豪宅裝修服務合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方全稱：某某房地產開發有限公司

注冊地址：某市某區某路某號

法定代表人：張三

聯系電話：138xxxx5678

電子郵箱：[emailprotected]

1.乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

乙方全稱：某某裝飾設計工程有限公司

注冊地址：某市某區某路某號

法定代表人：李四

聯系電話：139xxxx5678

電子郵箱：[emailprotected]

合同簡介：

甲方作為豪宅的業主，擬對豪宅進行裝修，以便提高居住品質。乙方作為專業的裝飾設計工程公司，具有豐富的裝修經驗和良好的業界口碑。雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方豪宅裝修事宜達成一致，簽訂本合同，明確雙方的權利和義務。

本合同的簽訂旨在確保裝修工程的質量、安全和服務，滿足甲方的需求，同時乙方按照合同約定完成裝修工程。雙方應共同努力，確保裝修工程的順利進行，實現互利共贏。

在本合同中，甲方委托乙方進行豪宅裝修設計、施工、監理及售后服務等工作。乙方應按照甲方的要求，按時、按質、按量完成裝修工程。合同范圍包括但不限于：室內設計、裝修施工、材料采購、家具選購、軟裝搭配、工程監理及售后服務等。

本合同的簽訂，旨在規范雙方的行為，保障雙方的合法權益，確保裝修工程的順利進行。甲方應按照約定支付工程款，乙方應按照約定提供優質的服務。同時，雙方應共同努力，克服裝修過程中可能出現的困難，共同解決爭議，實現互利共贏。

第一條合同目的與范圍

本合同的目的是明確甲方與乙方就豪宅裝修服務的各項條款，確保雙方在裝修過程中的權益得到保障，并確保裝修工程按時、按質、按量完成。

合同范圍包括但不限于：

1.室內設計：乙方根據甲方的需求，提供專業的室內設計方案，包括平面布局、效果圖、施工圖等。

2.裝修施工：乙方負責按照設計方案進行裝修施工，包括水電改造、墻面裝修、地面鋪設、家具安裝等。

3.材料采購：乙方負責采購裝修所需的材料，保證材料質量符合國家標準。

4.家具選購：乙方根據甲方的需求，提供家具選購服務，包括家具的尺寸、顏色、款式等。

5.軟裝搭配：乙方負責軟裝搭配，包括窗簾、床品、裝飾畫等的選擇和布置。

6.工程監理：乙方負責對裝修工程進行監理，確保工程質量和進度。

7.售后服務：乙方提供裝修工程的售后服務，包括保修、維修等。

第二條定義

在本合同中，下列術語的含義如下：

1.甲方：指某某房地產開發有限公司，豪宅的業主。

2.乙方：指某某裝飾設計工程有限公司，提供豪宅裝修服務的企業。

3.豪宅：指甲方擁有的位于某市某區某路某號的房產。

4.裝修工程：指對豪宅進行室內設計、施工、監理及售后服務等的一系列工作。

5.工程款：指甲方按照合同約定支付給乙方的裝修費用。

6.工期：指乙方完成裝修工程所需的時間，具體工期按照合同約定的期限執行。

第三條雙方權利與義務

甲方的權利與義務：

1.提供資料：甲方應向乙方提供豪宅的相關資料，包括房產證、身份證等。

2.支付工程款：甲方應按照合同約定的時間和金額支付工程款。

3.配合施工：甲方應積極配合乙方的施工，提供施工所需的現場條件和便利。

4.驗收工程：甲方應按照合同約定的標準對裝修工程進行驗收。

5.保密義務：甲方應對乙方提供的裝修設計方案、材料信息等保密，不得泄露給第三方。

乙方的權利與義務：

1.設計方案：乙方應根據甲方的需求，提供符合法律法規和行業標準的室內設計方案。

2.施工質量：乙方應按照設計方案進行施工，保證裝修工程的質量和安全。

3.材料供應：乙方應提供符合甲方要求的裝修材料，并保證材料質量。

4.工程進度：乙方應按照合同約定的工期完成裝修工程。

5.售后服務：乙方應提供裝修工程的售后服務，包括保修、維修等。

6.保密義務：乙方應對甲方提供的豪宅相關信息保密，不得泄露給第三方。

第四條價格與支付條件

1.合同總價：雙方確認的裝修工程總費用為人民幣[填寫具體金額]元整（大寫：人民幣[填寫具體金額]元整）。

2.支付方式：甲方支付工程款的方式分為三次，具體如下：

a.合同簽訂后七個工作日內，甲方支付乙方工程款的30%；

b.裝修工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程款的30%；

c.裝修工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方工程款的40%。

3.支付時間：甲方應按照本合同約定的時間節點支付工程款。

4.乙方開具正規發票：乙方應向甲方開具國家規定的正規發票。

第五條履行期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[填寫具體時間]個月。

2.裝修工程竣工驗收合格的時間節點為[填寫具體時間]前。

3.乙方應在裝修工程竣工驗收合格后[填寫具體時間]個月內提供售后服務。

第六條違約責任

1.若乙方未按照合同約定的設計方案、施工質量、材料供應或工程進度履行合同義務，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為合同總價的[填寫具體比例]%。

2.若乙方違反合同約定，導致工程質量問題，乙方應負責維修并承擔由此產生的費用。若維修無法解決問題，乙方應支付甲方違約金，違約金為合同總價的[填寫具體比例]%。

3.若甲方未按照約定時間支付工程款，乙方有權拒絕繼續履行合同，并要求甲方支付違約金，違約金為應付款項的[填寫具體比例]%。

4.因不可抗力因素導致合同無法履行或部分履行，雙方互不承擔違約責任。但雙方應積極采取措施，減少損失，并協商解決合同履行問題。

5.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。若協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

6.本合同的任何修改、補充均須經雙方協商一致，并以書面形式作出。未經雙方同意，任何一方不得將本合同的全部或部分權利義務轉讓給第三方。

7.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

第七條不可抗力

1.本合同所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、洪水、臺風等）、社會事件（如戰爭、動亂、政府行為等）以及其他阻礙合同履行的情況。

2.發生不可抗力事件時，受影響的一方應立即通知對方，并在合理時間內提供相關證明文件。

3.受不可抗力影響的一方應盡力克服不可抗力事件的影響，減少損失，并盡快恢復合同的履行。

4.如果不可抗力事件導致合同無法履行或部分履行，雙方均不承擔違約責任。

5.如果不可抗力事件導致合同履行費用增加或時間延誤，受影響的一方應與對方協商，合理分擔由此增加的費用和延誤的時間。

第八條爭議解決

1.本合同項下發生的任何爭議，首先應通過友好協商解決。雙方應盡力維護合同的履行，避免爭議的擴大。

2.如果協商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟，以尋求法律解決。

3.訴訟是解決爭議的最終手段，雙方在訴訟過程中應遵守法院的判決，履行相應的法律義務。

4.在爭議解決過程中，除涉及爭議的部分外，雙方應繼續履行合同的其他條款。

5.雙方在解決爭議過程中，應保密爭議內容，不得向第三方泄露，以保護雙方的商業利益和聲譽。

6.爭議解決的時間和費用，應由敗訴方承擔，除非法院另有判決。

第九條其他條款

1.通知方式：本合同項下的通知、聲明、同意等，均可以通過書面形式，以電子郵件、傳真、郵寄或直接交付的方式進行，自通知發送之日起視為送達。

2.合同變更：本合同的任何修改、補充均須經雙方協商一致，并以書面形式作出。未經雙方同意，任何一方不得單方面變更合同內容。

3.終止條件：本合同在以下情況下可以終止：

a.雙方達成書面終止協議；

b.合同約定的裝修工程竣工驗收合格；

c.合同約定的售后服務期限屆滿。

4.合同解除：在合同履行過程中，如一方嚴重違約，對方可以書面通知解除合同。解除合同后，雙方應根據合同約定處理后續事項。

5.保密條款：雙方在合同履行過程中獲取的商業秘密、技術秘密、客戶信息等，應予以保密，未經對方同意不得泄露給第三方。

6.法律適用：本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

第十條附則

1.附錄：本合同附件是合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。

2.附件：包括但不限于設計方案、施工圖紙、材料清單、工程進度計劃等。

3.補充協議：雙方可以在合同履行過程中，就特定事項簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

4.合同解