第第頁合同編號:________計算機產品銷售合同甲方：__________乙方：__________簽訂時間：__________簽訂地點：__________溫馨提示：本合同示范文本只是提供給當事人在簽訂合同時的一種參考，當事人須根據具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應的調整，切勿套用，訂立重大合同或者內容復雜的合同最好咨詢相關的法律專業人士，感謝您的閱讀下載！PAGE頁碼8/NUMPAGES總頁數8一、主體與目的本合同雙方主體為甲、乙雙方，甲方為計算機產品供應商，乙方為計算機產品購買者。本合同旨在明確雙方在計算機產品銷售過程中的權利義務，確保交易順利進行，實現雙方利益的最大化。甲方承諾向乙方符合合同約定的計算機產品，乙方承諾按照合同約定支付貨款。本合同目的在于：1.明確甲乙雙方在計算機產品銷售過程中的權利和義務；2.確保計算機產品質量符合國家標準和雙方約定；3.規范交易行為，降低交易風險；4.促進雙方長期合作，實現互利共贏。二、價格、支付方式1.價格：甲方的計算機產品單價為人民幣（大寫：______元整，小寫：______元），總價為人民幣（大寫：______元整，小寫：______元）。價格包含產品成本、稅費、運輸費用等所有費用。2.支付方式：（1）乙方應在合同簽訂之日起______日內，向甲方支付合同總價款的______%，即人民幣（大寫：______元整，小寫：______元）作為預付款。（2）剩余合同總價款的______%，即人民幣（大寫：______元整，小寫：______元），乙方應在甲方完成產品交付并經乙方驗收合格后______日內支付。（3）支付方式：乙方應通過銀行轉賬或甲方指定的其他支付方式進行支付，具體賬戶信息及支付流程詳見附件。3.逾期付款：如乙方未按約定時間支付款項，每逾期一日，應向甲方支付合同總價款的______%作為違約金，直至款項全部付清。三、雙方權利與義務1.甲方權利與義務：（1）甲方有權要求乙方按照合同約定支付貨款；（2）甲方應按照合同約定的時間、數量和質量向乙方交付產品；（3）甲方有義務對產品必要的售后服務和技術支持；（4）甲方在產品交付前應確保產品符合國家相關標準，并承擔因產品質量問題導致的損失責任。2.乙方權利與義務：（1）乙方有權要求甲方按照合同約定合格的產品和服務；（2）乙方應在合同約定的期限內支付貨款；（3）乙方有義務對收到的產品進行驗收，并在驗收合格后簽收；（4）乙方在使用產品過程中，應遵守國家相關法律法規，不得用于非法用途；（5）乙方在發現產品質量問題時，應及時通知甲方，并采取必要的措施防止損失擴大。3.雙方違約責任：（1）如甲方未按約定交付產品，應向乙方支付合同總價款的______%作為違約金；（2）如乙方未按約定支付貨款，應向甲方支付合同總價款的______%作為違約金；（3）如任何一方違反合同約定，給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。四、質量保證與服務1.質量保證：（1）甲方保證所的計算機產品在交付時符合國家規定的質量標準，且不存在任何缺陷。（2）產品自交付之日起，若出現非乙方使用不當導致的故障或質量問題，甲方應在收到乙方通知后______日內免費維修或更換。（3）產品保修期為______個月，保修期內甲方承擔所有維修和更換部件的費用。2.售后服務：（1）甲方應設立專門的售后服務團隊，負責處理乙方的咨詢、投訴及維修請求。（2）乙方在使用產品過程中如遇到問題，可通過甲方的聯系電話或電子郵箱聯系售后服務。（3）甲方承諾在接到乙方維修請求后，非因乙方原因導致延誤的，甲方應承擔相應責任。3.質量保證期限：（1）甲方的產品質量保證期限為______年，自產品交付之日起計算。（2）在質量保證期內，若因產品本身質量問題導致損壞，甲方負責免費維修或更換。質量保證期滿后，乙方仍可向甲方申請有償維修服務。4.服務承諾：（1）甲方承諾及時、有效的售后服務，確保乙方滿意。（2）甲方應在接到乙方服務請求后______小時內給予響應，并盡力在______小時內解決問題。五、履行與變更1.履行：（1）本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，甲方應在合同生效之日起______日內完成產品交付。（2）乙方應在收到產品后______日內完成驗收，并通知甲方驗收結果。（3）除本合同另有約定外，雙方應按照合同約定的時間和方式履行各自的義務。2.變更：（1）任何一方要求變更合同內容，應書面通知對方，并經雙方協商一致后，簽訂書面變更協議。（2）變更協議作為本合同的一部分，與本合同具有同等法律效力。（3）未經書面同意，任何一方不得單方面變更合同條款。3.履行期限的延長：（1）因不可抗力或其他雙方無法預見的原因導致合同履行期限延誤的，雙方均有權延長履行期限。（2）任何一方因不可抗力導致無法履行合同義務時，應及時通知對方，并相關證明，免除責任。4.合同解除：（1）在合同履行過程中，如一方嚴重違約，另一方有權解除合同，并要求違約方承擔相應責任。（2）因不可抗力導致合同無法履行，雙方可協商解除合同，并免除責任。六、保密條款1.雙方在本合同履行過程中所獲得的對方商業秘密、技術信息、業務數據等非公開信息，均屬保密信息。2.雙方對本合同內容、合同標的物的技術參數、市場信息等保密信息負有保密義務，未經對方書面同意，不得向任何第三方泄露或以任何方式使用。3.保密義務不因本合同的終止而失效，保密期限自合同生效之日起至合同終止后______年。4.雙方在履行本合同過程中，因工作需要了解對方保密信息的，僅限于直接參與合同履行的人員，且該人員應簽署保密協議，遵守保密義務。5.如因泄露保密信息導致對方遭受損失，泄露方應承擔全部賠償責任，包括但不限于直接損失和間接損失。6.雙方在合同履行過程中，如發現對方違反保密義務的行為，應立即采取措施制止，并要求對方停止泄露行為，同時有權要求對方承擔相應的法律責任。7.本保密條款的約定不影響雙方根據法律規定或行業慣例享有的其他權利和義務。七、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。2.如協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。3.在訴訟過程中，雙方應積極配合法院調查取證，并遵守法院的判決。4.訴訟期間，除非法院另有判決，否則雙方應繼續履行本合同的未完成部分。5.爭議解決過程中，雙方應保持相互尊重，不得采取任何可能損害對方利益或合同履行的行為。6.爭議解決過程中產生的費用，包括但不限于訴訟費、律師費等，由敗訴方承擔，除非法院另有判決。7.本合同的爭議解決方式為最終且排他的，雙方均應遵守并執行法院的判決。八、其它條款1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商，并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。2.本合同及其附件構成雙方之間就合同標的物交易的全部約定，取代了之前雙方就同一標的物交易的所有口頭或書面協議。3.本合同如需修改或補充，必須經雙方書面同意，并由雙方授權代表簽字或蓋章。4.本合同適用中華人民共和國法律，并按照中華人民共和國法律解釋。5.如本合同任何條款無效，不影響其他條款的效力，無效條款可由雙方協商予以修改或刪除。6.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。7.本合同附件包括但不限于產品清單、技術參數、服務內容等，與本合同正文具有同等法律效力。九、合同簽署本合同經甲乙雙方代表認真閱讀并充分協商一致后，特訂立如下條款。甲乙雙方代