家庭裝修施工合同協議?甲方（委托方）：姓名：__________________身份證號：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（受托方）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系電話：__________________根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就乙方為甲方提供家庭裝修服務事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程地點：[具體地址]2.工程內容及要求：甲方委托乙方對位于上述地址的房屋進行裝修，裝修內容包括但不限于室內墻面、地面、天花板的裝飾，水電線路改造，門窗安裝，廚房、衛生間的裝修等，具體裝修項目及要求詳見本合同附件《裝修工程清單》。乙方應按照國家相關標準、規范以及雙方約定的質量要求進行施工，確保裝修工程質量達到優良標準。裝修材料應符合環保標準，不得使用假冒偽劣產品。3.工程期限：本工程總工期為[x]天，自合同簽訂之日起計算。具體開工日期以甲方書面通知為準，但乙方應提前做好施工準備工作。乙方應按照工期計劃組織施工，確保工程按時竣工。如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應按照合同總價款的[x%]向甲方支付違約金；如因甲方原因或不可抗力因素導致工期延誤，工期相應順延。4.工程質量：乙方應嚴格按照設計圖紙、施工規范及質量驗收標準進行施工，確保工程質量符合約定要求。在施工過程中，甲方有權對工程質量進行監督檢查，乙方應積極配合。工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應在接到乙方驗收通知后的[x]天內組織驗收。如驗收合格，雙方應簽署工程竣工驗收報告；如驗收不合格，乙方應按照甲方要求進行整改，直至達到驗收標準，整改費用由乙方承擔。因整改導致工期延誤的，按照工期延誤的約定處理。二、合同價款及支付方式1.合同價款：本工程合同總價款為人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。該價款為固定總價，包含乙方完成本工程所需的全部費用，除因甲方提出變更設計或增加工程項目外，不因任何原因調整。2.支付方式：合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總價款的[x%]作為預付款，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。水電工程完工并經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付合同總價款的[x%]，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。泥瓦工程完工并經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付合同總價款的[x%]，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。木工工程完工并經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付合同總價款的[x%]，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。油漆工程完工并經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付合同總價款的[x%]，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。工程竣工且經甲方整體驗收合格后，甲方向乙方支付至合同總價款的[x%]，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。剩余合同總價款的[x%]作為質量保證金，在工程竣工驗收合格滿[x]個月后，如無質量問題，甲方一次性無息支付給乙方。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款，且不承擔任何違約責任。三、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.有權對工程質量、進度、材料使用等進行監督檢查，提出意見和建議。2.按照本合同約定的支付方式和時間向乙方支付工程款。3.負責協調鄰里關系及相關部門的手續辦理，確保乙方施工順利進行。4.向乙方提供施工所需的水、電接口，并承擔相應的費用。5.在乙方施工過程中，如因甲方原因提出變更設計或增加工程項目，應與乙方協商一致，并簽訂書面變更協議，同時按照變更后的工程造價及支付方式調整合同價款和付款時間。6.按照合同約定的時間和方式進行工程驗收。（二）乙方權利義務1.有權按照合同約定收取工程款。2.按照國家相關標準、規范以及雙方約定的質量要求、設計圖紙和工程期限組織施工，確保工程質量和進度。3.負責施工現場的安全管理，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。因乙方原因導致發生安全事故，由乙方承擔全部責任及因此產生的一切費用。4.遵守施工現場的環境衛生規定，保持施工現場整潔，做到工完場清。5.負責采購本工程所需的材料、設備，但材料、設備的質量應符合國家標準和雙方約定的要求，并向甲方提供產品合格證明及質量檢驗報告等相關資料。6.在施工過程中，如發現設計圖紙或現場實際情況與合同約定不符，應及時通知甲方，經甲方確認后進行變更處理。未經甲方書面同意，乙方不得擅自變更工程內容。7.工程竣工后，負責清理施工現場，并向甲方提供完整的竣工資料。8.在質量保證期內，對工程質量問題負責免費維修。如因乙方施工質量問題導致的其他損失，乙方應承擔賠償責任。四、材料供應1.本工程所需材料、設備由乙方負責采購，但乙方采購的材料、設備必須符合國家相關標準和雙方約定的質量要求，并向甲方提供產品合格證明及質量檢驗報告等相關資料。2.乙方應按照設計圖紙和施工規范的要求，合理使用材料、設備，不得浪費或擅自更換。如因乙方原因導致材料、設備浪費或質量問題，乙方應負責及時更換，并承擔相應的費用。3.甲方有權對乙方采購的材料、設備進行檢驗。如發現材料、設備不符合要求，甲方有權要求乙方更換，乙方應在接到甲方通知后的[x]天內更換完畢，由此導致的工期延誤和費用增加由乙方承擔。五、工程變更1.在施工過程中，如甲方提出變更設計或增加工程項目，應提前通知乙方，并與乙方協商一致，簽訂書面變更協議。變更協議應明確變更的內容、價格、工期等相關事項。2.因工程變更導致合同價款增加或減少的，雙方應根據變更協議調整合同價款。因工程變更導致工期延誤的，工期相應順延。3.未經甲方書面同意，乙方不得擅自變更工程內容。如乙方擅自變更工程內容，甲方有權要求乙方恢復原狀，并承擔因此給甲方造成的損失。六、違約責任1.甲方違約責任：如甲方未按照本合同約定的時間和方式支付工程款，每逾期一天，應按照未支付金額的[x%]向乙方支付違約金。如因甲方原因導致乙方無法正常施工，甲方應承擔乙方因此產生的窩工、停工等損失。如甲方未按照合同約定的時間和方式進行工程驗收，應承擔相應的違約責任，并賠償乙方因此造成的損失。2.乙方違約責任：如乙方未按照本合同約定的質量要求、設計圖紙和工程期限進行施工，應承擔違約責任。乙方應按照甲方要求進行整改，直至達到驗收標準，整改費用由乙方承擔。如因乙方原因導致工期延誤，按照工期延誤的約定處理。如乙方采購的材料、設備不符合國家相關標準和雙方約定的質量要求，乙方應負責及時更換，并承擔因此給甲方造成的損失。如乙方擅自變更工程內容，甲方有權要求乙方恢復原狀，并承擔因此給甲方造成的損失。如乙方在質量保證期內不履行維修義務，甲方有權自行委托他人維修，維修費用從質量保證金中扣除，不足部分由乙方補足。如乙方違反本合同約定的其他條款，應承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。七、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。如補