照甲方的要求，采用先進的工藝和技術，進行服裝加工制作。2.乙方需確保所承攬的服裝質量符合國家標準及甲方的要求。三、制作周期1.乙方應在接到甲方訂單后，按照約定的制作周期完成制作。2.如因乙方原因導致制作周期延誤，乙方應承擔違約責任。四、質量要求及驗收標準1.乙方應按照甲方的質量要求制作服裝，確保產品質量。2.驗收標準應明確，包括服裝的尺寸、外觀、材質等。3.甲方有權對乙方制作的服裝進行質量檢驗，如不符合約定標準，甲方有權要求乙方重新制作或退貨。五、價格及支付方式1.雙方應明確約定服裝的價格及支付方式。2.支付方式通常為電匯、現金或銀行轉賬等方式。3.如因乙方原因導致服裝質量不符合約定，乙方應承擔相應的違約責任，并退還甲方已支付的款項。六、保密條款1.雙方應對涉及商業機密的合同內容予以保密。2.未經甲方許可，乙方不得將甲方的商業秘密泄露給第三方。七、違約責任1.如因乙方原因導致制作周期延誤或服裝質量不符合約定，乙方應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。2.如因甲方原因導致訂單取消或變更，甲方應承擔相應的違約責任。八、爭議解決1.本合同的解釋、履行和爭議解決應遵守中華人民共和國法律。2.若雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，有效期為____年。3.未盡事