施工合同分賬協議?甲方（全稱）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系方式：__________________乙方（全稱）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系方式：__________________鑒于甲乙雙方就[具體工程項目名稱]簽訂了施工合同（合同編號：__________________），為明確雙方在該項目中的分賬事宜，根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，經雙方友好協商，達成如下協議：一、協議背景甲乙雙方于[施工合同簽訂日期]簽訂了施工合同，約定由乙方負責[工程項目具體內容描述]的施工工作，甲方按照合同約定向乙方支付工程款。為確保工程款的合理分配與使用，雙方特簽訂本分賬協議。二、標的物或服務具體描述1.工程項目名稱：[具體工程項目名稱]2.工程項目地點：[詳細地點]3.工程項目內容及要求：乙方應按照施工合同約定的工程范圍、質量標準、施工工藝等要求進行施工，確保工程質量達到合格標準。具體工程內容包括但不限于[詳細列舉工程涵蓋的各項工作內容]。工程應滿足國家及地方現行的相關規(guī)范和標準，如涉及特殊行業(yè)標準或要求，乙方應嚴格按照相應標準執(zhí)行。4.工程款總額：人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。工程款的支付方式及時間按照施工合同約定執(zhí)行。三、權利義務（一）甲方權利義務1.權利：有權對乙方的施工過程進行監(jiān)督檢查，提出合理的整改意見和建議。按照施工合同及本協議的約定，審核乙方提交的分賬申請及相關資料，對不符合規(guī)定的有權拒絕支付。2.義務：按照施工合同約定的時間和方式向乙方支付工程款。在收到乙方提交的分賬申請及相關資料后，應在[具體工作日]內進行審核，并將審核結果通知乙方。協助乙方解決施工過程中遇到的與業(yè)主或其他相關方的協調問題，但不承擔乙方自身原因導致的糾紛責任。（二）乙方權利義務1.權利：按照施工合同及本協議的約定，要求甲方支付相應的工程款。在甲方審核通過分賬申請后，有權按照約定的比例獲得工程款分成。2.義務：嚴格按照施工合同約定的工程范圍、質量標準、施工進度等要求進行施工，確保工程順利完成。負責提供真實、準確、完整的分賬申請資料，包括但不限于施工進度報表、成本核算明細、發(fā)票等。自行承擔施工過程中的各項費用，包括但不限于人工費用、材料費用、設備租賃費用等。對施工過程中的安全、質量等問題負責，如因乙方原因導致的事故或損失，由乙方承擔全部責任。在工程竣工后，按照施工合同約定及相關規(guī)定辦理工程竣工驗收手續(xù)，并提交完整的竣工資料。四、分賬方式及比例1.雙方同意按照以下方式進行分賬：乙方應在每月[具體日期]前向甲方提交上月的分賬申請，分賬申請應包括但不限于當月完成的工程量、成本支出明細、發(fā)票開具情況等。甲方在收到乙方分賬申請后，應在[具體工作日]內完成審核。審核通過后，按照以下比例進行工程款分成：[詳細說明各項費用的扣除比例及計算方式，如管理費扣除比例為[x]%，計算方式為工程款總額×管理費扣除比例；稅費扣除比例為[x]%，計算方式為（工程款總額已扣除管理費）×稅費扣除比例等]扣除上述費用后的余額為乙方當月應得的工程款分成，甲方應在審核通過后的[具體支付日期]將款項支付至乙方指定的銀行賬戶。2.如因工程變更、簽證等原因導致工程款總額發(fā)生變化，雙方應根據實際情況調整分賬比例和金額，并簽訂補充協議。五、工程款支付1.甲方應按照本協議約定的時間和方式向乙方支付工程款。如甲方逾期支付，每逾期一日，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。2.乙方應在收到甲方支付的工程款后，按照國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定及時開具合法有效的發(fā)票給甲方。如乙方未及時開具發(fā)票，導致甲方無法抵扣稅款或遭受其他損失的，乙方應承擔全部賠償責任。六、違約責任1.若甲方未按照本協議約定支付工程款，乙方有權要求甲方支付拖欠的工程款及違約金，并有權暫停施工，由此造成的工期延誤及其他損失由甲方承擔。2.若乙方未按照施工合同約定及本協議要求進行施工，導致工程質量不合格、工期延誤等問題，乙方應承擔相應的違約責任，負責無償返工整改直至工程質量達到合格標準，并承擔因此給甲方造成的全部損失。3.如一方違反本協議的其他約定，應向對方支付違約金人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元），并賠償對方因此遭受的全部損失。七、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至[具體截止日期]。本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。如補充協議與本協議有沖突之處，以補充協議為準。甲方（蓋章）：__________________法定代表人或授權代表（簽字）：__________