市政承攬合同協(xié)議?甲方（定作人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（承攬人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方有市政工程相關(guān)項目需要進(jìn)行承攬作業(yè)，乙方具備完成該承攬工作的專業(yè)能力和資質(zhì)，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方承攬市政工程事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、承攬標(biāo)的物或服務(wù)具體描述（一）項目名稱[具體市政工程項目名稱]（二）項目地點[詳細(xì)項目地點]（三）項目內(nèi)容及要求1.工程范圍包括但不限于[具體工程內(nèi)容列舉，如道路鋪設(shè)、排水系統(tǒng)改造、路燈安裝等]。乙方應(yīng)按照甲方提供的設(shè)計圖紙、技術(shù)規(guī)范及相關(guān)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國家及地方現(xiàn)行的市政工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方必須嚴(yán)格按照國家和地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及甲方提供的技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級。在施工過程中，乙方應(yīng)接受甲方及監(jiān)理單位的監(jiān)督檢查，對不符合質(zhì)量要求的部分，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工直至達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.工程期限本工程計劃開工日期為[預(yù)計開工日期]，計劃竣工日期為[預(yù)計竣工日期]，總工期為[工期天數(shù)]天。如遇不可抗力或甲方原因?qū)е鹿こ萄诱`，工期相應(yīng)順延；因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一天，乙方應(yīng)按照合同總金額的[x%]向甲方支付違約金。如因乙方延誤工期給甲方造成其他損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（四）項目驗收1.工程竣工后，乙方應(yīng)提前[x]天向甲方提交竣工驗收報告，并通知甲方及相關(guān)部門進(jìn)行驗收。2.甲方應(yīng)在接到乙方竣工驗收報告后的[x]天內(nèi)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收。如驗收合格，雙方應(yīng)簽署竣工驗收合格文件；如驗收不合格，乙方應(yīng)按照甲方及驗收部門提出的整改意見進(jìn)行整改，直至驗收合格為止，由此產(chǎn)生的費用由乙方自行承擔(dān)。3.工程驗收合格后，乙方應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定向甲方提供工程竣工資料，包括但不限于竣工圖紙、施工記錄、材料檢驗報告、質(zhì)量驗收報告等。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出意見和建議。有權(quán)按照合同約定對乙方的工作成果進(jìn)行驗收。如乙方未按照合同約定履行義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方限期整改或解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.義務(wù)向乙方提供開展承攬工作所需的相關(guān)資料和文件，包括但不限于設(shè)計圖紙、技術(shù)規(guī)范、施工要求等，并對資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。按照合同約定及時向乙方支付承攬費用。協(xié)調(diào)解決乙方在施工過程中遇到的與周邊環(huán)境、其他相關(guān)單位等有關(guān)的問題，為乙方創(chuàng)造良好的施工條件。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照合同約定提供相關(guān)資料和文件，并對資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行核實。有權(quán)按照合同約定獲得承攬費用。在施工過程中，如因甲方提供的資料錯誤、指示不當(dāng)或其他甲方原因?qū)е乱曳綋p失的，乙方有權(quán)要求甲方給予賠償。2.義務(wù)具備完成本承攬工作所需的專業(yè)資質(zhì)和技術(shù)能力，并向甲方提供相關(guān)證明文件。按照合同約定的工程范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程期限等要求，組織施工并確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。自行承擔(dān)施工過程中的全部費用，包括但不限于材料采購、設(shè)備租賃、人員工資、水電費等。遵守國家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等法律法規(guī)，采取必要的安全防護(hù)措施，確保施工安全。如因乙方原因發(fā)生安全事故或環(huán)境污染事件，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。在施工過程中，乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的資料和文件，不得擅自轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借或泄露給第三方。工程竣工后，應(yīng)將剩余的資料和文件全部返還給甲方。接受甲方及監(jiān)理單位的監(jiān)督檢查，積極配合甲方及相關(guān)部門的工作，按照要求提供有關(guān)資料和信息。三、承攬費用及支付方式（一）承攬費用本合同承攬費用為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此費用為固定總價，包含完成本合同約定的全部工作內(nèi)容所需的一切費用，除因甲方提出的變更要求導(dǎo)致費用增加外，合同履行期間不因任何因素調(diào)整。（二）支付方式1.合同簽訂后[x]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付承攬費用的[x%]作為預(yù)付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.工程進(jìn)度達(dá)到[具體進(jìn)度節(jié)點]后，經(jīng)甲方及監(jiān)理單位確認(rèn)，甲方向乙方支付承攬費用的[x%]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。3.工程竣工驗收合格后[x]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付至承攬費用的[x%]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。4.工程竣工驗收合格滿[x]個月后，如無質(zhì)量問題及其他糾紛，甲方向乙方支付剩余承攬費用，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方應(yīng)在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.如甲方未按照合同約定及時向乙方支付承攬費用，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的[x%]向乙方支付違約金。逾期超過[x]天的，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付已完成工作對應(yīng)的費用及違約金。2.如因甲方原因?qū)е乱曳綗o法按照合同約定開展工作或造成乙方損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（二）乙方違約責(zé)任1.如乙方未按照合同約定的工程范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程期限等要求完成工作，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。乙方應(yīng)按照合同總金額的[x%]向甲方支付違約金，并負(fù)責(zé)無償返工直至達(dá)到合同要求。如因乙方原因給甲方造成其他損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。2.如乙方擅自將承攬工作轉(zhuǎn)包或分包給第三方，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的費用，同時乙方應(yīng)按照合同總金額的[x%]向甲方支付違約金。如因乙方轉(zhuǎn)包或分包行為給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.如乙方未按照合同約定履行保密義務(wù)，將甲方提供的資料和文件擅自轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借或泄露給第三方，乙方應(yīng)按照合同總金額的[x%]向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的全部損失。4.如乙方在施工過程中發(fā)生安全事故或環(huán)境污染事件，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的全部損失。同時，乙方應(yīng)按照合同總金額的[x%]向甲方支付違約金。如因乙方的事故或事件導(dǎo)致甲方被相關(guān)部門處罰或承擔(dān)其他法律責(zé)任的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)全部費用。五、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款（一）合同變更與解除1.本合同的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或補(bǔ)充協(xié)議作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。2.在履行合同過程中，如因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行或部分無法履行的，雙方應(yīng)協(xié)商解決合同的變更或解除事宜。如因一方原因?qū)е潞贤瑹o法履行的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（二）合同生效與終止1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同約定的工作內(nèi)容全部完成，雙方的權(quán)利義務(wù)履行完畢，且款項結(jié)清后，本合同自行終止。（三）合同份數(shù)本合同一式[x]份，甲乙雙方各執(zhí)[x]份，具有同等法