管道承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有管道工程承攬需求，乙方具備相關管道工程承攬資質和能力，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方承攬管道工程事宜達成如下協議：一、承攬項目及內容1.項目名稱：[具體管道工程名稱]2.項目地點：[詳細工程地點]3.管道規格及材質管道規格：[詳細描述管道的管徑、壁厚等具體規格]管道材質：[明確管道所使用的材質，如鋼管、塑料管等]4.工程內容管道的安裝，包括但不限于管道的鋪設、連接、固定等工作，確保管道安裝牢固、位置準確，符合相關工程標準和設計要求。管道的防腐處理，按照規定的防腐工藝和材料要求，對管道進行防腐施工，提高管道的使用壽命和抗腐蝕能力。管道的試壓、沖洗工作，在管道安裝完成后，進行壓力試驗，檢查管道的密封性和耐壓性，試驗合格后進行沖洗，確保管道內部清潔。配套管件及附屬設施的安裝，包括各類閥門、彎頭、三通等管件的安裝，以及支架、吊架等附屬設施的制作與安裝，保證管道系統的完整性和穩定性。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權對乙方的承攬工作進行監督檢查，提出合理的意見和建議，要求乙方按照合同約定及相關標準規范進行施工。有權根據工程實際情況，在符合法律法規和合同約定的前提下，對工程內容、進度、質量等進行調整，但應提前通知乙方，并簽訂書面變更協議。2.義務向乙方提供開展承攬工作所需的相關資料和文件，包括但不限于工程設計圖紙、技術要求、施工現場地下管線資料等，并確保資料的真實性、準確性和完整性。協助乙方辦理與工程相關的各種審批手續，協調施工現場周邊關系，為乙方施工創造良好的外部條件。按照合同約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。在乙方完成部分工作或全部工作后，及時組織驗收，如發現質量問題或不符合合同約定的情況，應在規定時間內通知乙方整改。（二）乙方權利與義務1.權利有權要求甲方按照合同約定提供相關資料和文件，并在施工過程中給予必要的協助和配合。有權根據工程實際情況，在不違反法律法規和合同約定的前提下，合理安排施工進度和施工方案，但應提前告知甲方。按照合同約定收取承攬費用。2.義務具備從事本承攬項目所需的相應資質、人員和設備，確保施工隊伍具備專業技能和施工經驗，能夠勝任本項目的施工要求。嚴格按照國家相關法律法規、行業標準規范以及合同約定的要求進行施工，確保工程質量達到優良標準。在施工過程中，接受甲方或甲方委托的監理單位的監督檢查，對提出的問題及時整改。編制詳細的施工組織設計和施工方案，經甲方審核同意后組織實施。施工組織設計和施工方案應包括工程概況、施工進度計劃、施工方法及技術措施、質量保證措施、安全保證措施等內容。負責施工現場的安全管理工作，制定安全管理制度和應急預案，確保施工過程中不發生安全事故。對施工人員進行安全教育培訓，為施工人員配備必要的安全防護用品。負責施工現場的環境保護工作，采取有效措施減少施工過程中產生的噪聲、粉塵、廢水等污染物，確保施工活動符合環保要求。按照合同約定的時間和質量要求完成承攬工作，并在完成后及時通知甲方驗收。在驗收合格前，對工程質量負責，承擔因自身原因導致的質量問題的整改費用。在工程保修期內，對工程質量問題負責免費維修。工程保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期限按照國家相關規定執行。三、承攬費用及支付方式（一）承攬費用1.本合同承攬費用總計為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此費用為固定總價，包含完成本合同約定的全部工作內容所需的人工費、材料費、設備費、管理費、利潤、稅金及其他所有費用，除因甲方原因導致的設計變更或不可抗力因素外，合同總價不作調整。2.承攬費用的明細如下：管道材料費用：人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元），詳細清單見附件[材料清單編號]。管道安裝費用：人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。防腐處理費用：人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。試壓、沖洗費用：人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。配套管件及附屬設施費用：人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元），詳細清單見附件[附屬設施清單編號]。其他費用：人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。（二）支付方式1.預付款：合同簽訂后[x]個工作日內，甲方向乙方支付承攬費用的[x]%作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方收到預付款后開始組織施工準備工作。2.進度款：乙方完成管道安裝工程量的[x]%后，向甲方提交工程進度報告及付款申請，甲方在收到報告及申請后的[x]個工作日內審核確認，并支付至已完工程量對應承攬費用的[x]%。3.驗收款：工程全部完工且經甲方驗收合格后，乙方提交竣工驗收報告及結算資料，甲方在收到報告及資料后的[x]個工作日內完成結算審核，審核通過后支付至承攬費用的[x]%。4.質保金：承攬費用的[x]%作為質保金，自工程竣工驗收合格之日起滿[質保期時長]無質量問題，甲方在期滿后的[x]個工作日內一次性無息支付給乙方。四、工程質量及驗收1.質量標準乙方所承攬的管道工程質量應符合國家現行的相關工程質量驗收規范和標準，以及本合同約定的具體要求。如因乙方原因導致工程質量不符合標準，乙方應負責無償返工直至達到合格標準，由此造成的損失由乙方承擔。乙方應建立質量管理體系，加強施工過程中的質量控制，嚴格執行質量檢驗制度，確保每道工序質量合格。在施工過程中，應接受甲方或甲方委托的監理單位的質量監督檢查，積極配合質量問題的整改工作。2.驗收程序工程完工后，乙方應提前[x]個工作日通知甲方進行驗收。甲方在接到通知后的[x]個工作日內組織相關人員進行驗收。驗收過程中，乙方應向甲方提供工程竣工資料，包括但不限于施工圖紙、施工記錄、材料檢驗報告、試驗檢測報告、質量驗收記錄等。竣工資料應真實、完整、有效，符合檔案管理要求。甲方按照合同約定的質量標準及相關驗收規范對工程進行檢查驗收。如工程質量符合要求，雙方簽署工程竣工驗收報告；如發現質量問題或不符合合同約定的情況，甲方應出具書面整改意見，乙方應在規定時間內完成整改，并重新申請驗收，直至工程質量達到合格標準。五、工期1.開工日期：本合同工程計劃開工日期為[具體開工日期]，乙方應在開工日期前完成施工準備工作，具備開工條件。如因甲方原因導致開工日期延誤，雙方應協商確定新的開工日期，并簽訂書面協議。2.竣工日期：本合同工程計劃竣工日期為[具體竣工日期]，總工期為[工期天數]天。乙方應按照合同約定的工期要求，合理安排施工進度，確保按時竣工。如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金；如因不可抗力或甲方原因導致工期延誤，乙方應及時通知甲方，并提供相關證明文件，經甲方確認后，工期相應順延。3.工期調整：在施工過程中，如遇下列情況之一，經甲方書面確認后，工期相應順延：不可抗力事件，如自然災害、戰爭、政府行為等；甲方提出的設計變更或工程量增加；因甲方原因導致的施工現場條件變化，如場地拆遷、障礙物清理等延誤施工時間；其他非乙方原因導致的無法正常施工的情況。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照合同約定的時間和方式支付承攬費用，每逾期一天，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]天的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完工程量對應的承攬費用及違約金，同時工期相應順延。若甲方未按照合同約定提供相關資料和文件，或未協助乙方辦理審批手續、協調施工現場周邊關系，導致乙方無法正常施工，由此造成的工期延誤和損失由甲方承擔。甲方應賠償乙方因此遭受的直接經濟損失，并按照承攬費用的[x]%向乙方支付違約金。若甲方擅自對工程內容、進度、質量等進行不合理調整，給乙方造成損失的，甲方應承擔賠償責任。2.乙方違約責任若乙方未按照合同約定的質量標準進行施工，導致工程質量不合格，乙方應負責無償返工直至達到合格標準，由此造成的工期延誤和費用增加由乙方承擔。如乙方在甲方規定的時間內未能完成返工或返工后仍不符合質量要求，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的費用，同時乙方應按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金。若乙方未按照合同約定的工期要求完成施工任務，每延誤一天，應按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]天的，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的費用，同時乙方應按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金。乙方應承擔因工期延誤給甲方造成的全部損失，包括但不限于甲方因此支付的額外費用、預期利益損失等。若乙方擅自將承攬的工程轉包或分包給第三方，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的費用，同時乙方應按照承攬費用的[x]%向甲方支付違約金。乙方應承擔因轉包或分包給甲方造成的全部損失。若乙方在施工過程中違反安全管理規定或環境保護要求，導致發生安全事故或環境污染事件，乙方應承擔全部法律責任和經濟賠償責任。如因乙方原因給甲方造成損失的，乙方應賠償甲方因此遭受的全部損失。若乙方未按照合同約定履行其他義務，給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。七、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.保密條款雙方應對在履行本合同過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密及其他機密信息予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。本條款的保密期限為自本合同生效之日起[保密期限時長]年。2.合同變更與解除本合同的任何變更或補充需經雙方協商一致，并簽訂書面協議。變更或補充協議作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。在履行本合同過程中，如一方提出解除合同，需提前[x]天書面通知對方，并經對方書面同意。因解除合同給對方造成損失的，提出解除合同方應承擔賠償責任。3.不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、戰爭、政府行為、社會異常事件等。因不可抗力事件導致一方無法履行本合同約定的義務，該方不承擔違約責任，但應及時通知對