2025水利工程合同范本參考文獻合同編號：簽訂地點：簽訂日期：本合同由以下雙方于年月日在中華人民共和國（市/縣）簽訂：甲方（發包人）：名稱：地址：法定代表人：聯系方式：乙方（承包人）：名稱：地址：法定代表人：聯系方式：鑒于甲方需要進行水利工程的施工建設，乙方具備相應的資質和能力，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：第一章總則第一條本合同是甲乙雙方為明確在水利工程建設項目中的權利義務關系而簽訂的協議，適用于中華人民共和國相關法律法規。第二條本合同的簽訂和履行，應當遵循國家法律、法規及行業規范，確保工程質量和施工安全。第二章工程概況第三條工程名稱：水利工程。第四條工程地點：。第五條工程內容：。（詳細描述工程范圍、規模、技術要求等）。第六條工程質量標準：。（明確執行的標準、規范及質量要求）。第七條工程安全要求：。（明確施工期間的安全規范及責任劃分）。第三章發包人權利與義務第八條甲方的權利：監督乙方的施工進度、質量及安全，確保工程按時、按質、按安全要求完成。有權對乙方的施工方案、技術措施提出修改建議，并進行審核。按照合同約定支付工程款項。負責協調工程所在地的政府關系及其他外部因素，為乙方施工創造有利條件。第九條甲方的義務：按時提供工程設計文件、施工圖紙及相關資料。按合同約定支付工程款，不得無故拖延或拒付。協助乙方處理施工過程中涉及的環境保護、文物保護及其他法律問題。為乙方提供必要的施工場地及設施，確保乙方能夠正常施工。第四章承包人權利與義務第十條乙方的權利：按照合同約定，獲得相應的工程款項。在施工過程中，有權要求甲方提供必要的協助和支持。有權拒絕甲方提出的違反安全規范或技術標準的要求。第十一條乙方的義務：按照合同約定的工期、質量及安全要求完成工程。嚴格遵守國家的法律法規及行業規范，確保施工安全和工程質量管理。負責施工期間的環境保護工作，采取有效措施防止環境污染。按時向甲方提交施工進度報告、質量報告及相關資料。第五章工期第十二條工期總天數：天，自年月日起至年月日止。第十三條工期順延的情形：遇不可抗力因素，如自然災害、戰爭、政府行為等。甲方未能按合同約定提供施工場地、材料或付款。工程設計變更或施工圖紙修改導致的停工。第十四條工期延誤的違約責任：乙方因自身原因導致工期延誤的，每延誤一日，應向甲方支付違約金人民幣元。甲方因自身原因導致工期延誤的，工期相應順延，且應承擔由此造成的損失。第六章質量第十五條工程質量標準：執行國家及地方相關工程質量標準，確保工程達到（如：合格/優良）標準。乙方應當嚴格按照設計圖紙和施工規范進行施工，不得擅自更改設計。第十六條質量保證期限：本工程的保修期為年，自工程竣工驗收合格之日起計算。在保修期內，乙方應當承擔因施工質量問題導致的維修責任。第十七條質量檢查與驗收：乙方應當在工程完成后，向甲方提交完整的竣工資料，并申請驗收。甲方應當在收到驗收申請后日內組織驗收，并出具書面驗收意見。第七章安全第十八條施工安全責任：乙方應當嚴格遵守國家及地方的安全生產法律法規，制定完善的施工安全管理制度。乙方應當為施工現場的工作人員購買必要的保險，確保施工安全。因乙方施工原因導致的安全事故，由乙方承擔全部責任。第十九條安全隱患處理：乙方在施工過程中發現安全隱患，應當立即停止施工，并向甲方報告。甲方收到報告后，應當及時采取措施消除隱患，并不得要求乙方冒險施工。第八章造價與支付第二十條合同總金額：人民幣元（大寫：）。付款方式：。（如：銀行轉賬、支票等）。第二十一條工程款支付進度：合同簽訂后，甲方支付合同總金額的%作為預付款。工程進度達到%時，甲方支付合同總金額的%。工程竣工驗收合格后，甲方支付剩余的%工程款。第二十二條逾期付款違約責任：甲方逾期支付工程款的，每逾期一日，應當向乙方支付逾期金額的‰作為違約金。逾期超過日的，乙方有權暫停施工或解除合同。第九章驗收與保修第二十三條工程驗收：工程完成后，乙方應當向甲方提交完整的竣工資料，并申請驗收。甲方應當組織相關部門進行驗收，并在驗收后日內出具書面驗收意見。驗收合格后，雙方應當在驗收報告上簽字確認。第二十四條保修責任：本工程的保修期為年，自工程竣工驗收合格之日起計算。在保修期內，乙方應當承擔因施工質量問題導致的維修責任。保修期間，乙方應當在接到甲方通知后小時內到達現場進行維修。第十章雙方權利義務第二十五條甲方的權利義務：按時支付工程款，不得無故拖延或拒付。協助乙方處理施工過程中涉及的外部關系。監督乙方的施工進度、質量和安全，提出合理建議。第二十六條乙方的權利義務：按時完成工程，確保質量、安全及工期要求。嚴格遵守國家法律法規及行業規范，確保施工合法合規。及時向甲方提交施工進度報告及相關資料。第十一章違約責任第二十七條乙方違約責任：因乙方原因導致工程質量問題，甲方有權要求乙方進行返工或修復，并承擔相關費用。因乙方原因導致工期延誤，乙方應當按照合同約定支付違約金。乙方擅自更改設計或施工方案的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。第二十八條甲方違約責任：甲方逾期支付工程款的，應當按照合同約定支付違約金。甲方無故解除合同或拒絕驗收合格工程的，應當賠償乙方的損失。第十二章合同的變更與解除第二十九條合同變更：本合同的任何變更，應當由雙方協商一致，并以書面形式確認后方可生效。變更的內容應當明確具體，并由雙方簽字蓋章確認。第三十條合同解除：任何一方因自身原因無法履行合同的，應當提前日以書面形式通知對方，并協商解除合同。解除合同后，雙方應當結算已完工程的工程款，并清理債權債務。第十三章爭議解決第三十一條爭議解決方式：本合同履行過程中如發生爭議，雙方應當友好協商解決。協商不成的，任何一方可以向（如：工程所在地）人民法院提起訴訟。第十四章其他條款第三十二條補充協議：本合同未盡事宜，雙方可以簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。第三十三條合同份數：本合同一式份，甲乙雙方各執